貨物買賣合同通用15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,合同對(duì)我們的幫助越來越大,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的貨物買賣合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
貨物買賣合同1
買方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
賣方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達(dá)成本合同各條款,共同履行:
第一條 貨物名稱:____________________
第二條 產(chǎn)地:____________________
第三條 數(shù)量:____________________
第四條 商標(biāo):____________________
第五條 價(jià)格:____________________
第六條 包裝:____________________
第七條 付款方式:______________________________(以時(shí)間為條件)
第八條 運(yùn)輸:________________________________________(是否要保險(xiǎn))
第九條 定金:________________________________________(不得超過總金額的'20%)
第十條 應(yīng)附的單據(jù)
賣方向買方提供:
1.提貨單;
2.發(fā)票(vat);
3.使用說明書;
4.保修單;
5.其他單據(jù)。
第十一條 裝運(yùn)通知:__________________________________________________(用傳真方式?)
第十二條 其他條款:__________________________________________________(保密?)
第十三條 供貨時(shí)間:______________________________(與付款聯(lián)系?)
第十四條 違約金:________________________________________( 延期費(fèi)?)
第十六條 不可抗力:________________________________________(水災(zāi)地區(qū)?)
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決:______________________________(約定法院管轄?)
第十八條 本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方:_____________________
代理人:___________________
賣方:_____________________
代理人:___________________
簽約日期:_____年___月___日
貨物買賣合同2
甲方:__________
乙方:__________
一、貨物明細(xì):
________石材,單價(jià)4000元/M3,數(shù)量150M3。
________石材,單價(jià)4000元/M3,數(shù)量350M3。
二、合同總值
為人民幣_(tái)_________元。(大寫人民幣_(tái)_________元整)
三、付款條件:
1、合同預(yù)付款為合同總額的30%即人民幣_(tái)_________元于合同簽訂之日支付。
2、貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)甲方驗(yàn)收合格后當(dāng)日支付70%即人民幣壹佰肆拾萬元。乙方同時(shí)給予正式發(fā)票和質(zhì)量保證函。
四、交貨條款:
1、交貨日期:于支付訂金之日起__________日交貨。即________年________月________日。
2、交貨地點(diǎn):________
五、糾紛解決方式:
1、合同一式兩份,簽字后雙方各執(zhí)一份,均具有同等的.法律效力。
2、本合同在甲乙雙方代表簽字蓋章后,以雙方最后簽字日期為生效日。
3、一切由本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)執(zhí),甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商后不能解決時(shí),應(yīng)提交北京市仲裁委員會(huì)或提起訴訟。
甲方:________乙方:________
簽字日期:________簽字日期:________
貨物買賣合同3
供方:_______________公司
需方:__________________
簽訂地點(diǎn):________________
簽訂時(shí)間:__________年_______月______日根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同,以茲共同信守。
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間
二、交貨時(shí)間:________年_______月______日前,由于交貨時(shí)間原因產(chǎn)生港雜費(fèi)等費(fèi)用由供方承擔(dān)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限:_____按國際標(biāo)準(zhǔn),如因質(zhì)量等問題引起的'外商索賠由供方負(fù)責(zé)及承擔(dān)全部損失,以外商出具的索賠書為準(zhǔn)。
四、包裝要求:內(nèi)外包裝必須適合陸運(yùn)和海運(yùn),如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠,供方賠償需方全部實(shí)際損失。
五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由供方運(yùn)送至需方指定港口,費(fèi)用由供方承擔(dān).
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按國際標(biāo)準(zhǔn),由需方抽驗(yàn)貨。
七、結(jié)算方式及期限:需方在結(jié)匯后憑供方增值稅發(fā)票90天內(nèi)付款
八、違約責(zé)任:按民法典處理。
九、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件:_______。
十、解決合同糾紛的確方式:本合同如有異議,由雙方共同協(xié)商解決,協(xié)商不成,向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項(xiàng):本合同依法簽訂,雙方必須全面履行,任何一方都不得私自變更或解除,因故需要變更或解除時(shí),應(yīng)雙方協(xié)商一致,依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份,供需雙方各執(zhí)一份。
供方_______需方________
單位:__________公司單位:______________公司
地址:_______________地址:_________________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
電話:_________________電話:_________________
開戶銀行:_____________
貨物買賣合同4
合同號(hào)碼:______________
日期:______________
中國____________________公司(以下簡(jiǎn)稱賣方)和____________________(以下簡(jiǎn)稱買方)雙方經(jīng)過友好協(xié)商,同意按照以下兩部分條款簽訂本合同:
第一部分
一、商品品名:______________________________
二、數(shù)量:____________________噸
三、規(guī)格:______________________________
四、價(jià)格:本合同各交貨期的具體價(jià)格原則上與____________________號(hào)合同,同一交貨期有效的價(jià)格一致。
五、交貨期________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買方選定,但應(yīng)在各季度前月15日以前通知賣方。
六、裝船口岸:____________________港。
七、目的口岸:____________________港口。
八、付款條件:買方應(yīng)于貨物裝船前_______天,按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數(shù)量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國化工進(jìn)出口公司山東省分公司為受益人的,不可撤銷的可轉(zhuǎn)讓的,可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規(guī)定的各項(xiàng)單據(jù),自提單日起三十天(包括提單日在內(nèi)),由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應(yīng)按雙方商定的交貨數(shù)量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據(jù)
、儋u方在貨物啟運(yùn)后,應(yīng)向議付銀行提供下列單據(jù)作為議付貨款的依據(jù):
a.發(fā)票四份;
b.清潔裝船提單正本二份;
c.由商品檢驗(yàn)局出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證書,重量鑒定證書及產(chǎn)地證明書各一份。
②賣方須將上述單據(jù)中的清潔裝船提單副本二份,隨船帶交目的港買方
指定的收貨人。其余單據(jù)副本二份航寄買方。
十、附注
、俦竞贤谝徊糠指鳁l款尚未規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時(shí)協(xié)商后決定的'條款履行
、诒竞贤膱(zhí)行由__________開立信用證。
、郾竞贤(xiàng)下的數(shù)量雙方應(yīng)努力執(zhí)行,但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時(shí),雙方對(duì)本合同的履行均可不承擔(dān)責(zé)任。
、鼙竞贤谝徊糠忠訽_________兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣方:____________________ 買方:______________
地址:____________________ 地址:______________
電報(bào)掛號(hào):________________ 電報(bào)掛號(hào):__________
電傳:____________________ 電傳:______________
第二部分
一、總則:本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件
、儇浳锼袡(quán)及風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移,以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點(diǎn)作為分界線,貨物通過該連接點(diǎn)時(shí),由賣方轉(zhuǎn)移到買方,賣方交貨責(zé)任即告終止。
、谫I方所派油輪,禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進(jìn)港后,應(yīng)根據(jù)港口當(dāng)局的規(guī)定把壓艙污水排放在處理池內(nèi),費(fèi)用由買方負(fù)擔(dān)。
③買方所派油輪在裝貨港,應(yīng)遵守當(dāng)?shù)匦姓?dāng)局所規(guī)定的有關(guān)油輪作業(yè)安全規(guī)則。
甲方:乙方:日期:
貨物買賣合同5
日期:______________
中國____________________公司(以下簡(jiǎn)稱賣方)和____________________(以下簡(jiǎn)稱買方)雙方經(jīng)過友好協(xié)商,同意按照以下兩部分條款簽訂本合同:
一、商品品名:______________________________
二、數(shù)量:____________________噸
三、規(guī)格:______________________________
四、價(jià)格:本合同各交貨期的具體價(jià)格原則上與____________________號(hào)合同,同一交貨期有效的價(jià)格一致。
五、交貨期
_________________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買方選定,但應(yīng)在各季度前月15日以前通知賣方。
六、裝船口岸:____________________港。
七、目的口岸:____________________港口。
八、付款條件:買方應(yīng)于貨物裝船前_______天,按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數(shù)量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國化工進(jìn)出口公司山東*分公司為受益人的,不可撤銷的可轉(zhuǎn)讓的,可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規(guī)定的各項(xiàng)單據(jù),自提單日起三十天(包括提單日在內(nèi)),由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應(yīng)按雙方商定的交貨數(shù)量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據(jù)
、儋u方在貨物啟運(yùn)后,應(yīng)向議付銀行提供下列單據(jù)作為議付貨款的依據(jù):
A.發(fā)票四份;
B.清潔裝船提單正本二份;
C.由商品檢驗(yàn)局出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證書,重量鑒定證書及產(chǎn)地證明書各一份。
、谫u方須將上述單據(jù)中的清潔裝船提單副本二份,隨船帶交目的港買方
指定的收貨人。其余單據(jù)副本二份航寄買方。
十、附注
①本合同第一部分各條款尚未規(guī)定的`事項(xiàng),應(yīng)按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時(shí)協(xié)商后決定的條款履行
、诒竞贤膱(zhí)行由__________開立信用證。
、郾竞贤(xiàng)下的數(shù)量雙方應(yīng)努力執(zhí)行,但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時(shí),雙方對(duì)本合同的履行均可不承擔(dān)責(zé)任。
、鼙竞贤谝徊糠忠訽_________兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣方:____________________
買方:______________
地址:____________________
地址:______________
電報(bào)掛號(hào):________________
電報(bào)掛號(hào):__________
電傳:____________________
電傳:______________
簽訂時(shí)間:
貨物買賣合同6
甲方(需方):(以下簡(jiǎn)稱為甲方)
乙方(供方):(以下簡(jiǎn)稱為乙方)
一、通過甲方考察確定乙方為甲方興建的盧氏迎賓館工程項(xiàng)目全部瓷磚供貨單位,為明確雙方責(zé)任,確保雙方利益,依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在平等自愿、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:
乙方所供的衛(wèi)生間瓷磚均按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng),按規(guī)范要求需要檢測(cè)合格后才能收貨,其檢測(cè)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);顏色按乙方送交的樣板顏色規(guī)定;如因乙方所供的衛(wèi)生間瓷磚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé);質(zhì)保期為乙方所供瓷磚施工后經(jīng)驗(yàn)收合格之日起1年為限。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式:乙方所供瓷磚均由乙方根據(jù)甲方的計(jì)劃要求(甲方以傳真或電話通知交貨量和交貨日期),采取公路或鐵路運(yùn)輸方式和多退少補(bǔ)方式將所供瓷磚送到甲方興建的____酒店工地一樓,即____市____路與____路交會(huì)處東北側(cè)____酒店一樓。
四、運(yùn)輸及運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用:乙方所供瓷磚的裝卸、運(yùn)輸及運(yùn)輸保險(xiǎn)(即動(dòng)輸途中的材料設(shè)備、運(yùn)輸工具及司乘人員安全、……等均由乙方負(fù)責(zé))費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的回收:乙方所供瓷磚包裝標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,即符合公路或鐵路運(yùn)輸要求,確保瓷磚不受損壞;包裝物由甲方或施工單位負(fù)責(zé)回收處理;但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的或國家規(guī)定必須由有關(guān)專業(yè)部門回收的'包裝物由乙方負(fù)責(zé)回收。
六、合理損耗及計(jì)算方法:乙方所供瓷磚在運(yùn)輸途中和加工時(shí)產(chǎn)生的所有損耗均由乙方負(fù)責(zé);施工中的損耗均由甲方負(fù)責(zé)。
七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式及異議的提出:
乙方所供加工好的瓷磚均按國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由乙方和甲方材料設(shè)備采購組及施工單位三方共同驗(yàn)收,三方驗(yàn)收人員在驗(yàn)收憑證上共同簽字確認(rèn),并以此驗(yàn)收單作為結(jié)算憑證;如對(duì)所供瓷磚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有異議,甲方須在施工開始至施工完畢提出,雙方共同協(xié)商解決。
八、隨瓷磚備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法:按國家和省、部(委)或行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求隨瓷磚提供(應(yīng))備品、配件、工具數(shù)量。
九、結(jié)算、付款方式:
1、結(jié)算方式:以甲方負(fù)責(zé)人簽字的瓷磚供貨清單上的數(shù)量和單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、付款方式:簽訂本合同后,甲方向乙方支付定金人民幣伍萬元(¥50,000元),每批瓷磚到達(dá)工地經(jīng)甲方材料設(shè)備采購組和施工單位及乙方送貨人員共同驗(yàn)收簽證后30天內(nèi)支付該批瓷磚貨款的50%(含定金5萬元);施工完畢15天后經(jīng)竣工驗(yàn)收合格,付足所供瓷磚貨款總額的60%(含5萬元定金和前一次付款);余下所供瓷磚貨款的40%購買一間(套)產(chǎn)權(quán)式客房。
3、乙方所供瓷磚可不開具增值稅發(fā)票,但須開具國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票;發(fā)票在甲方支付第二筆款時(shí)開具,但前次付款乙方須向甲方提供收據(jù)備查。
十、違約責(zé)任:
如乙方不能按甲方要求的交貨日期按時(shí)交貨,每延期一天交貨,則按延期交貨部分價(jià)款每天萬分之五向甲方計(jì)(支)付違約金,并賠償施工單位的誤工費(fèi)用;如甲方不能按本合同約定的付款的日期按時(shí)付款,每延期一天付款,則按延期付款金額每天萬分之五向乙方計(jì)(付)違約金。
十一、合同糾紛解決方式:
按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商解決;協(xié)商不成,則向甲方所在地經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁解決。
十二、其它約定事項(xiàng)
在施工中的瓷磚損壞、浪費(fèi)損耗由甲方或施工單位負(fù)責(zé),但乙方須補(bǔ)足工程所需的瓷磚以滿足工程建設(shè)需要;其它未盡事項(xiàng),雙方可另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,并與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后正式生效。
十四、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,均具同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
地址:地址:
聯(lián)系人:聯(lián)系人:
年月日:
貨物買賣合同7
買方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________ 電話:_______________________
賣方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________電話:_______________________
本合同由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項(xiàng)條款。
1.描述
項(xiàng)目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
具體技術(shù)細(xì)節(jié)見附件“a”
包裝
保險(xiǎn)和貨物重量
港(airport)到岸價(jià)總金額:
2.原產(chǎn)國和制造商名稱
________________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實(shí)的新木箱或紙箱里,適合遠(yuǎn)距離的海運(yùn)/包裹郵遞/空運(yùn)和氣候的變化,能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動(dòng)和冷凍。
買方將對(duì)由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費(fèi)用負(fù)責(zé);也對(duì)由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運(yùn)一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個(gè)外包裝的四周寫上箱號(hào)、毛重、凈重、尺寸、合同號(hào)、目的港、收貨人編號(hào)和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________
5.裝船時(shí)間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8.保險(xiǎn)
在cif條款下,由賣方辦理以買方為受益人的保險(xiǎn)額為發(fā)票金額110%的一切險(xiǎn)。
9.付款
在信用證付款條件下:買方在合同簽訂后14天內(nèi),將開出一個(gè)由北京銀行為付款行,以賣方為受益人,全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運(yùn)文件時(shí)即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時(shí)通過電匯或航空匯款向賣方付出,此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
(1)提單/空運(yùn)單:
a)在海運(yùn)條件下:
3份原始海運(yùn)提單,注明:“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號(hào)、嘜頭、空白背書,并寫明完整的地址和電話號(hào)碼以通知買方。
b)在空運(yùn)條件下:
一份原始和一份復(fù)印的空運(yùn)單,注明“運(yùn)費(fèi)先付(cif和c&f)”、合同號(hào)、嘜頭,指定給買方。
(2)5份正本發(fā)票,注明:合同號(hào)、嘜頭(在多于一個(gè)嘜頭時(shí),發(fā)票應(yīng)分開打印),按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。
(3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單,注明:重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外,賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi),將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。
(6)在cif條款下,1份正本保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證以及2份復(fù)印件,按發(fā)票金額的110%保全險(xiǎn)(all risks)。
(7)如果必要的話,一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
(8)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
(9)文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時(shí)清關(guān)和提貨,全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號(hào)碼必須打印在提單或空運(yùn)單上,否則,賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。
以上所有文件的拷貝件要寄給:喀土穆和北京辦公室。
11.裝運(yùn)
在cfr/cif條款下:
a.賣方負(fù)責(zé)將貨物在裝運(yùn)期限內(nèi)從裝運(yùn)港運(yùn)到目的港。不允許轉(zhuǎn)船。一旦發(fā)生轉(zhuǎn)船,由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)全部由賣方承擔(dān)。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。
b.如果貨物用空運(yùn)/包裹方式郵遞,賣方將于條款5所列裝船期前30天,用傳真通知買方條款12(1)內(nèi)容。賣方在發(fā)運(yùn)貨物以后當(dāng)即按條款12(2)規(guī)定通知買方,以使買方安排保險(xiǎn)和及時(shí)辦理清關(guān)手續(xù)。
12.裝船通知
(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天,用傳真通知買方合同號(hào)、品名、數(shù)量、價(jià)值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運(yùn)港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達(dá)到或者超過12米長(zhǎng),2.7米寬,3米高,賣方需要在裝運(yùn)前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險(xiǎn)物品需要標(biāo)明。
a.在條款9中的l/c付款條件下,開出一個(gè)信用證。
b.為了使買方在收到上述通知時(shí)能安排好其國內(nèi)運(yùn)輸,如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規(guī)定時(shí),買方將要求采取措施以適合買方進(jìn)行內(nèi)陸運(yùn)輸。
c.如果賣方?jīng)]有履行上述規(guī)定,全部損失由賣方承擔(dān)。
(2)賣方在完成貨物裝運(yùn)后,立即用傳真通知買方合同號(hào)、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價(jià)值、毛重、船名、開船日期、提單號(hào)(海運(yùn)時(shí))或空運(yùn)單、航班號(hào)以及估計(jì)到貨日期等等。如果有易燃或危險(xiǎn)品,應(yīng)將其明細(xì)一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時(shí)通知造成買方?jīng)]有及時(shí)辦理保險(xiǎn)和清單事宜,全部損失由賣方負(fù)責(zé)。
13.技術(shù)文件
_______________________________________________
14.質(zhì)量保證
賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進(jìn)的技術(shù)制造、全新且沒有使用過,完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求,與技術(shù)手冊(cè)相一致。質(zhì)保期從貨物到達(dá)目的港后算18個(gè)月,或由雙方代表簽字后的驗(yàn)收合格證明有效后算12個(gè)月。
15.檢驗(yàn)
(1)在交貨以前,制造方將按條款10(4)的要求,對(duì)貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗(yàn),并出具證明書,證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分,但是不被認(rèn)為是最終結(jié)果。制造方試運(yùn)行的結(jié)果和細(xì)節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。
(2)當(dāng)商品到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)以后,買方將申請(qǐng)?zhí)K丹商品檢驗(yàn)局對(duì)商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個(gè)初步檢驗(yàn),并作出檢驗(yàn)報(bào)告,如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方,除非責(zé)任是保險(xiǎn)公司或運(yùn)輸公司的,買方將在商品現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。
(3)如果商品的質(zhì)量和規(guī)格與合同不符,或在條款14所列的'質(zhì)量保證期內(nèi),由于任何原因被證實(shí)有缺陷,包括潛在缺陷或使用了不合格的材料,買方將安排由商檢局進(jìn)行檢驗(yàn),并有權(quán)向賣方索賠。
16.索賠
在貨物到達(dá)目的地后90天內(nèi),除非保險(xiǎn)公司或船主負(fù)有責(zé)任,如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處,買方將有權(quán)進(jìn)行索賠,更換貨物或索賠損失、所有的費(fèi)用(如商檢費(fèi)、運(yùn)還和運(yùn)回替換貨物、保險(xiǎn)費(fèi)、倉儲(chǔ)和裝卸費(fèi)用等)將由賣方承擔(dān)。對(duì)于質(zhì)量,賣方將保證:從貨物到達(dá)目的地后的18個(gè)月內(nèi),如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣,買方將立即書面通知賣方。
檢驗(yàn)證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對(duì)于買方的索賠,有責(zé)任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價(jià))。如果有必要,將由賣方承擔(dān)費(fèi)用買方自行排除缺陷,如果賣方在收到前述索賠一個(gè)月內(nèi)不能回答買方,索賠將被認(rèn)為已被賣方接受。
17.不可抗力
對(duì)于在生產(chǎn)過程或裝船或轉(zhuǎn)船過程中發(fā)生的不可抗力(如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)和地震或其他由雙方認(rèn)可的事件)引起的延誤船期或不能交貨,賣方將不負(fù)任何責(zé)任。賣方將迅速通知買方上述發(fā)生的一切,并在從那以后的14日之內(nèi)空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。
在這種情況下,賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運(yùn)輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周,買方有權(quán)取消合同。
18.遲交貨和罰款
如果賣方?jīng)]有按合同要求及時(shí)交貨,除非是合同款17的不可抗力引起的,買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨,罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%,每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨,買方有權(quán)取消合同,不管合同是否被取消,賣方仍要不推遲地交納前述罰款。
19.仲裁
與此合同有關(guān)的所有爭(zhēng)端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決,如果不能協(xié)商解決,案例將提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)其公布的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁將在北京進(jìn)行,仲裁委員會(huì)的決定是終局性的,并對(duì)雙方都具有約束力,雙方既不能訴諸法庭,也不能向其他機(jī)構(gòu)要求修改決定,仲裁費(fèi)由敗訴的一方承擔(dān)。
20.合同的生效
合同從雙方簽字日期起生效。
21.售后服務(wù)
賣方要提供補(bǔ)口材料和售后服務(wù)。
22.特殊條款
茲證明本合同由買賣雙方共同簽署,雙方各保留一份正本。
本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。
買方:_____________________
_______年_______月_______日
賣方:_____________________
_______年_______月_______日
貨物買賣合同8
編號(hào):_______________________
簽約地點(diǎn):________________________________
日期:____________________________________
賣方 :___________________________________
地址:____________________________________
電話:____________________________________
傳真:____________________________________
電子郵箱 :_______________________________
買方: ___________________________________
地址:____________________________________
電話:____________________________________
傳真:____________________________________
電子郵箱 :_______________________________
買賣雙方經(jīng)協(xié)商同意按下列條款成交:
1、貨物名稱、規(guī)格和質(zhì)量 :________________________________________
2、數(shù)量: ______________________________
3、單價(jià)及價(jià)格條款 :______________________________
。ǔ橇碛幸(guī)定,“FOB”、“CFR”和“ CIF”均應(yīng)依照國際商會(huì)制定的《20xx年國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則》(INCOTERMS 20xx)辦理。)
4、總價(jià):______________________________
5、允許溢短裝: ______%.
6、裝運(yùn)期限
收到可以轉(zhuǎn)船及分批裝運(yùn)之信用證______天內(nèi)裝運(yùn)。
7、付款條件
買方須于_______前將保兌的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓的、可分割的.即期付款信用證開到賣方,該信用證的有效期延至裝運(yùn)期后_____天在中國到期,并必 須注明允許分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)船。
買方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開出信用證,賣方有權(quán)發(fā)出通知取消本合同,或接受 買方對(duì)本合同未執(zhí)行的全部或部份,或?qū)σ虼嗽馐艿膿p失提出索賠。
8、包裝:________________________________________
9、保險(xiǎn):
按發(fā)票金額的______%投保__________險(xiǎn),由________負(fù)責(zé)投保。
10、品質(zhì)/數(shù)量異議
如買方提出索賠,凡屬品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出,凡屬 數(shù)量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出,對(duì)所裝貨物所提任何異議于保險(xiǎn) 公司、輪船公司、其他有關(guān)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)或郵遞機(jī)構(gòu)所負(fù)責(zé)者,賣方不負(fù)任何責(zé)任。
11、由于發(fā)生人力不可抗拒的原因,致使本合約不能履行,部分或全部商品 延誤交貨,賣方概不負(fù)責(zé)。本合同所指的不可抗力系指不可干預(yù)、不能避免且不 能克服的客觀情況。
12、仲裁
因凡本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如果協(xié)商不能解決,應(yīng)提 交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)深圳分會(huì)。按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)當(dāng)時(shí)施行的仲裁 規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
13、通知
所有通知用______文寫成,并按照如下地址用傳真/電子郵件/快件送達(dá)給各方。如果地址有變更,一方應(yīng)在變更后______日內(nèi)書面通知另一方。
14、本合同為中英文兩種文本,兩種文本具有同等效力。本合同一式 _____ 份。自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
賣方簽字:________________
買方簽字:________________
貨物買賣合同9
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號(hào)111室。
原審被告:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號(hào)民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同?墒牵撆袥Q卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
。ㄒ唬┰撆袥Q對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題?墒聦(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的`依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房?jī)r(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任,更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
貨物買賣合同10
買方: 賣方:
買方經(jīng)辦人: 賣方經(jīng)辦人:
買方e-mail: 賣方e-mail:
合同簽定地點(diǎn): 用戶編碼:
合同簽定時(shí)間: 合同編碼:
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
1、產(chǎn)品驗(yàn)收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
對(duì)于賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標(biāo)明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認(rèn)可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時(shí)向賣方反映,并發(fā)給賣方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見,賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時(shí)與生產(chǎn)廠方聯(lián)系,并負(fù)責(zé)最終妥善解決。
2、交貨地點(diǎn):買方填寫 __________________________
3、發(fā)運(yùn)方式及運(yùn)輸、
保險(xiǎn)的價(jià)格計(jì)算:
買方選擇發(fā)運(yùn)方式:
○特快專遞:小于等于200克20元,雜費(fèi)10元,共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞:小于等于500克20元,雜費(fèi)10元,共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹:小于等于1千克20元,雜費(fèi)10元,共計(jì)30元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
○航空運(yùn)輸:小于等于45千克40元,雜費(fèi)20元,共計(jì)60元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運(yùn):小于等于5千克40元,雜費(fèi)20元,共計(jì)60元(起價(jià))。以后每超過1千克再加10元。
以下小件產(chǎn)品的參考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不按以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算:
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic:如內(nèi)存,cpu等 40元/個(gè)(塊)
每件包裹重量在0.5千克左右的配件:顯卡,聲卡,硬盤等 60元/個(gè)(塊)
每件包裹重量在1千克左右的配件和小設(shè)備:主板,光驅(qū),數(shù)碼相機(jī)等 100元/個(gè)(塊)
注意上述收費(fèi)不包括包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
買方選擇投保金額:
買方要求按所填的投保金額上保險(xiǎn)__________人民幣:元
保險(xiǎn)費(fèi)率按 ○1%(特快專遞) ○0.5%(航空快遞) ○0.3%(平郵包裹,航空運(yùn)輸,鐵路快運(yùn))
4、包裝方式:
買方選擇包裝方式:
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小于等于200克貨物包裝費(fèi)20元;
小于等于0.5千克貨物包裝費(fèi)25元;
小于等于1千克貨物包裝費(fèi)30元;
小于等于45千克貨物包裝費(fèi)40元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝:小于等于200克貨物包裝費(fèi)40元;
小于等于0.5千克貨物包裝費(fèi)50元;
小于等于1千克貨物包裝費(fèi)60元;
小于等于45千克貨物包裝費(fèi)80元。
5、匯款方式:買方選擇:
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付
。1)銀行電匯: (2)郵局匯款:
單位名稱: 單位名稱:
開戶銀行: 收款人:
銀行帳號(hào): 詳細(xì)地址:
郵政編碼:
(3)在線支付:
單位名稱: (4)信用卡支付:
開戶銀行: 招商銀行一卡通:
銀行帳號(hào): 收款人:
6、付款方式:預(yù)付款支付方式:
賣方與生產(chǎn)廠家落實(shí)貨源后,買方按上述合同總金額的50%(即¥××××××元)在合同簽字后7日內(nèi)(即××××年××月××日之前)匯出預(yù)付款給賣方,如買方在合同簽字后7日內(nèi)未發(fā)出預(yù)付款,買方需供方重新確認(rèn)。
所剩余款支付方式:
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發(fā)貨時(shí)間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對(duì)應(yīng))。
○一次性付清所剩余款時(shí)間:××××年××月××日
一次性付清所剩余款金額:¥××××××元
○分兩次付清所剩余款,第一次交付余款時(shí)間:××××年××月××日
第一次交付余款金額:¥××××××元
第二次交付余款時(shí)間:××××年××月××日
第二次交付余款金額:¥××××××元
7、發(fā)貨時(shí)間:買方選擇: ○賣方在收到買方全部貨款后7個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時(shí)間較長(zhǎng),按照買方要求先到的`貨先交貨,共分兩次交貨:
第一次交貨時(shí)間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號(hào)×數(shù)量、序號(hào)×數(shù)量、……序號(hào)×數(shù)量;
第二次交貨時(shí)間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號(hào)×數(shù)量、序號(hào)×數(shù)量、……序號(hào)×數(shù)量。
8、違約責(zé)任:賣方責(zé)任: 買方付清余款后,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認(rèn)為有必要終止采購后應(yīng)無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息、記錄等情況發(fā)生時(shí),由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔(dān)違約責(zé)任。除以上情況之外,由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時(shí),賣方應(yīng)與買方協(xié)商,對(duì)給買方造成的直接損失予與賠償,但對(duì)買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責(zé)任:買方保證按上述付款日期及時(shí)交付貨款,如未能及時(shí)交付貨款,由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生,應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
如買方未能按照上述時(shí)間付款,經(jīng)賣方多次催交貨款(一般情況下,在各次交款日期前一個(gè)工作日和延誤交款日期后一周,一月,三月,六月,賣方會(huì)向買方發(fā)出催交貨款通知書。注:如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書,賣方不承擔(dān)違約責(zé)任),買方仍未及時(shí)付款,至使拖交貨款達(dá)___個(gè)月以上的情況發(fā)生時(shí),由此而給賣方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
9、其它條款:合同編碼:××××××××××。買方匯款時(shí)請(qǐng)注明合同編碼。
合同附件共計(jì)____份,指買方填寫的確認(rèn)回單,是本合同的組成部分,具同樣的法律效力。
本合同生效期:自買方付款到賬后即日生效,至本合同各項(xiàng)條款全部執(zhí)行完畢時(shí)截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的方法解決,如協(xié)商未果,按國家《合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
買 方: 賣 方:
公司注冊(cè)地址: 公司注冊(cè)地址:
郵 編: 郵 編:
聯(lián) 系 地 址: 聯(lián) 系 地 址:
郵 編: 郵 編:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
銀 行 帳 號(hào): 銀 行 帳 號(hào):
納稅人登記號(hào): 納稅人登記號(hào):
買方代表簽名: 賣方代表簽名:
貨物買賣合同11
供方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
需方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額:
單位:人民幣(元)
二、品質(zhì)保證:原廠包裝、原廠標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨地點(diǎn)及方式:供方負(fù)責(zé)送貨至需方公司所在地,供需雙方共同驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。
四、交貨期:合同簽訂之日起一周內(nèi)。
五、產(chǎn)品保修責(zé)任:自交貨驗(yàn)收合格之日起,主機(jī)保修24個(gè)月,人為及不可抗力原因造成損壞除外,保修期滿后供方負(fù)責(zé)使用原廠配件進(jìn)行有償維修。
六、付款方式:貨到當(dāng)日內(nèi)支付總額的80%,十日內(nèi)付清其余20%。
七、違約責(zé)任:供方不能按時(shí)交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的'違約金,需方于付款之日不能按時(shí)付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。
八、其他約定事項(xiàng):合同執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭(zhēng)議,雙方友好協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份,供需雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
貨物買賣合同12
買方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
賣方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議,共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運(yùn)港
第五條目的港
第六條裝運(yùn)期
________分運(yùn):
________轉(zhuǎn)運(yùn):
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長(zhǎng)途陸路運(yùn)輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運(yùn)期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的____%,計(jì)___________.____________行收到下列單證經(jīng)核對(duì)無誤后,承付信用證款項(xiàng)(如果分運(yùn),應(yīng)按分運(yùn)比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單,外加兩套副本,注明“運(yùn)費(fèi)待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號(hào),信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________運(yùn)輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后,承付合同總值的____%,金額為________.
4.買方在付款時(shí),有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運(yùn)條款
1.賣方必須在裝運(yùn)期前45天,用電報(bào)/電傳向買方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重____噸,長(zhǎng)____米,寬____米,高_(dá)___米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運(yùn)輸。
3.買方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天,通知賣方船名,預(yù)計(jì)裝船日期,合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,從第31天起,在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)由買方承擔(dān)。
4.船按期抵達(dá)裝運(yùn)港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買方承擔(dān)。
6.賣方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時(shí)內(nèi),須以電報(bào)/電傳通知買方合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣方未及時(shí)電告買方,以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn):
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號(hào)航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對(duì)合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達(dá)____起開始計(jì)算。
第十四條檢驗(yàn)條款
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的港之后,買方須申請(qǐng)____國商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書,如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的.原材料,買方將安排商檢局檢驗(yàn),并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥,買方須電告賣方延長(zhǎng)商檢期限____天。
第十五條索賠
1.賣方對(duì)貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定,在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時(shí),賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用,包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費(fèi)用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.賣方在收到買方索賠書后一個(gè)月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時(shí)盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條仲裁
雙方對(duì)執(zhí)行合同時(shí)發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按(____)項(xiàng)仲裁。
(1)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),根據(jù)該會(huì)的仲裁程序進(jìn)行仲裁。
。2)提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭(zhēng)議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時(shí)扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計(jì)算,少于7天者按7天計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個(gè)星期時(shí),買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
本合同由雙方于____年__月__日在____市用____文簽署。正本一式____份,買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第()款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
買方:____________
簽名:____________
賣方:____________
簽名:____________
簽署日期:____年__月__日
貨物買賣合同13
買方:________________________(下稱甲方)
地址:________________________郵編:__________
電話:________________________傳真:__________
電子郵箱:____________________
賣方:________________________(下稱乙方)
地址:________________________郵編:__________
電話:________________________傳真:__________
電子郵箱:____________________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:________________________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第項(xiàng)執(zhí)行:
(1)按照______________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:__________________________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________________。
2.計(jì)量單位和方法:____________________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:________________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理:__________________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條交貨方式:
1.交貨時(shí)間:______________。
2.交貨地點(diǎn):______________。
3.運(yùn)輸方式:______________(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保險(xiǎn):______________(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:______________________。
第五條驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:______________。
2.驗(yàn)收方式:____________(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由______檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按______檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):________;總價(jià):__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時(shí)間:________________________;
貨款的支付方式:________________________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:____________________。
3.預(yù)付貨款:________________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起______日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在__________日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計(jì)算,向乙方支付違約金;如________日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之________計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的'損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定:________________________。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之________計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:______________________________。
第十條不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后______日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭(zhēng)議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
表達(dá)關(guān)于貨物買賣合同
合同號(hào):____
買方:____賣方:____
電話:____電話:____
按本合同條款,買方同意購入,賣方同意出售下述產(chǎn)品,謹(jǐn)此簽約。
1.品名、規(guī)格:____單位:_____數(shù)量:____
單價(jià):_____總價(jià):_____總金額:_____
2.原產(chǎn)國別和生產(chǎn)廠:______
3.包裝:
須用堅(jiān)固的木箱或紙箱包裝。
以宜于長(zhǎng)途海運(yùn)/郵寄/空運(yùn)及適應(yīng)氣候的變化.并具備良好的防潮抗震能力。
由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護(hù)措施不善而引起貨物銹蝕,賣方應(yīng)賠償由此而造成的全部損失費(fèi)用。
包裝箱內(nèi)應(yīng)附有完整的維護(hù)保養(yǎng)、操作使用說明書。
4.裝運(yùn)標(biāo)記:
賣方應(yīng)在每個(gè)貨箱上用不褪色油漆標(biāo)明箱號(hào)、毛重、凈重、長(zhǎng)、寬、高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運(yùn):
5.裝運(yùn)日期:______
6.裝運(yùn)港口:______
7.卸貨港口:______
8.保險(xiǎn):______裝運(yùn)后由買方投保。
9.支付條件:
分下述三種情況:
(1)采用信用證:買方收支賣方交貨通知(詳見本合同條款11)
應(yīng)在交貨日前15-20天,由____銀行開出以賣方受益人的與裝運(yùn)金額相同的不可撤銷信用證。
賣方須向開證行出具100%發(fā)票金額即期匯票并附裝運(yùn)單據(jù)(見本合同第10款)。
開證行收到上述匯票和裝運(yùn)單據(jù)即付以支付(電匯或航郵付)。信用證于裝運(yùn)日期后15天內(nèi)有效。
(2)托收。
貨物裝運(yùn)后,賣方出具即期匯票,連同裝運(yùn)單據(jù)(見本合同第10),通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進(jìn)行托收。①商業(yè)合同是一種通用合同。在國際貿(mào)易中,若雙方對(duì)合同貨物無特殊要求的條件下,一般采用商業(yè)合同的內(nèi)容和形式。
(3)直接付款:買方收到賣方裝運(yùn)單據(jù)(見本合同第10款)后7天內(nèi),以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據(jù):(1)小海運(yùn):全套潔凈海運(yùn)提單,標(biāo)明“運(yùn)費(fèi)付訖.”“運(yùn)費(fèi)預(yù)付”,作成空白背書并加注目的港____公司。
(2)空運(yùn):空運(yùn)提單副本一份,標(biāo)明“運(yùn)費(fèi)付訖”/“運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目”寄交買方。
(3)航郵:航空收據(jù)副本一份,寄交買方。
(4)發(fā)票一式五份,標(biāo)明合同號(hào)和貨運(yùn)嘜頭(若貨運(yùn)嘜頭多于一個(gè),發(fā)票需單獨(dú)開列),發(fā)票根據(jù)有關(guān)合同詳細(xì)填寫。
(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。
(6)由廠商出具的質(zhì)量和數(shù)量保證書。
(7)貨物裝運(yùn)后立即用電報(bào)/信件通知買方。
此外,貨發(fā)10天內(nèi),買方將上述單據(jù)(第5條除外)航郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運(yùn):(1)f.o.b.條款:a.賣方于合同規(guī)定的裝運(yùn)日期前30天,用電報(bào)/信件將合同號(hào)、品名、數(shù)量、價(jià)值、箱號(hào)、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運(yùn)港日期通知買方,以便買方租船訂艙。
b.賣方船運(yùn)代理__公司__(電報(bào):__),負(fù)責(zé)辦理租船訂艙事宜。
c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理),預(yù)計(jì)船達(dá)裝運(yùn)港10天之前,即將船名、預(yù)計(jì)裝貨日期、合同號(hào)等通知賣方以便賣方安排裝運(yùn)。要求賣方與船方代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)需要更換運(yùn)載船舶及船舶提前、推遲抵達(dá)時(shí),買方或其船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。
若船在買方通知日后30天內(nèi)尚未抵達(dá),則第30天后倉儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用由買方承擔(dān)。
d.若載運(yùn)船舶如期抵達(dá)裝運(yùn)港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費(fèi)和滯期費(fèi)均由賣方承擔(dān)。
e.貨物超過船舷并未從吊鉤卸下,一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由賣方承擔(dān);貨物超過船舷并從吊鉤卸下,一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)屬買方。
(2)c&f條款下:a.在裝運(yùn)期內(nèi),賣方負(fù)責(zé)將貨物從裝運(yùn)港運(yùn)至目的港。不允許轉(zhuǎn)船。
b.貨物經(jīng)航郵/空運(yùn)時(shí),賣方于本合同第5條規(guī)定的交貨日期前30天,以電報(bào)/信件把交貨預(yù)定期、合同號(hào)、品名、發(fā)票金額等通知買方。
貨物交辦發(fā)運(yùn),賣方即刻以電報(bào)/信件將合同號(hào)、品名、發(fā)票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時(shí)投保。
12.裝運(yùn)通知:貨物業(yè)經(jīng)全部裝船,賣方應(yīng)將合同號(hào)、品名、數(shù)量、發(fā)票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報(bào)/信件通知買方。
若因賣方通知不及時(shí)致使買方不能及時(shí)投保,買方則承擔(dān)全部損失。
13.質(zhì)量保證:賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝制成,商標(biāo)為新的和未經(jīng)使用的,其質(zhì)量和規(guī)格符合本合同所作的說明。
自貨到目的港起12個(gè)月為質(zhì)量保證期。
14.索賠:自貨到目的港起90天內(nèi),經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與合同規(guī)定不符者,除那些應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方承擔(dān)的部分外,買方可憑__出具的商檢證書,有權(quán)要求更換或索賠。
賣方擔(dān)保貨到目的港起12個(gè)月內(nèi),使用過程中由于材料質(zhì)量低劣和工藝不佳而出現(xiàn)的損傷,買方立即以書面形式通知賣方并出具_(dá)_商檢局開列的檢驗(yàn)證書,提出索賠。商檢證書乃索賠之依據(jù)。
按買方索賠要求,賣方有責(zé)任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據(jù)缺陷情況將貨物降價(jià)處理。
15.不可抗力:在貨物制造和裝運(yùn)過程中,由于發(fā)生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負(fù)責(zé)。賣方于不可抗力事件發(fā)生后,即刻通知買方并在事發(fā)14天內(nèi),以航空郵件將事故發(fā)生所在地當(dāng)局簽發(fā)的證書寄交買方以作證據(jù)。
敬使在此情況下,賣方仍有責(zé)任采取必要措施促使盡快交貨。
不可抗力事故發(fā)生后超過10個(gè)星期而合同尚未履行完畢,買方有權(quán)撤銷合同。
16.合同延期和罰款:除本合同15條所述不可抗力原因,賣方若不能按合同規(guī)定如期交貨,按照賣方確認(rèn)的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應(yīng)減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。
賣方若逾期10個(gè)星期仍不能交貨,買方有權(quán)撤銷合同。盡管合同已撤銷,但賣方仍應(yīng)如期支付上述罰金。
17.仲裁:凡涉及本合同因執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,則可提交__仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)暫定仲裁法則和程序進(jìn)行仲裁。仲裁將在__進(jìn)行,仲裁裁決是終局,對(duì)雙方都有約束力。
仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。仲載也可在雙方均能接受的第三國進(jìn)行。
18.附加條款:本合同原本兩份。經(jīng)雙方簽字,各執(zhí)一份,僅此聲明。
賣方:____買方:____
代表人:____代表人:____
日期:____日期:____
貨物買賣合同14
合同編號(hào):____
日期:____
賣方:____ 簽約地點(diǎn):____
地址:____ 電報(bào)掛號(hào):____
買方:____
地址:____ 電報(bào)掛號(hào):____
茲經(jīng)賣買雙方同意成交下列商品訂立條款如下:
1.商品:_________
2.規(guī)格:_________
3.數(shù)量:_________
4.單價(jià):_________
5.總價(jià):___u.s.d.(大寫: )。______
6.包裝:_________
7.裝運(yùn)期:____收到信用證后____天。______
8.裝運(yùn)口岸和目的地:從__經(jīng)__至__。
9.保險(xiǎn):____________
10.付款條件:___________
(1)買方須于19__年__月__日前將保兌的'、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓、可分割的即期信用證開到賣方。信用證議付有效期延至上列裝運(yùn)期后,__天在__到期。
(2)買方須于簽約后即付定金_____%。
11.裝船標(biāo)記及交貨條件:貨運(yùn)標(biāo)記由賣方指定。
12.注意:開立信用證時(shí)請(qǐng)注明合同編號(hào)號(hào)碼。
13.備注:__________
賣方:______ 買方:______
注:
、 格式合同亦稱標(biāo)準(zhǔn)合同(standard contract)。在國際貿(mào)易買賣中,由一個(gè)國際組織或外貿(mào)商業(yè)組織或律師事務(wù)所根據(jù)買賣合同應(yīng)具有的基本內(nèi)容而擬定的固定條文,即成固定格式的空白標(biāo)準(zhǔn)合同。經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字后,才能成為有效的合同,對(duì)雙方當(dāng)事人都有法律的約束力。
貨物買賣合同15
甲方(賣方):趙 乙方(買方):張 甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 ____市____區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號(hào)樓 4單(建筑面積120平方米,儲(chǔ)藏室40 平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào)100X5420)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個(gè)月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期____日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的'結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)(型號(hào):100X8485),空調(diào)兩臺(tái)(型號(hào):015X8549 ),熱水器(型號(hào):109X4554),浴霸(型號(hào):102X6985),飲水機(jī)(型號(hào):108X9264),音響兩臺(tái)(型號(hào):258695 ),涼衣架,房?jī)?nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對(duì)房屋的修改。
甲方(賣方):趙 (。
身份證號(hào):
住址:____
電話:________年____月____日
乙方(買方):張
。ㄓ。┥矸葑C號(hào):
住址:____
電話
【貨物買賣合同】相關(guān)文章:
貨物買賣合同06-15
貨物買賣合同05-14
個(gè)人貨物買賣合同02-13
國內(nèi)貨物買賣合同06-20
標(biāo)準(zhǔn)貨物買賣合同04-22
【熱】貨物買賣合同02-26
年貨物買賣合同03-21
貨物買賣合同【熱】03-06
貨物買賣合同【熱門】03-06
【精】貨物買賣合同03-06