- 加工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬的合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 簡單的承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬合同范本(通用21篇)
隨著人們法律意識的加強(qiáng),合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的承攬合同范本,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同 1
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更
。1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
。2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
。3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
。4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的.附件和組成部分。
3.3 合同終止
。1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;
(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;
。3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 :
委托代理人 :
日期:
承攬合同 2
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的.項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
。矗回浄绞剑河梢曳截(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
。担|(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
。叮Y(jié)算方式:通過銀行托收。
。罚`約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠
乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)
法定代表人:(蓋章)
地址:_______
地址:_______
銀行帳號:______
銀行帳號:_____
____年__月__日
承攬合同 3
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的'事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同 4
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的`要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
承攬合同 5
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機(jī)械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計算工期至 年 月 日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時接受甲方驗收認(rèn)可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負(fù)責(zé),運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的.資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同 6
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1.承攬范圍:
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的`合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
。ǘ┮曳降臋(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同 7
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱. 施工內(nèi)容 施工地點施工期限:_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
第二條 施工機(jī)械及工程款計算與支付
一、機(jī)械設(shè)備: 序號_____、機(jī)械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進(jìn)行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___ 元/小時,用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當(dāng)次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機(jī)械工作時間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù),
2、機(jī)械設(shè)備按實際工作時間進(jìn)行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進(jìn)度付款,完成工程進(jìn)度50%時,甲方按挖機(jī)總工時的30%支付乙方款項,完成工程進(jìn)度100%,甲方按按挖機(jī)總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時,應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機(jī)械設(shè)備的使用和管理
一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。
三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外,其余因機(jī)械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。
四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機(jī)械無法正常運行,乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴(kuò)大,保護(hù)現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān):
1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排,包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場,乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障,承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責(zé)任
任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
一、甲方違約責(zé)任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責(zé)任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的`機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金2000元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。
第六條 不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同 8
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
_________。
5.結(jié)算方式:
_________。
6.違約責(zé)任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的`,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬合同 9
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的'款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同 10
合同編號:______________
甲方:__________________
乙方:__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運車輛,現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
第一條服務(wù)機(jī)動車輛的型號、噸位及機(jī)械狀況
第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表),該服務(wù)費為包干價,除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算,同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的`油票。
第三條甲方的權(quán)利義務(wù)
1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。
2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
第四條乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件,如有變動雙方另行確認(rèn))。
3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外,乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5.嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條爭議解決
雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章):__________________乙方:__________________
住所:__________________住所:__________________
居民身份證號碼:___________________________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:__________________電話:__________________
簽約時間:_________年_________月_________日簽約時間:_________年_________月_________日
承攬合同 11
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項,以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔(dān)返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的.開裂,脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
日期: 日期:
承攬合同 12
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設(shè)計有限公司
地址:
代理人:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠實信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設(shè)計項目,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項目名稱及服務(wù)內(nèi)容
1、________工業(yè)設(shè)計
2、服務(wù)內(nèi)容包括:__________________________________;
。1)外觀造型設(shè)計;
。2)彩色及絲印等設(shè)計;
。3)結(jié)構(gòu)設(shè)計;
。4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機(jī)制造過程的跟進(jìn)和質(zhì)量控制。
二、設(shè)計要求及項目計劃進(jìn)度
1、設(shè)計要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設(shè)計計劃進(jìn)度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評審和確認(rèn)時間。
4、乙方全新設(shè)計項目以收到甲方填寫好的《設(shè)計需求表》和冰果甲方書面確認(rèn)的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3D文件,相關(guān)借口及附件的規(guī)格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認(rèn)后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設(shè)計計劃進(jìn)度表》中的外觀設(shè)計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認(rèn)火災(zāi)設(shè)計過程中,由于機(jī)房變更硬件或者設(shè)計要求等,則項目進(jìn)度順延,新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件,加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件(只標(biāo)注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
3、提交整機(jī)裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務(wù)內(nèi)容,提交第3項的成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調(diào)色費用由甲方負(fù)擔(dān)。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預(yù)付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi),甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計完成,甲方支付設(shè)計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產(chǎn)權(quán),甲方須就多選的每個方案支付設(shè)計費用________元,付費方式為:外觀設(shè)計去人付______%,結(jié)構(gòu)設(shè)計完成,提交所有設(shè)計后一日內(nèi),甲方再支付設(shè)計費用的_____%;模具驗收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方為甲方安排專人負(fù)責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進(jìn)三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設(shè)計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設(shè)計開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設(shè)計舒服進(jìn)行書面確認(rèn)。
4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計及開發(fā)過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設(shè)計方案及其他工作成果進(jìn)行審定,對每一階段的成果給予書面確認(rèn)。
5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計的復(fù)雜性,對項目執(zhí)行過程中可能的設(shè)計局部或細(xì)節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定,按時向乙方支付費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)
1、甲方應(yīng)對其選用的方案所涉及的'知識產(chǎn)權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方對俺甲方要求而在設(shè)計中選用的方案(包括外觀方案和應(yīng)客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認(rèn)可能涉嫌侵權(quán)的責(zé)任或者連帶責(zé)任;
2、除以執(zhí)行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產(chǎn)權(quán)(包括專利權(quán)、商標(biāo)和本次設(shè)計成果);
3、乙方保證所提供的設(shè)計成果是自主開發(fā)設(shè)計的,并保證其設(shè)計成果不侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利;
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設(shè)計所陳勝并最終由甲方確認(rèn)的開發(fā)設(shè)計成果的知識產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)所有權(quán)利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務(wù)
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設(shè)計信息、商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù),對甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù),未經(jīng)對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責(zé)任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預(yù)付款不退回;如乙方提交造型設(shè)計方案,機(jī)房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協(xié)議的無責(zé)任時間;
2、乙方未履行保密義務(wù)而使第三人直系上述技術(shù)信息和商業(yè)秘密,甲方有權(quán)利解除合同,并有權(quán)要求乙方承擔(dān)甲方所遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失;
3、如甲方未根據(jù)合同按時履行支付階段設(shè)計費用的義務(wù),乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協(xié)商重新安排后續(xù)工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔(dān);
4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術(shù)文件,在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關(guān)系,如有違反本限制,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結(jié)束后,乙方開具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬合同 13
合同編號:____________
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位數(shù)量或工作量報酬單價總價第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的.日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人(章):_________________承攬人承攬人(章):_________________
住所:_________________住所:_________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_________________營業(yè)執(zhí)照號碼:_________________
身份證號:_________________身份證號:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
開戶銀行:__________________________________開戶銀行:_________________
賬號:_________________賬號:_________________
稅號:_________________稅號:_________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
承攬合同 14
甲方:________________
乙方:________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為¥___________,(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付¥___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025—20__)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
承攬合同 15
甲方:______
乙方:______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:元。
第二條制作裝飾件規(guī)格、單價
序號裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
注:以上每平方米裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費,裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料;
5、工程造價:本工程總造價按乙方于年日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費為甲方更換裝飾件,兩年內(nèi)免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的'原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日 元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______
承攬合同 16
承攬方:
地址:
電話:
定作方:
地址:
電話:
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的`,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
______年____月____日
承攬合同 17
甲方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積____:,每平方米價款____元,工程總價款計____元。
3、承包方式:承攬方負(fù)責(zé)工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標(biāo)的.物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米,每平方米____元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)承擔(dān)工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔(dān)。
五、其他
1、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補(bǔ)充約定。
2、本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年___月___日____年___月___日
承攬合同 18
委托單位:_________(以下簡稱甲方)
承接單位:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)_________有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
一、甲方委托乙方設(shè)計制作的項目
1、項目名稱:_________。
2、項目內(nèi)容:以甲乙雙方共同商定的方案及結(jié)構(gòu)框圖為基礎(chǔ),具體內(nèi)容如下:_________。
3、項目完成日期:_________年_________月_________日。
二、項目資料及文件的提交
1、由甲乙雙方共同協(xié)商,確定本項目文案、結(jié)構(gòu)框圖及等。
2、甲方負(fù)責(zé)提供本項目所需的說明文字、圖片、錄像等相關(guān)素材資料。
3、乙方在工作完成后,向甲方提交項目成果。
三、制作權(quán)及技術(shù)資料的保密本項目的版權(quán)屬甲方所有。
本項目中甲方提供的全部設(shè)計資料屬甲方所有,乙方有責(zé)任對此予以保密,不得提供給第三方使用。
四、項目收費及支付方法
1、費用構(gòu)成:多媒體制作(_________分鐘)+三維動畫制作(_________秒鐘)具體如下:
。1)配音:(千字):_________元
(2)片頭制作(秒):_________元
。3)圖像、文字、視頻處理:_________元
(4)素材搜集、美工設(shè)計:_________元
(5)程序包裝:_________元
。6)合成剪輯:(分鐘)_________元/分鐘
(7)三維動畫制作:(秒鐘)_________元/秒
。8)本項目設(shè)計及制作費用計為:人民幣_________元(¥_________元)。
2、合同簽訂后甲方即預(yù)付乙方費用總額的_________%即人民幣_________元(¥_________元)。
3、項目初步完成,乙方向甲方提交初稿校驗時,甲方再付乙方費用總額的_________%費用,即人民幣_________元(¥_________元)。
4、項目完成,乙方向甲方提交成果文件時,甲方支付乙方余款費用總額的_________%費用,即人民幣_________元(¥_________元)。
五、雙方責(zé)任甲方責(zé)任:
1、甲方有專人負(fù)責(zé)溝通,并配合乙方,如期向乙方提供所需的設(shè)計文案和其他資料,并保證提供的資料質(zhì)量達(dá)到設(shè)計和制作的要求。
2、按約定時間和金額,支付給乙方相關(guān)的設(shè)計和制作費用。
3、由于甲方變更已提交的設(shè)計文案和基礎(chǔ)資料,變更雙方確定的結(jié)構(gòu)框圖,變更項目使用要求等條件造成乙方設(shè)計制作工作返工時,雙方應(yīng)重新商定項目完成日期,同時根據(jù)工作變更及返工情況商定費用的變更。
乙方責(zé)任:
1、如期向甲方交付本合同規(guī)定的成果文件,并保證文件質(zhì)量符合使用要求。
2、按項目說明內(nèi)容完成所定項。
3、協(xié)助甲方解決使用過程中項目的`技術(shù)問題,并對使用人員進(jìn)行基本培訓(xùn)。
4、由于乙方設(shè)計制作錯誤產(chǎn)生的問題,乙方有責(zé)任在設(shè)計制作上采取補(bǔ)救措施并及時更新甲方的成果文件,費用由乙方承擔(dān)。
六、合同生效與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方加蓋單位法人公章,并有法定代表人或法定代表人授權(quán)代理人簽字(或蓋章)后生效。
2、甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應(yīng)提前通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,在補(bǔ)充條款中進(jìn)行說明或簽定補(bǔ)充協(xié)議。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
3、乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的項目成果文件,且甲方按合同規(guī)定付清乙方全部設(shè)計制作費后,本合同關(guān)系終止。本合同另有條款約定的除外。
七、其他條款
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
2、本合同履行過程中如果發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)通過協(xié)商解決,若協(xié)商不成,可向_________仲裁委員會提出仲裁。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):_________
簽約人(簽字):_________
單位地址:_________
聯(lián)系電話:_________
銀行帳號:_________
_________年____月____日
乙方(蓋章):_________
簽約人(簽字):_________
單位地址:_________
聯(lián)系電話:_________
銀行帳號:_________
_________年____月____日
承攬合同 19
甲方:
乙方:
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,必須遵守甲方的'規(guī)章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經(jīng)營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議解決,書面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年 月 日 年 月 日
承攬合同 20
房主人(甲方):________
承建人(乙方):________
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的`權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:________
二、建筑面積: 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積,每平方米______元人民幣大寫______元整,其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________
乙方簽字:________
身份證號碼:________
聯(lián)系電話:________
日期:________年____月____日
日期:________年____月____日
承攬合同 21
甲方:_________________委托方代表:_________________
乙方:_________________承攬方代表:_________________
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的.工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結(jié)算和支付方式。
1、乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價格為_________________萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。
2、在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3、如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
4、如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
5、甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責(zé)任。
1、乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
3、在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4、在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
5、在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:_________________乙方:_________________
代表:_________________代表:_________________
日期:_____________日期:___________
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬服務(wù)合同12-23
承包承攬合同02-10
承攬施工合同12-10
模板承攬合同12-27
印刷承攬合同11-08
服務(wù)承攬合同11-25
承攬加工合同07-12
承攬加工合同(精選)07-13
(精選)承攬加工合同07-13
承攬加工合同【精選】07-16