農(nóng)村建房承攬合同范本
隨著人們法律意識的加強,合同的地位越來越不容忽視,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的農(nóng)村建房承攬合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
農(nóng)村建房承攬合同1
發(fā)建房主方(甲):地址:電話:手機:
身份證號碼:
承攬建筑方(乙):地址:電話:手機:
身份證號碼:
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現(xiàn)澆,屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務,根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全:
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn),責任一概與甲方無關(guān),如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內(nèi)。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結(jié)算時進行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為天,自年月日起,個日歷天。附今年春節(jié)前,主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質(zhì)保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質(zhì)量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權(quán)解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份,公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
見證方簽字(蓋章):
年月日
農(nóng)村建房承攬合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
身份證號:聯(lián)系電話:
第一條工程概況
11工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
12施工地點:玉溪市江川縣。
13房屋概況:房型(層),建筑面積約平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,施工內(nèi)容為:水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,包水管,頂面、墻面涂料,材料安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料,由甲方提供裝修所需材料,乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施,施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方,乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款:元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),大寫(人民幣整),該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi),甲方對房屋裝修進行竣工驗收,驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的'5%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的,甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期為天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害,損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的,甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的,乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工,工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實,如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故,涉及到的法律責任、經(jīng)濟賠償責任由乙方全部承擔,且甲方若因此被法院等司法機關(guān)判決承擔賠償責任的,甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人,如乙方違反本約定,甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協(xié)議的變更和解除
101乙方違反本合同第九條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
102乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的,甲方有權(quán)解除本合同,解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
111乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的,每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
112乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的,應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協(xié)議一式二份,自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果,由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
農(nóng)村建房承攬合同3
甲方:家住市鎮(zhèn)村
乙方:家住市鎮(zhèn)村
甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢,并以包清工形式發(fā)包給乙方施工,現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下:
第一條:甲方擬建房坐北朝南,磚混結(jié)構(gòu),甲方現(xiàn)已基礎完工,鋪設好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面積平方米共層,房屋建成按實量面積計價。
第二條:凡甲方建房所需材料由其提供,根據(jù)施工進度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬:凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條:乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計價價格為元/每平方米,其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算,每平方米為元(第一層至第三層按實量面積計算,屋頂按第三層的一半計算)。
第四條:質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條:完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條:付款方法按施工進度計算,第一層至第三層付人民幣元(大寫萬千百元整),房屋落成完工驗收合格后付人民幣元(大寫萬千百元整),余人民幣元(大寫萬千百元整)作為房屋質(zhì)量保證金,至年月日止,如無質(zhì)量問題即付清余款。
第七條:甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗,并對所有施工人員參加人生安全保險,施工中應積極采取安全措施,確實抓好安全生產(chǎn),施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條:如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手印):
乙方簽字(手。
年月日