簡易工程合同范本大全
無論做什么工作,一定要寫好合同,下面就由小編為大家整理簡易工程合同范本大全,歡迎大家查看!
簡易工程合同范本大全
發(fā)包人代表(甲方): 承包人代表(乙方):
身份證號: 身份證號:
聯系電話: 聯系電話:
合同雙方根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》以及相關法律再結合具體情況,經過友好協(xié)商達成以下協(xié)議。
1、甲方將位于X市X區(qū)X小區(qū)的一件套房交由甲方裝修,總面積為120平方米。(甲方擁有對房屋的所有權)。
2、開工前,甲方需要清點現場家具等財產并與乙方交底,對不能騰空的設施實行保護措施,否則對于損壞、丟失的財務乙方概不負責。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關設施并說明注意事項,在使用公共設施時要同鄰居等做好協(xié)調工作。
4、甲方負責擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求,否則造成不良后果由甲方承擔。
5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經同意不得隨意改造,否則承擔一切后果。
6、乙方要遵守室內裝修的管理規(guī)定,不得污染環(huán)境、不得擾民。
7、乙方要認真履行合同條約,按時保質保量地完成任務。
8、施工過程中如果出現變更甲方需要及時與乙方聯系更改,其中產生的費用由雙方協(xié)商。
8、總工程的費用為XX元,在工程結束后一個月內沒有質量問題,甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:(簽字)蓋章 乙方:(簽字)蓋章
簽訂日期:X年X月X日
簡易工程合同范本大全
發(fā)包人: (簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程范圍:
4、承包方式: 。
二、合同工期
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
三、質量標準
工程質量標準:合格、按照《****施工質量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。 五,付款方式
付款方式:本工程進場完成 %工作后10天內,發(fā)包人向承包人支付 %工程費用;本工程進場完成 %工作后15天內,發(fā)包人向承包人支付 %工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。 工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發(fā)票后支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化,完成后由發(fā)包人提交給設計院,承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人應在施工前做好三通一平工作,提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施,檢查乙方施工安全設施。簡易工程施工合同范本
2、乙方應指派專人負責安全,施工現場應有安全標示和安全設施。
3、乙方在施工過程中出現責任事故,乙方負全部責任,甲方概不負法律和經濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內,應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務。
6、承包人應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的技術要求進行工程施工,按本合同規(guī)定的時間提交質量合格的工程產品,并對其負責。由于承包人施工質量不合格,承包人應負責無償給予修繕,使其達到質量合格。若承包人無力補充完善,需委托其他單位時,承包人應承擔全部工程費用。
九、現場代表
發(fā)包人現場代表_____,承包人現場代表_ _,雙方代表的權利義務按本合同約定,解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時,承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外,應根據實際損失向發(fā)包人支付賠償金。
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。 本合同未盡事宜,經發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第 種方式解決:
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式貳份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。 合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發(fā)包人:(蓋章)
法定代表人/委托代理人:(簽字)
承包人:(簽字) 聯系方式:
開戶銀行:
銀行賬號:
【簡易工程合同】相關文章:
簡易工程合同10-13
工程承包簡易合同08-31
簡易工程裝修合同04-23
簡易的工程施工合同04-11
簡易工程施工合同07-19
買賣工程承包簡易合同08-31
外包工程合同簡易08-31
簡易工程施工合同通用07-28
工程承包簡易合同(6篇)09-02
個人工程勞務合同簡易08-31