樣品買賣合同【精】
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的樣品買賣合同,歡迎大家分享。
樣品買賣合同1
賣方:________(下稱甲方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:________
買方:________(下稱乙方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件,甲方應于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的.,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
。1)提________交仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人(甲方)(簽章):________買受人(乙方)(簽章):________________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:________簽訂地點:________
樣品買賣合同2
甲方(賣方):
合同編號:G-0502
乙方(買方):
簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產(chǎn)品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收,乙方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的.,甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
。ㄒ唬┨峤划?shù)刂俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號:賬號:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
樣品買賣合同3
供貨單位(甲方):
地址:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
借用單位(乙方):
地址:
聯(lián)系人:
傳真:
二、雙方義務和權利:
1、甲方對乙方承擔如下義務:
、、按甲方的產(chǎn)品提供產(chǎn)品使用說明書及其相應調(diào)試軟件和技術支持。
、、擔負產(chǎn)品的培訓,并及時跟據(jù)乙方所提出的產(chǎn)品需求或功能的增加進行改進。
2、乙方對甲方承擔的義務如下:
①、收到甲方的產(chǎn)品后,在_天內(nèi)(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產(chǎn)品的相關測試,并投入試用,同時應向甲方如實提供產(chǎn)品相關的測試情況(測試報告);
、凇⒃谝(guī)定的'時間內(nèi)(60天)未能完成測試,需向甲方提出延時要求,經(jīng)雙方協(xié)商產(chǎn)品測試延時的具體時間。
、、測試完成后,如果乙方同意購買,應及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)并支付款項,購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還,也未向甲方說明原因,則視為同意購買。④、試用期滿,乙方應如期完好歸還樣機,甲方則退還乙方押金。
三、保密協(xié)議:
1、知識產(chǎn)權:商標、服務標記等為甲方所有,若對其使用須經(jīng)甲方同意對其產(chǎn)品的說明書、手冊、文檔等擁有版權,產(chǎn)品的版權為甲方所有,乙方不得擅自復制、修改和轉(zhuǎn)讓。
2、商業(yè)秘密:甲方未公開的有關產(chǎn)品、技術、價格及市場情況等方面信息均為商業(yè)秘密,乙方對此有保密的義務,不得透露于第三方。
四、本試用合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件同樣有效),未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同4
供方(甲方):__________________
通信地址:__________________電話:__________________傳真:__________________
需方(乙方):__________________
通信地址:__________________電話傳真:__________________
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品,簽訂本合同,內(nèi)容如下:
一、質(zhì)量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點:_____甲方應在______年______月_____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。
三、收貨與驗貨:乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號:_____;聯(lián)系電話:_____
收貨人2姓名:_____身份證號:_____;聯(lián)系電話:_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后______日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格,乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的.交貨期限和質(zhì)量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲方:__________________(公章)乙方:__________________(公章)
甲方(代表):__________________乙方(代表):__________________
日期:_________年_____月___日
樣品買賣合同5
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
茲為設備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設備________件,甲方應于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于XXX通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:
_____________________________。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
樣品買賣合同6
合同編號:____________________
出賣人:(以下簡稱甲方)___________________
買受人:(以下簡稱乙方)___________________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應封存樣品,并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應當符合種物的通常標準。
第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量: 。
。玻嬃繂挝、計量方法:。
第四條 產(chǎn)品的價格,按下列第( )項執(zhí)行:
。.按甲乙雙方的商定價格;
。.按照訂立合同時履行地的市場價格;
。.按照國家定價履行。
第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
。保a(chǎn)品的交貨單位:。
2.交貨方法,按下列第( )項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運;
。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\。
3. 產(chǎn)品的交(提)貨期限:。
4.運輸方式: 。
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣元,共人民幣
交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預知屆期不能付款的.,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償責任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 驗收方法 第十一條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
。保曳皆隍炇罩校绻l(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
。常欠袷羌追皆诮拥叫璺綍娈愖h后,應在天內(nèi)負責處理,否則,即視為默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :________________________________________
買 方: ___________________ (簽章)
法定代表人 :_______________(簽章)
地 址: ________________________________________
電 話 : _______________________________________
開戶銀行: _____________________________________
賬 號 :_________________________________________
樣品買賣合同7
上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李xx,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯x,xxxx空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳xx,董事長。
委托代理人安xx,xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
xx空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。xxx房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,并承擔訴訟費。
xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清xx空調(diào)公司的貨款,xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是,xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現(xiàn)場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底,xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定:xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關的法律規(guī)定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應依照合同,履行合同規(guī)定的義務。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見,對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元,xx空調(diào)公司予以認可。對于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元,xx空調(diào)公司予以否認,且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時間,xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,xx空調(diào)公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內(nèi)容未違反有關法律、行政法規(guī)的.強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但xx空調(diào)公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月,xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。xx空調(diào)公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由xxxx空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同8
甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要,為確保工程質(zhì)量,加快工程進度,在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務承包合同) 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價:
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算,建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價包干范圍:
(1)工程所需周轉(zhuǎn)材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。
(2)現(xiàn)場所有發(fā)生的'安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現(xiàn)場需要臨時設施的多次搭拆,根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
。ò▏鷫(nèi)的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設)。 (3)安全文明施工:施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設專職保潔員不得少于3人,負責清潔衛(wèi)生、車輛進出沖洗,并設置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標化工地的創(chuàng)建等全部工作,所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
。4)凡需文明施工用工性質(zhì),均包括在文明施工費內(nèi),不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
。6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng))。
。9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。 (10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價:
按建筑面積包干單價執(zhí)行,總價: 元/m2。
4、付款方式:
三、勞務公司每次收取費用應出具正規(guī)發(fā)票(材料費可開材料發(fā)票、機械費可開機械發(fā)票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方委托代理人: 乙方法定代表人(或委托代理人):
甲方駐現(xiàn)場負責人: 乙方指定收料人員:
乙方現(xiàn)場負責人:
二OO七年月
日
樣品買賣合同9
甲方(賣方):
乙方(買方):
一、基本情況:
二、 質(zhì)量標準:每件藝術品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實物為同一物品。
三、 付款方式:現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳
四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出,甲乙雙方協(xié)商解決,運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任:若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨(交貨時間 以全部貨款到賬的'____日內(nèi)為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙 方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
七、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方(簽章):
簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):
簽訂日期:________年____月____日
樣品買賣合同10
出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方)簽訂地點:___________
買受人(企業(yè)):__________(以下簡稱乙方)簽訂時間:________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自愿,互惠互利的原則,按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機制建立產(chǎn)銷協(xié)作關系,以降低XX生產(chǎn)成本,提高XX品質(zhì),有利于企業(yè)組織生產(chǎn),促進XX銷售,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂合作協(xié)議,具體條款如下:
一、掛聯(lián)基地基本情況:
掛聯(lián)基地名稱:_______________________________;
座落位置:___________________________________;
總面積:______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;
二、掛聯(lián)基地應達到的要求:
1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術規(guī)程》組織實施,并接受企業(yè)等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執(zhí)行。
2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統(tǒng)一”即:統(tǒng)一質(zhì)量標準、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品,以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。
3、如無自然災害等不可抗力原因,________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應達到____公斤;二級果以上優(yōu)質(zhì)果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權利與義務:
1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計劃,為達到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標,根據(jù)基地實際情況雙方共同做好如下事項:
、賹剡M行行基礎設施等方面建設主要有:____________________________________________________________________________________________.
、趯剡M行技術改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.
、釋嘏渲蒙a(chǎn)工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.
、芷渌嘘P措施:_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標準,但標準不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術標準與國家、地方標準,并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產(chǎn),如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優(yōu)惠政策的補助權利,其補助要求按照縣有關文件執(zhí)行。
四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購:
1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機制,乙方對甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達到要求的XXX實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。掛聯(lián)基地XX收購數(shù)量最少為:______公斤。
2、乙方收購XX的標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特征,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的`未愈合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中:特級果(φ85∽;95的收購價:_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價:__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價:_______元公斤。
甲乙雙方協(xié)定的標準、價格:______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間:___________________________________________________
交貨地點:___________________________________________________
付款方式:___________________________________________________
4、協(xié)議爭議的解決方式:本協(xié)議在履行過程中,如在收購質(zhì)量標準上發(fā)生糾紛,由雙方當事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第——種方式解決:
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任:
1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實施,無其它合理原因,造成果品質(zhì)量達不到要求的,乙方有權拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級的有關補助。
2、乙方如未能按照合同價收購XXX,則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍,反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守,協(xié)議未盡事項,由雙方協(xié)商解決。如有一方違約,由違約方賠償損失,本協(xié)議壹式六份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份,雙方簽字后生效。
出賣人
出賣人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
XX編碼:
買受人
買受人(章):
住所:
法定代表人:
癸托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
XX編碼:
監(jiān)證單位意見
樣品買賣合同11
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬,董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤,河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳山永,董事長。
委托代理人安亞利,北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清?屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,并承擔訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱:日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款,科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是,科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,約定:日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現(xiàn)場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結(jié)算方式及期限:付定金20%,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底,科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定:科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成,不違反國家相關的法律規(guī)定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應依照合同,履行合同規(guī)定的義務。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元,已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見,對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元,科力空調(diào)公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元,科力空調(diào)公司予以否認,且日月房地產(chǎn)公司提供的.證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關于訴訟時效問題,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間,日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調(diào)公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。實際上,雙方在合同有效期限內(nèi),只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立?屏照{(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據(jù)不足,該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定,判決:駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的,若有不同理解,應從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內(nèi)容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調(diào)公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應在XX年4月,科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間?屏照{(diào)公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調(diào)工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同12
甲方(賣方):北京XX公司
乙方(買方):
一、基本情況:
二、 質(zhì)量標準:每件藝術品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實物為同一物品。
三、 付款方式:現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳
四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出,甲乙雙方協(xié)商解決,運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任:若甲方未能按乙方規(guī)定的時間規(guī)格交貨(交貨時間 以全部貨款到賬的`____日內(nèi)為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由甲乙雙 方協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
七、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方(簽章): 簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日
樣品買賣合同13
賣方:________(下稱甲方)買方:________(下稱乙方)
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:____________________
茲為設備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設備________件,甲方應于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
樣品買賣合同14
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
特此同意以下商品的銷售:
第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質(zhì)量的貨物。甲方應在____天內(nèi)交付乙方。
第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止合同。
因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。
第三條:由于自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數(shù)應由雙方共同決定。
第四條:約定每次購買應支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預見到不能在該期限內(nèi)付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止合同。損害對方的.,應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止合同。
第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。
賣方(甲方):
______年______月______日
買方(乙方):
______年_____月_____日
樣品買賣合同15
合同編號:____
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條甲方應封存樣品,并對樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。
第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產(chǎn)品與樣品相同,甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應當符合種物的通常標準。
第三條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量:_____
2.計量單位、計量方法:_____
第四條產(chǎn)品的.價格,按下列第( )項執(zhí)行:
1.按甲乙雙方的商定價格;
2.按照訂立合同時履行地的市場價格;
3.按照國家定價履行。
第五條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位:_____。
2.交貨方法,按下列第( )項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運;
(3)甲方自提自運。
3.產(chǎn)品的交(提)貨期限:_____
4.運輸方式:_____
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
第六條買賣貨款議定每件人民幣______元,共人民幣________元
交貨同時應悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償責任。
第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。
第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條驗收方法
第十一條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1.乙方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎樣品。
2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.是否是甲方在接到需方書面異議后,應在天內(nèi)負責處理,否則,即視為默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條甲方所交付產(chǎn)品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十三條雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條其它第十五條本合同自______年合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣方:________(簽章)
法定代表人:________(簽章)
地址:___________
電話:________
開戶銀行:________________
賬號:___
買方:________(簽章)
法定代表人:________(簽章)
地址:_____
電話:________
開戶銀行:________
賬號:____
簽約日期:________年________月________日
【樣品買賣合同】相關文章:
樣品買賣合同09-03
樣品買賣合同09-06
設備樣品買賣合同02-09
鞋類樣品買賣合同01-12
通用樣品買賣合同12-10
憑樣品買賣合同04-12
憑樣品買賣合同05-15
憑樣品買賣合同12-26
樣品買賣合同【薦】03-15
【推薦】樣品買賣合同03-15