實(shí)用的加工合同三篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊桑旅媸切【幷淼募庸ず贤3篇,歡迎大家分享。
加工合同 篇1
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。
一、委托方式。
甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn),剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產(chǎn)加工。
乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所,并獲政府部門生產(chǎn)許可,配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力,即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,應(yīng)提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應(yīng)提前半年告知對方。甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計(jì)量和計(jì)價(jià)上作調(diào)整。
三、結(jié)算辦法。
1、酒糟數(shù)量:按甲方冬釀年度主糧投料的______%計(jì)算。
2、酒糟價(jià)格:以每公斤______元計(jì)算。
3、酒精價(jià)格:成品折合成xxx酒精度,以每噸價(jià)格xxxx元計(jì)算。
4、總價(jià)結(jié)算:甲方發(fā)出的酒糟總價(jià)與乙方返回糟燒酒精總價(jià)相抵,其差額由各自給付。
5、結(jié)算時(shí)間:以每一黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時(shí)間。
四、成品質(zhì)量。
乙方在生產(chǎn)過程中不得添加輔料,糟燒酒精質(zhì)量指標(biāo)包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求;乙方不得外購酒精充當(dāng)自產(chǎn)酒精,或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償。
五、送貨方式。
甲方負(fù)責(zé)將酒糟堆放在固定地點(diǎn)。乙方負(fù)責(zé)酒糟裝運(yùn)、現(xiàn)場清理,并保證裝運(yùn)及時(shí),環(huán)境清潔。糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
六、安全責(zé)任。
乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。乙方對生產(chǎn)、運(yùn)輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負(fù)全責(zé)。
七、協(xié)議期限。
本協(xié)議自簽訂日起xx年有效。協(xié)議到期后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進(jìn)行續(xù)簽。
八、其他事項(xiàng)。
本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商。本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:上海____釀酒有限公司 乙方:上海______廠
法人代表:______ 法人代表:______
協(xié)議簽訂日:____________ 協(xié)議簽訂日:____________
協(xié)議簽訂地:______ 協(xié)議簽訂地:______
加工合同 篇2
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定
額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的.以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要
的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。 第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金
加工合同 篇3
甲方(承攬人): 乙方(定做人):
簽訂地點(diǎn): 簽訂時(shí)間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容:
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
注:1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認(rèn))。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式:
①甲方根據(jù)乙方的制定選購。
、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計(jì)算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定,本合同確定的加工期限為: 天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號(hào)規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號(hào)要求。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結(jié)算方式
1、交貨時(shí)間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點(diǎn):
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時(shí)通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時(shí)提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
4、乙方應(yīng)在接收成品時(shí),組織人員對成品進(jìn)行驗(yàn)收,雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)并確認(rèn);乙方對成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時(shí)書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。
第四條 違約責(zé)任
發(fā)生下列情況之一時(shí),甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補(bǔ)充的責(zé)任,給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價(jià)款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補(bǔ)充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期: 日期:
【實(shí)用的加工合同三篇】相關(guān)文章:
實(shí)用的加工合同3篇05-05
實(shí)用的加工合同八篇05-01
實(shí)用的加工合同7篇04-30
實(shí)用的加工合同4篇04-30
實(shí)用的工業(yè)加工合同3篇05-07
實(shí)用的委托加工合同3篇05-04
實(shí)用的加工合同匯編八篇05-03
實(shí)用的機(jī)械加工合同四篇05-02