關(guān)于裝飾合同模板六篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的裝飾合同6篇，歡迎大家分享。
裝飾合同 篇1
甲方：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關(guān)法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程
2．客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3．工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中的項(xiàng)目為準(zhǔn)，總工程造價(jià)預(yù)計(jì)為叁拾肆萬元整。施工單價(jià)以雙方簽認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單中單價(jià)為依據(jù)，按實(shí)際工程量結(jié)算；增減設(shè)計(jì)或增減施工、安裝項(xiàng)目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)，簽字蓋章后生效。
4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項(xiàng)目。期限自年月日起至至月
二、甲方責(zé)任
1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。
2．向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。
3．協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納物業(yè)管理處報(bào)批的一切費(fèi)用。
4．對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時辦理驗(yàn)收結(jié)算。
5．甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
6．及時履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。
三、乙方責(zé)任
1．乙方派出專職工地工程人員，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)；解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2．嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。
3．嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄。
4．工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1．乙方施工隊(duì)進(jìn)場一星期內(nèi)，甲方預(yù)付報(bào)價(jià)單中工程款總額的30%。
2．施工及安裝竣工后，以實(shí)際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項(xiàng)目報(bào)價(jià)結(jié)算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗(yàn)收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質(zhì)保金，一年期滿無異議后結(jié)清。
3．甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報(bào)價(jià)單為本工程單價(jià)及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時以經(jīng)甲方認(rèn)可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準(zhǔn)。
五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程所需應(yīng)由乙方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認(rèn)可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、雙方責(zé)任的約定
1．因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延。
2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。對竣工驗(yàn)收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方免費(fèi)維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
七、違約責(zé)任
1．由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期相應(yīng)順延。
2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。
3．因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方進(jìn)行合同終止協(xié)商，并由責(zé)任方賠償總金額的百分之二十給對方補(bǔ)償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
八、雙方簽認(rèn)的裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
乙方（代表簽字）：
蓋章：
年月日
裝飾合同 篇2
合同編號：
電梯轎廂裝飾合同
甲方： 乙方： 簽訂地點(diǎn)：
電梯轎廂裝飾合同
合同編號：
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。 第一條 工程概況
工程名稱： 電梯轎廂裝飾工程
工程地點(diǎn)：
第二條 承包范圍
承包范圍： 電梯原轎廂裝飾的拆除、運(yùn)輸、新裝飾的安裝、調(diào)試等。
第三條 合同價(jià)款組成：
上述合同價(jià)款已包括了電梯轎廂裝飾改造所需的全部拆除、恢復(fù)、安裝、調(diào)試、人工及稅金等費(fèi)用，此價(jià)格不隨原材料價(jià)格、人工機(jī)械成本、政策性等因素的變化而調(diào)整。
第四條 技術(shù)規(guī)范：
電梯裝飾安裝的技術(shù)規(guī)范應(yīng)以國家有關(guān)部門最新頒布的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。
第五條 安裝工期：
合同簽訂后乙方應(yīng)在雙方商定的日期內(nèi)施工完畢并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合格條件、方法：
1、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按本合同第四條及相關(guān)約定之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、 驗(yàn)收方法：
（1） 電梯裝飾改造完畢，經(jīng)甲、乙雙方驗(yàn)收合格后，交付甲方使用。
（2） 如果電梯裝飾的安裝與合同要求不符，或在第七條規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)證實(shí)電梯安裝是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方將有權(quán)向乙方提出索賠。
第七條 質(zhì)量保證：
1、 在質(zhì)量保證期內(nèi)，如果證實(shí)電梯裝飾是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方應(yīng)盡快以書面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天內(nèi)應(yīng)免費(fèi)維修、重新安裝調(diào)試或更換有缺陷的材料。
2、 如果乙方在收到通知后14天內(nèi)沒有彌補(bǔ)缺陷，甲方可采取必要的補(bǔ)救措施，但風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用將由乙方承擔(dān)。
3、本合同項(xiàng)下電梯安裝的質(zhì)量保證期為自甲乙雙方驗(yàn)收合格之日起12個月。
第八條 付款方式：
1、合同簽訂后七日內(nèi)，甲方向乙方支付合同價(jià)款的﹪（￥元）作為工程預(yù)付款。
2、電梯裝飾安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后七日內(nèi)，甲方向乙方支付合同價(jià)款的﹪（￥元）作為工程進(jìn)度款。
3、剩余合同價(jià)款￥元作為質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證期滿后七日內(nèi)付清。
第九條 雙方權(quán)利與義務(wù)：
�。ㄒ唬┘追綑�(quán)利與義務(wù)
1、提供施工臨時用電接點(diǎn)。
2、甲方應(yīng)按本合同之約定接受驗(yàn)收合格的電梯，并支付合同價(jià)款。
3、檢查、監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、安全、工期等。
4、按本合同之約定享有其它權(quán)利、履行其它義務(wù)。
（二）乙方權(quán)利與義務(wù)
1、做好現(xiàn)場的成品保護(hù)工作。
2、遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、乙方按本合同約定的內(nèi)容時間以及甲方書面要求的時間完成安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。
4、乙方在收取甲方支付的合同價(jià)款的同時應(yīng)開具與甲方實(shí)際支付金額相等的有效發(fā)票給甲方。
5、設(shè)備的保管責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，直到驗(yàn)收交付使用止，在此期間發(fā)生設(shè)備的丟失或損壞，由乙方負(fù)全責(zé)。
6、自備施工用安全電壓照明，電梯裝飾安裝所需腳手架的`搭、拆。
7、所有線槽或線管都必須采用符合國標(biāo)要求的優(yōu)質(zhì)材料。線管及線槽應(yīng)作必要的處理和配置必要的保護(hù)材料，防止劃傷電線或電纜。
8、負(fù)責(zé)安裝工程的保險(xiǎn)費(fèi)：安裝人員的保險(xiǎn)費(fèi)。
9、乙方應(yīng)在本工程完成時進(jìn)行全面的清理工作后才交付給甲方。
10、現(xiàn)場施工人員必須遵守國家、甲方、物業(yè)管理方現(xiàn)場有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工、衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)的各種規(guī)章制度，設(shè)置專職的質(zhì)量檢查員、安全員，負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全。承擔(dān)因違反上述規(guī)定而造成的一切責(zé)任及損失。
11、乙方自備各種特殊工種施工人員，特殊工種需持證上崗。
12、負(fù)責(zé)本工程自身施工中所產(chǎn)生的所有垃圾運(yùn)的外運(yùn)。
13、保證工程不進(jìn)行再次轉(zhuǎn)包或分包。
14、乙方未能履行合同要求的責(zé)任和義務(wù)，造成甲方損失的，乙方賠償有關(guān)損失。
第十條 違約責(zé)任：
1、 除不可抗力或本合同另有約定外，任何一方不得擅自終止或解除本合同。任何一方擅自終止或解除本合同的，應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款30%的違約金。因合同解除給守約方造成經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)另行賠償。
2、 乙方逾期交付使用的，每逾期一日，乙方應(yīng)按合同價(jià)款的5‰向甲方支付違約金。
3、 因電梯裝飾安裝質(zhì)量不符本合同之約定，致使工程返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)修理、拆除及重新施工的費(fèi)用。給甲方造成其它損失的，乙方應(yīng)予以賠償。
第十一條
合同生效、變更與解除
1、 本合同自雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋公司印章之日起生效。
2、 當(dāng)事人一方要求變更或解除合同時，應(yīng)當(dāng)至少提前10日通知對方；因變更或解除合同使一方遭受損失的，由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
3、 變更或解除合同的通知或協(xié)議應(yīng)當(dāng)采取書面形式。
第十二條
爭議解決：
雙方在合同履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方同意按下列第（二）種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤槐本┲俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蚝贤炗喌厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條
其他：
1、 任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蜓悠诼男小⒉糠致男泻贤睦碛�。在取得相關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
2、 乙方委派一名代表，全權(quán)負(fù)責(zé)履行本合同，并對合同履行過程中雙方的往來文件進(jìn)行簽字確認(rèn)，該委派代表簽字確認(rèn)的文件視為已被乙方確認(rèn)。乙方如需更換委派代理，應(yīng)至少提前7日以書面形式通知甲方。
3、 本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
4、 本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、附件一：電梯裝飾效果圖及材質(zhì)說明
6、附件二：電梯裝飾施工圖及材質(zhì)說明
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
簽字日期：20
年月簽字日期：20 年月日日
裝飾合同 篇3
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。
三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗(yàn)，因此，答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項(xiàng)、第五十六項(xiàng)的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
發(fā)包人：
營業(yè)執(zhí)照號：
聯(lián)系方式：
住所：
承包人：
本工程設(shè)計(jì)人：
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系方式：
住所：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法：
�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。
�。�2）餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
�。�2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表、承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）：____________元。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料，設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
2、工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場，竣工驗(yàn)收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護(hù)好原餐廳內(nèi)的陳設(shè)，保證餐廳內(nèi)上，下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條 工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
�。�2）不可抗力。
�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第十條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十一條 工程驗(yàn)收和保修
1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十二條 違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（大寫）________元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分；下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 其他約定事項(xiàng)：
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人（簽字）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
裝飾合同 篇5
(發(fā)包人)甲方：
(承包人)乙方：
項(xiàng) 目 名 稱：
甲乙雙方為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任，確保合同的順利履行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工期
本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇
陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔(dān)責(zé)任)，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。
2、腳手架
由甲方免費(fèi)提供鋼管，并免費(fèi)搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進(jìn)行協(xié)商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進(jìn)行檢查，消除安全隱患。需整改的要進(jìn)行整改，然后乙方施工隊(duì)才可進(jìn)行施工。每幢外墻施工結(jié)束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴(yán)禁乙方施工隊(duì)在腳手架上施工。
3、施工工藝
A.內(nèi)外墻因破損嚴(yán)重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴(yán)重的，業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補(bǔ)、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。
B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩?zhàn)?
油漆工只負(fù)責(zé)用乳膠漆刷到，乙方不負(fù)責(zé)墻體的光潔質(zhì)量責(zé)任。
C.外墻乳膠漆按兩遍膩?zhàn)�，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補(bǔ)灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進(jìn)行施工(局部墻體脫落嚴(yán)重由瓦工先行修補(bǔ)，油漆工再進(jìn)行施工)，施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。
E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。
以上工藝流程必須達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)，如驗(yàn)收不合格造成返工的均由乙方承擔(dān)。
4、合同價(jià)款
本工程包工包料，造價(jià)為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。
無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。
內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計(jì)算。 圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡
二、 工程質(zhì)量
按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)
乳膠漆顏色一致，一年內(nèi)不空鼓脫落，保修期為__年。
三、 安全管理
乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進(jìn)行施工，不準(zhǔn)酒后上班，不準(zhǔn)穿拖鞋、光腳上班，施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽，確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、 物料進(jìn)場
需甲方提供倉庫免費(fèi)存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔(dān)。
五、 付款方式
按進(jìn)場人數(shù)每星期支付一次生活費(fèi)，每人一天40元標(biāo)準(zhǔn)，施工到二十天時，支付(材料費(fèi)、人工費(fèi))工程造價(jià)的40%，工程完工支付總造價(jià)的75%，驗(yàn)收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。
六、乙方工人進(jìn)場時，由甲方負(fù)責(zé)安排住宿(水電費(fèi)由乙方承擔(dān))同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項(xiàng)目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。
七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的人員購買意外保險(xiǎn)
八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補(bǔ)償乙方在場人員的生活費(fèi)，每天15元/人
九、補(bǔ)充
因甲方未按照合同規(guī)定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責(zé)任，同時要支付乙方在場工人生活費(fèi)。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價(jià)的0.4%。
若乙方違背上述條款任意一項(xiàng)，甲方有權(quán)終止其所參與的施工項(xiàng)目并追究
其相關(guān)違約責(zé)任。
此合同一式兩份，甲方乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字生效，兩份合同具
有同等的法律效力。
甲方： 乙方：
法人： 法人：
電話： 日期：
電話： 日期：
裝飾合同 篇6
甲方：_______________ 乙方）：_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、中華人民共和國建設(shè)部（xxx）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方簽定以下合同條款，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾動工地點(diǎn)：__區(qū)（縣）___路___弄（村）___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，動工面積___平方米。
4、裝飾動工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾動工內(nèi)容表》。
5、乙方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
6、總價(jià)款：￥____元，大寫（人民幣）：_____ 其中：
材 料 費(fèi)：______，人工費(fèi)：______
管 理 費(fèi)：______，設(shè)計(jì)費(fèi)：______
垃圾清運(yùn)費(fèi)：______，稅金（3。41%）：____
其 他 費(fèi) 用：______
經(jīng)雙方認(rèn)可，變更動工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：
2、乙方提供的材料：
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：
1、本工程執(zhí)行DBJ08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計(jì)動工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
5、在動工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的動工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改動工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方負(fù)責(zé)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗(yàn)收。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結(jié)算：
3、工程保修期
六、其它事項(xiàng)
1、甲方工作：
2、乙方工作：
七、違約責(zé)任：
八、糾紛處理方式：
九、合同的變更和解除：
十、其它約定：
十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代理人： 法定代表人：
住 址： 地 址：
電 話： 電 話：
簽訂日期： 年 月 日
【關(guān)于裝飾合同模板六篇】相關(guān)文章：
裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
裝飾藝術(shù)工作簡歷模板01-19
裝飾石材購銷合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
實(shí)用的裝飾公司聘用合同01-19
裝飾公司勞動合同范本02-15
建筑裝飾勞動合同書01-12
辦公樓裝飾裝修合同范本-裝修合同02-10