關(guān)于買賣合同匯編10篇

　　隨著人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的買賣合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

買賣合同 篇1

　　出賣人： 住所： 郵編： 電話： 傳真： 電郵：

　　買受人： 住所： 郵編： 電話： 傳真： 電郵：

　　買受人與出賣人經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就買賣產(chǎn)品，簽署本合同如下：

　　第一條 標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間

　　第二條 質(zhì)量標準：第三條 出賣人對質(zhì)量負責的期限： 第四條 包裝標準：

　　第五條 合理損耗標準及計算方法： 第六條 標的物所有權(quán)自時起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價款義務(wù)的，標的物屬于 所有。

　　第七條 交（提）貨方式、地點： 第八條 運輸方式和到達站（港）及費用負擔：第九條 檢驗標準、方法、地點及期限：第十條 結(jié)算方式、時間及地點：

　　第十一條 本合同解除的條件： 第十二條 違約責任

　　一、出賣人的違約責任： 二、買受人的違約責任： 第十三條 擔保方式（也可另立擔保合同）： 第十四條 合同的修改、補充、終止和續(xù)簽

　　1、本合同的變更及補充應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上形成書面文件，并經(jīng)雙方簽字后生效。補充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　2、雙方在履行本合同過程中，除不可抗力外，需要變更或終止合同的，應(yīng)提前一個月通知對方，但本合同的解除，不影響違約責任的承擔。

　　第十五條 通知與送達

　　1、本合同約定以書面形式或者雖未約定但法律規(guī)定應(yīng)以書面形式表達的請求、答復、通知等意愿，雙方均應(yīng)采用書面形式，書面形式包括但不限于書面文件原件、傳真件、手機短信、電子郵件等形式。

　　2、一方需要向?qū)Ψ桨l(fā)出的一切通知、文書、稿件及設(shè)計作品，均以本合同首頁所列明的地址、傳真或電子郵件為準。

　　3、如一方通訊地址發(fā)生變更，以變更方發(fā)出的書面更改通知為準，否則，對方以本合同首頁所列地址郵寄送達的視為已經(jīng)送達。

　　4、以傳真方式發(fā)送的，發(fā)出傳真時視為送達；以郵寄方式的，掛號寄出或投郵當日視為送達；乙電子郵件方式發(fā)送的，自發(fā)出時起24小時內(nèi)視為送達。

　　第十六條 不可抗力

　　1、在本合同履行期間，若發(fā)生包括地震、戰(zhàn)爭等不可抗力事件的，主張不可抗力的一方應(yīng)在發(fā)生事件之日起5日內(nèi)，以書面形式向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽Φ脑斍榧安荒苈男�、部分不能履行、或需要延期履行的理由，并對此承擔舉證責任，盡力協(xié)助另一方避免因不可抗力遭受進一步的損失。

　　2、雙方可依據(jù)不可抗力事件對履行協(xié)議的影響程度，協(xié)商商定是否解除本合同、或部分履行合同義務(wù)、或延期履行合同義務(wù)。

　　3、遭受不可抗力后，一方怠于履行通知義務(wù)或不采取有效措施避免損失擴大的，則應(yīng)當就擴大損失部分承擔賠償責任。

　　第十七條 爭議解決及法律適用

　　1、本合同的訂立、履行、解釋及爭議的解決均應(yīng)適用中華人民共和國的法律。

　　2、雙方如因本合同的訂立、履行或解釋發(fā)生任何爭議，應(yīng)進行友好協(xié)商。協(xié)商不成或不能協(xié)商時，按方式解決（提交仲裁委員會；依法向人民法院起訴）。

　　第十八條 合同效力及其他

　　1、本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司印章之日起生效。 2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

　　3、本合同的注解、附件、補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十九條 其他約定事項：

　　出賣人（蓋章）： 買受人（蓋章）：

　　法定/授權(quán)代表人簽字： 法定/授權(quán)代表人簽字：

　　時間： 時間：

買賣合同 篇2

　　轉(zhuǎn)讓方： (以下簡稱甲方)

　　受讓方： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方就宅基地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，經(jīng)自愿、平等、友好協(xié)商，達成轉(zhuǎn)讓協(xié)議如下：

　　1、宅基地坐落、面積

　　甲方將拆遷所得的坐落于某某鎮(zhèn)某某三期內(nèi)的宅基地轉(zhuǎn)讓給乙方，具體位置編號和面積由乙方(以甲方的名義)競買或摸號后確定。

　　上述宅基地的使用權(quán)歸乙方享有。

　　2、轉(zhuǎn)讓金額

　　該宗地的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣25萬元。

　　3、付款方式及期限

　　乙方在甲方原房屋拆除后3日內(nèi)向甲方支付人民幣2萬元，余款在取得土地使用權(quán)證并交付給乙方后3日內(nèi)付清。

　　4、房產(chǎn)歸屬

　　(1)在該宅基地上的房屋由乙方自行出資建造，房產(chǎn)歸乙方所有。

　　(2)建房手續(xù)由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。

　　(3)房屋建成后，在法律政策許可的前提下，甲方應(yīng)無條件配合乙方將土地證和房產(chǎn)證辦理到乙方名下，所涉的相關(guān)費用均由乙方承擔。

　　5、違約責任

　　本協(xié)議簽訂后，任何一方均不得反悔。

　　如甲方反悔應(yīng)當向乙方全額退還宅基地轉(zhuǎn)讓款25萬元，并償付違約金25萬元，如造成乙方損失的，還應(yīng)賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產(chǎn)增值部分);如乙方反悔，則已付的土地轉(zhuǎn)讓款作為違約金償付給甲方。

　　6、未盡事宜

　　未盡事宜雙方另行協(xié)商。

　　7、協(xié)議生效條件

　　本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

　　8、協(xié)議份數(shù)

　　本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　轉(zhuǎn)讓方：

　　受讓方

買賣合同 篇3

　　買方：美國糧食進出口有限公司賣方：中國上海外貿(mào)公司

　　供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

　　第一條商品名稱：中國芝麻

　　第二條商品質(zhì)量標準

　　水分最高8%，雜質(zhì)最高2%，含油量(濕態(tài)、乙醚浸出物)以52%為基礎(chǔ)。如實際裝運貨物的含油量每增減1%，價格應(yīng)該相應(yīng)增減1%，不足整數(shù)部分，按比例計算。

　　第三條商品數(shù)量

　　20xx噸，以毛作凈，賣方可比合同規(guī)定的貨物數(shù)量溢裝或短裝5%，溢短裝部分按合同價格計算。

　　第四條商品價格

　　每噸100美元FOB上海含5%傭金

　　第五條商品包裝

　　鐵桶裝，每桶凈重25公斤

　　第六條交貨方式

　　1.至合同簽訂之日起45天內(nèi)裝運。

　　2.裝運港：上海，目的港：倫敦。

　　第七條貨款支付

　　買方應(yīng)通過賣方所接受的銀行與裝運期前20天開立并送達賣方的不可撤銷即期信用證，有效期至裝運后15天在中國議付。

　　第八條商品保險

　　保險由賣方代為辦理，按發(fā)票金額的110%投保水漬險，以中國人民保險公司1981年1月1日的海洋運輸貨物保險條款為準，保險費由買方承擔。

　　第九條提出異議的時間和方法

　　1.買方在驗收時如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、質(zhì)量不合約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后10日內(nèi)向乙方提出書面異議;未及時提出異議或者自收到貨物之日起60日內(nèi)未通知賣方的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2.買方因保管不善造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　　第十條商檢條款

　　雙方同意以裝運港中國進出口商品檢驗局簽發(fā)的品質(zhì)與數(shù)量檢驗證書作為信用證項下議付所提出單據(jù)的一部分。買方有權(quán)對貨物的品質(zhì)與數(shù)量進行復驗，復驗費由買方負擔，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)與數(shù)量與合同不符，買方有權(quán)向賣方索賠。但須提供經(jīng)賣方同意的公證機構(gòu)出具的檢驗報告。

　　第十一條買方違約責任

　　1.買方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額每日萬分之一計算，向賣方支付逾期付款的違約金。

　　2.買方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，給賣方造成損失的，應(yīng)給予賠償，但以賣方損失金額為限。

　　第十二條賣方違約責任

　　1.賣方不能按期交貨的，向買方償付不能交貨部分貨款10%的違約金。

　　2.賣方所交貨物品種、包裝、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，買方有權(quán)拒絕接收貨物并要求損害賠償。

　　第十三條不可抗力條款

　　當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)當及時通知對方，并在14日內(nèi)提供事故發(fā)生地或商會出具的證明事故的文件，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十四條仲裁條款

　　本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛，簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時，應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會的仲裁規(guī)則進行裁決。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用除仲裁庭另有裁決外，應(yīng)由敗訴方承擔。第十五條合同效力

　　本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　買方(蓋章)：美國糧食進出口有限公司

　　代表(簽字)：

　　____年____月____日

　　賣方(蓋章)：中國上海外貿(mào)公司代表(簽字)：___年____月____日

買賣合同 篇4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)

　　商自愿達成如下合同內(nèi)容，以供雙方遵照執(zhí)行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應(yīng)鍋爐及相關(guān)配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應(yīng)鍋爐進行安裝、調(diào)試。

　　3、乙方為甲方提供正式發(fā)票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質(zhì)量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關(guān)配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應(yīng)甲方要求按時保質(zhì)保量的將設(shè)備運到甲方指定地點

　　并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應(yīng)承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失，損失金額以甲方核定為準。以上乙方應(yīng)承擔的違約金及給甲方造成經(jīng)濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮(zhèn)平川水利管理所水利調(diào)度自動化

　　中心施工現(xiàn)場。

　　3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產(chǎn)生

　　的相關(guān)費用。乙方應(yīng)以最適宜保證產(chǎn)品性能、質(zhì)量和完好性的運輸方式運送，對于產(chǎn)品運送到指定地點甲方驗收之前發(fā)生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質(zhì)量要求

　　1、質(zhì)量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產(chǎn)品質(zhì)量均符合國家及相關(guān)

　　行業(yè)質(zhì)量標準，達到產(chǎn)品各項性能指標。乙方應(yīng)保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優(yōu)質(zhì)材料制造而成的，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求，否則，乙方應(yīng)承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關(guān)直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產(chǎn)品不存在有造成人身、財產(chǎn)損害的

　　現(xiàn)實或潛在的危險以及不存在任何權(quán)利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量保

　　證書、產(chǎn)品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產(chǎn)品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以

　　保障產(chǎn)品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應(yīng)附有產(chǎn)品的標簽、質(zhì)量保證書原件。產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應(yīng)的鍋爐及相關(guān)配件運到甲方指定地點后，應(yīng)通

　　知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、外觀有缺損或規(guī)格型號等不符合本合同之約定，應(yīng)在收到貨物后三日內(nèi)向乙方提出異議，乙方應(yīng)在接到異議三日內(nèi)補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關(guān)延期交貨應(yīng)承擔責任的規(guī)定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單

　　或收貨單上的“單價”、金額及產(chǎn)品質(zhì)量合格的確認，僅是對數(shù)量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結(jié)算貨款和確認產(chǎn)品合格的依據(jù)，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權(quán)利的依據(jù)。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題，乙方應(yīng)負責及時更換，因此所發(fā)生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝調(diào)試完畢交付使用后支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質(zhì)量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發(fā)生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關(guān) 。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調(diào)試正常之日起一個供暖周期，在保修期內(nèi)，如鍋爐及配件出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應(yīng)承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經(jīng)簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務(wù)的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規(guī)格、型號、質(zhì)量達不

　　到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應(yīng)承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應(yīng)承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應(yīng)付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據(jù)相關(guān)法律雙方協(xié)商解決或簽訂補充協(xié)議作為本合同附件，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均應(yīng)提交 相關(guān)部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權(quán)委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權(quán)委托人）：

　　年月日

買賣合同 篇5

　　賣方： （以下簡稱甲方），身份證號：

　　買方： （以下簡稱乙方），身份證號：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：

　　第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，該房屋具體狀況如下： 甲方自愿將坐落在 市 鎮(zhèn) 村 號(自建住宅)的房屋，東至南至 西至 北至 建筑面積為 平方米（含地上附著物），出售給乙方。

　　第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共萬 仟 佰圓(小寫 元)，乙方在年 月 日前，一次付給甲方。

　　第三條 特別約定：

　　1·甲方保證在房子交付時，甲方在該房屋上不設(shè)有他項權(quán)，如抵押權(quán)等。 2·甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　3·因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問題，甲方應(yīng)當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的，由甲方負責處理。

　　4·如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時，甲方應(yīng)予以積極配合，但

　　相關(guān)費用由乙方自行負擔。

　　第四條 該房屋毀損、滅失的'風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

　　第五條 如國家征地，土地賠償歸乙方所有，住房面積賠償歸乙方所有。

　　第六條 本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔。

　　第七條 今后如乙方就此商品房出賣時，需要甲方簽字時，甲方無條件

　　給予配合。

　　第八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，

　　補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

　　第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽章）：_____________ 乙方（簽章）：_____________

　　____________________________________________

　　中證人(簽字)：

　　聯(lián)系電話：_________________

　　_____年_____月_____日

買賣合同 篇6

　　原告周xx，男，漢族，住上海市閘北區(qū)。

　　委托代理人岑xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人徐xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。

　　被告黃xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。

　　被告樓xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。

　　原告周xx訴被告黃xx、樓xx買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進行了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟，被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告周xx訴稱，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月，樓xx向原告購買電梯配件，合同總價款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后，樓xx陸續(xù)支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓xx出具欠條一張，確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓xx死亡�，F(xiàn)認為，該筆欠款發(fā)生在樓xx與被告黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間，且其生意收益用于家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務(wù)，被告黃xx應(yīng)予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人，應(yīng)在所繼承的遺產(chǎn)范圍內(nèi)支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃xx、樓xx未到庭應(yīng)訴，亦未書面答辯。

　　經(jīng)審理查明，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓xx向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，注：其余貨款已清。20xx年11月2日，樓xx報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。

　　以上事實，有原告提供的欠條、戶籍信息等證據(jù)及原告當庭陳述，在案佐證。

　　本院認為，樓xx欠原告貨款的事實，有原告提供的樓xx出具的相關(guān)欠條為憑，原告與樓xx之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，依法可以確認。欠款日期發(fā)生在樓xx與黃xx婚姻關(guān)系存續(xù)期間，欠款數(shù)額為127,500元。在無證據(jù)證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務(wù)，也無證據(jù)證明樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間實行財產(chǎn)分別制，并為原告所明知的情況下，原告主張此筆產(chǎn)生于樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務(wù)，合法有據(jù)，原告據(jù)此要求黃xx支付欠款，合理合法，應(yīng)予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人，遺產(chǎn)繼承應(yīng)當清償被繼承人應(yīng)當承擔的債務(wù)。被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴，視為其放棄應(yīng)訴、抗辯的權(quán)利，由此產(chǎn)生的法律后果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告黃xx應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)支付原告周xx欠款人民幣127,500元;

　　二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承擔付款責任。

　　負有金錢給付義務(wù)的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃xx承擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

　　審 判 員 谷麗云

買賣合同 篇7

　　甲 方： 乙 方：

　　身份證號： 身份證號：

　　地 址： 地 址：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就房屋買賣有關(guān)事項，達成如下協(xié)議：

　　第一條：地皮基本情況

　　乙方購買甲方合法擁有的坐落于 市 區(qū) ，產(chǎn)權(quán)證第 號，占地面積 平方米的住宅地皮。

　　第二條：付款方式

　　1. 雙方議定上述地皮出售價格為人民幣 元整。此地皮款為甲方凈價，甲方不支付交易中的任何費用。

　　2. 甲方收到乙方定金 元整(￥ 元)，由于甲方此住宅地皮為國家拆遷補償用地現(xiàn)無國土、規(guī)劃等證件，甲方收到定金同時需無條件將此地皮的一切相關(guān)手續(xù)證件交由乙方保存并協(xié)助乙方到市公證部門辦理公證乙方單方可辦理國土、規(guī)劃等手續(xù)。

　　3. 買賣雙方一致同意付款方式：購買此地皮首期樓款(已包含定金)人民幣 整(￥ 元)，購買此地皮余款人民幣 整(￥ 元)

　　4. 買賣上述地皮交易過程中產(chǎn)生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

　　第三條：雙方責任

　　1. 甲方保證出售的地皮符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定，并保證產(chǎn)權(quán)清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內(nèi)容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。

　　2. 甲方應(yīng)在 年 月 日將該地皮交付乙方。

　　第四條：合同變更

　　1. 在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議，否則造成損失由責任方承擔。

　　2. 本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第五條：違約責任

　　本合同簽訂后，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。

　　第六條：合同爭議的解決

　　本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成時，可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　第七條：本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。

　　第八條：本合同共三頁，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。

　　第九條：其他約定 _ _ _ _

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年月日

買賣合同 篇8

　　賣方：________________ （以下簡稱甲方）

　　買方：________________ （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條：名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

　　1、名稱：___________________

　　2、品種：___________________

　　3、規(guī)格：___________________

　　4、質(zhì)量，按下列第 項執(zhí)行：

　�。�1）按照 標準執(zhí)行（須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　�。�2）按樣本，樣本作為合同的附件（應(yīng)注明樣本封存及保管方式）

　�。�3）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為： （應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。

　　第二條：數(shù)量和計量單位、計量方法

　　1、數(shù)量：_____________________________

　　2、計量單位和方法：

　　3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規(guī)定及計算方法

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　____________________________________。

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________________

　　（如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天）。

　　2、交貨地點：___________________

　　3、運輸方式：___________________

　　4、保險：_______________________

　　5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________________ 。

　　第五條：驗收

　　驗收時間：___________________

　　第六條：損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　第七條：價格與貨款支付

　　1、單價：___________________

　　2、總價：___________________

　　3、貨款支付

　　貨款的支付時間：___________________

　　貨款的支付方式：___________________

　　第八條：提出異議的時間和方法

　　1、乙方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內(nèi)向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規(guī)定。

　　2、乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等自身原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　　第九條：甲方違約責任

　　1、甲方不能交貨的，則乙方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。

　　2、甲方所交貨物的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應(yīng)按質(zhì)論價；如乙方不能利用的，應(yīng)依據(jù)具體情況，由甲方負責調(diào)換、修理、所產(chǎn)生的費用由甲方支付。

　　第十條：乙方違約責任

　　1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應(yīng)以實際逾期提貨天數(shù)，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。

　　2、乙方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。

　　3、甲方為維權(quán)而支出的所有費用（包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等）均由乙方承擔。

　　第十一條：爭議的處理

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的由甲方所在地人民法院處理。

　　第十二條：本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，甲乙雙方也可達成補充協(xié)議。補充協(xié)議具有同等的法律效力。

　　第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：___________________ 乙方（蓋章）：___________________

　　代表（簽字）：___________________ 代表（簽字）：___________________

　　_________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日

　　簽訂地：_______________________ 簽訂地：_______________________

買賣合同 篇9

　　合同編號：_________________

　　買方（甲方）：_____________

　　簽訂地點：_________________

　　賣方（乙方）：_____________

　　簽訂時間：_____年____月___日

　　為維護消費者和經(jīng)營者雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商一致，按下列條款成交所訂家具的買賣。

　　一、 家具名稱、商標、規(guī)格型號、數(shù)量、基料及金額：

　　基 料 價 款

　　家具名稱 商 標規(guī)格型號

　　名稱 等級

　　數(shù)量單價

　　十萬千百 十 元 角 分

　　合計人民幣金額（大寫）

　　二、 定規(guī)格家具圖紙?zhí)峁┺k法及要求：

　　甲方自定規(guī)格的家具，甲方于______年____月____日前將圖紙一式兩份交付于乙方。乙方審定認可的，由乙方賣場銷售人員簽名（蓋章）后，將其中能夠一份交還給甲方留存。

　　三、 具的質(zhì)量標準、驗收方法和要求及處理方法：

　　本合同的質(zhì)量按現(xiàn)行的《中華人民共和國家具行業(yè)標準》執(zhí)行。雙方另有約定的，從約定。

　　甲方在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量有異議的，應(yīng)當場提出；對質(zhì)量有異議的，可在《上海市家具行業(yè)“三包”規(guī)定》所規(guī)定的期限內(nèi)提出書面異議。乙方在知悉或應(yīng)當知悉甲方有異議后，有義務(wù)按《上海市家具行業(yè)“三包”規(guī)定》辦理，并及時告知甲方。

　　四、交（提）貨期限、地點和方式：

　　本合同所訂家具由：

　　1、乙方在_______年____ 月____ 日～____ 日間送到甲方指定的（任選一項） 地點：________區(qū)（縣）________________路_____弄____號_____室。

　　2、甲方于_______年_____月_____日～_____日到乙方處自題。

　　運費約______元由______方負擔。（若由甲方負擔的，乙方應(yīng)憑合法單據(jù)按實結(jié)算）

　　五、 結(jié)算方式、期限及訂金：

　　雙方同意在腳（提）貨時，以現(xiàn)金方式銀貨兩訖；甲方若以個人支票、信用卡結(jié)算的，款到乙方帳戶后三日內(nèi)交付產(chǎn)品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金，計人民幣______元；合同履行后，定金抵作價款。

　　六、 違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，無權(quán)請求返還定金；乙方不能交貨的，雙倍返還定金。

　　2、甲方逾期提貨、付款的，應(yīng)向乙方支付違約金；乙方逾期交貨的，應(yīng)向甲方支付違約金。

　　計算方式均為：價款的萬分之______×逾期的天數(shù)。

　　3、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注冊商標、名優(yōu)標志、認證標志、廠名、長址、產(chǎn)地，或者其他欺詐行為的，應(yīng)當依法增加賠償，即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償?shù)慕痤~為消費者購買家具的價款的一倍。

　　七、 合同爭議的處理方式：

　　1、請求賣場所在地的消費者協(xié)會調(diào)解；

　　3、或者選擇以下兩種方式之一辦理：（√）

　　2、向賣場所在地行政管理機關(guān)申訴； （ ）提交上海仲裁委員會仲裁（ ）向人民法院訴訟。

　　八、 其它約定事項：

　　本合同須經(jīng)甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章后生效。合同內(nèi)容能夠如與國家法律、法規(guī)及政策相悖，應(yīng)服從法律、法規(guī)的規(guī)定。如乙方撤離賣場的，由賣場主辦單位先行承擔民事責任。

　　買 方 賣 方 賣場主辦單位

　　甲方姓名（簽章）________

　　單位名稱（簽章）_________

　　單位名稱（簽章）________

　　地址：__________________

　　地址：___________________

　　地址：__________________

　　委托代理人：____________

　　法定代表人：_____________

　　電話：__________________

　　電話：___________________

　　電話：__________________

　　備注：本合同一式三聯(lián)，第一聯(lián)買方存，第二聯(lián)賣方存，第三聯(lián)賣方主辦單位存。

買賣合同 篇10

　　采購方： 代表： 供貨方： 代表：

　　合同編號：

　　采購方（甲方）： 地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：

　　供貨方（乙方）： 地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：

　　第一條：合同標的

　　產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額

　　第二條：質(zhì)量標準

　　乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計院提供的圖紙的技術(shù)要求以及國家、行業(yè)制造標準

　　向甲方供貨，乙方保證所供產(chǎn)品的質(zhì)量標準符合國家、行業(yè)、企業(yè)現(xiàn)行標準。

　　第三條 交貨及安裝時間、合同有效期限

　　自合同簽訂后天供貨完畢，乙方負責將合同約定的貨物運到甲方施工現(xiàn)場，由甲方開具實際驗收結(jié)算單有買賣雙方共同簽署驗收證書，視為供貨合格。

　　合同有效期限xx年xx月xx日至xzx年xx月xx日。

　　第四條：交貨地點、方式

　　甲乙雙方同意汽車運輸，以車板交貨方式進行貨物交接，運輸途中的風險由乙方承擔，乙方應(yīng)準備貨物交接清單，由甲方簽字確認。乙方負責運輸及相關(guān)運費，甲方負責卸車成本。 第五條：包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收 無包裝物 第六條：貨款

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，采購貨物的總價款約為人民幣67.6萬元（陸拾柒萬陸仟元整），甲乙雙方同意以如下流程、方式向乙方支付貨款：

　　合同生效后，預付款為30%；貨到甲方施工現(xiàn)場驗收合格后付總款價65%，同時開具全額增值稅發(fā)票， 5%為質(zhì)保金，質(zhì)保一年。

　　結(jié)算方式：銀行承兌匯票結(jié)算。 第七條：稅金繳納

　　因本次交易產(chǎn)生的全部稅款，均由乙方繳納，包括但不限于增值

　　稅，乙方應(yīng)向甲方開具全額增值稅專用發(fā)票。 第八條：異議期

　　甲方享有對本合同所供產(chǎn)品按乙方的出廠技術(shù)資料，設(shè)計院圖紙及國家相關(guān)標準規(guī)范驗收并提出異議的權(quán)力，異議期限為到貨后六十天，甲方提出異議后，乙方應(yīng)按甲方要求提供退貨等服務(wù)。

　　第九條：違約責任

　　若乙方提供產(chǎn)品質(zhì)量有問題，給甲方造成的一切損失，由乙方承擔。

　　延期交貨超過1日的，每日按合同總額的1%予以處罰，最高限額10%。

　　第十條：爭議的解決

　　甲乙雙方同意將因本合同項下產(chǎn)生的爭議提交邯鄲市仲裁委員會仲裁。

　　第十一條：協(xié)議生效

　　本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十二條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各持二份.

　　甲方（簽字 蓋章） 乙方（簽字 蓋章）

　　日期： 日期：

【關(guān)于買賣合同匯編10篇】相關(guān)文章：

關(guān)于買賣合同模板匯編九篇01-08

關(guān)于買賣合同模板匯編9篇11-14

關(guān)于買賣合同范文匯編六篇01-06

關(guān)于買賣合同范文匯編7篇12-31

關(guān)于買賣合同范文匯編八篇12-24

關(guān)于買賣合同模板匯編十篇11-22

關(guān)于買賣合同范文匯編五篇11-17

關(guān)于商品房買賣合同匯編九篇01-07

關(guān)于汽車買賣合同模板匯編十篇12-19

關(guān)于車輛買賣合同范文匯編9篇12-08