【實(shí)用】加工合同模板集合5篇

　　隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編精心整理的加工合同5篇，歡迎大家分享。

加工合同 篇1

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實(shí)信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬

　　定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量交貨時(shí)間報(bào)酬 定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式：__________________________________________。 合計(jì)(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。

　　第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量提供時(shí)間 承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條 定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。

　　承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。

　　第五條 定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。

　　第六條 未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。

　　第七條 承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。

　　定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。

　　第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為： 。

　　第九條 承攬人對定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價(jià)的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。

　　第十條 違約責(zé)任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。

　　第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條 補(bǔ)充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同 篇2

　　委托方：江陰市恒業(yè)鍛造有限公司 (以下簡稱甲方) 承攬方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方加工業(yè)務(wù)所涉的有關(guān)內(nèi)容，達(dá)成如下條款，以資雙方共同遵守：

　　一、乙方擬承攬甲方的產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，承攬期間，乙方將以自己的人員、設(shè)備、技術(shù)完成加工業(yè)務(wù)。

　　二、合同期限：暫定一年，自 年 月 日起至 年 月 日。期限屆滿，雙方可以順延期限。

　　三、本合同系雙方之間建立加工承攬業(yè)務(wù)的框架合同，具體的操作程序如下：

　　1、甲方有外協(xié)加工業(yè)務(wù)，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應(yīng)在接到通知 天內(nèi)到甲方，乙方確認(rèn)其能夠按甲方要求(包括交貨時(shí)間、質(zhì)量等)完成加工業(yè)務(wù)的，應(yīng)派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續(xù)，在《外加工通知單》及工藝質(zhì)量文件上簽字確認(rèn)(如有特殊工藝質(zhì)量要求，雙方可另行簽訂書面協(xié)議)�！锻饧庸ねㄖ獑巍贰⒐に囐|(zhì)量文件等系雙方的結(jié)算依據(jù)，同時(shí)《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

　　2、完成加工業(yè)務(wù)后，乙方應(yīng)制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數(shù)量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點(diǎn)，并按照甲方的要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。

　　3、甲方工作人員根據(jù)乙方送貨單數(shù)量進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)清，并對乙方交貨的數(shù)量進(jìn)行簽收，但數(shù)量簽收不作為雙方結(jié)算加工費(fèi)的依據(jù)。

　　4、甲方檢驗(yàn)人員在乙方交付工件后三個(gè)工作日內(nèi)對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量(如尺寸、表面情況)等進(jìn)行檢驗(yàn)，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

　　四、工件交付在甲方進(jìn)行，在途責(zé)任及費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　五、保證金及加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、若乙方系首次承攬甲方加工業(yè)務(wù)，應(yīng)在接收第一批代加工工件時(shí)，向甲方交納保證金，保證金在 個(gè)月后視乙方履行合同的情況歸還。

　　2、若乙方在甲方留存足額加工費(fèi)，則乙方所留存的加工費(fèi)即作為保證金。

　　3、保證金金額不低于 元，不足部分乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關(guān)違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

　　4、加工費(fèi)按甲方《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》進(jìn)行結(jié)算，甲方《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》見附件。如有特殊加工要求，價(jià)格另行結(jié)算的，雙方另行就加工費(fèi)達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。

　　六、甲方權(quán)利、義務(wù)：

　　1、按照約定支付加工費(fèi)。

　　2、對于乙方的加工的進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行跟蹤及監(jiān)督，若乙方未按要求履行加工義務(wù)，甲方可以單方面解除本合同。

　　3、合同期間，甲方有權(quán)與乙方以外的其他單位發(fā)生加工業(yè)務(wù)。

　　七、乙方權(quán)利、義務(wù)：

　　1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業(yè)務(wù)，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

　　2、按時(shí)、保質(zhì)完成加工業(yè)務(wù)，禁止將承攬的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)給第三方完成。

　　3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業(yè)秘密及技術(shù)秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業(yè)務(wù)后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經(jīng)甲方書面同意，不得復(fù)印、復(fù)制。

　　4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規(guī)章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方在工件加工前，應(yīng)當(dāng)檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標(biāo)明的材質(zhì)、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應(yīng)立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗(yàn)就加工，后續(xù)所發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

　　6、乙方對于所加工工件的內(nèi)在質(zhì)量保證期為自交貨之日起兩年，在保質(zhì)期內(nèi)，甲方因乙方所加工的工件存在質(zhì)量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等)均由乙方承擔(dān)。甲方檢驗(yàn)人員對工件的檢驗(yàn)不能免除乙方因加工工件存在質(zhì)量問題所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

　　八、加工費(fèi)的支付：

　　乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗(yàn)人員和庫管簽字的《委托

　　加工送貨單》到甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，根據(jù)結(jié)算確定金額開具相應(yīng)的增值稅發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后90個(gè)工作日內(nèi)付款。

　　九、違約金及損失計(jì)算：

　　1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金20xx元。

　　2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進(jìn)行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進(jìn)行加工的，按所加工工件成本價(jià)格的 5%--30%支付違約金。因質(zhì)量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計(jì)算按本條第3、4款計(jì)算)。

　　3、對于加工存在質(zhì)量問題的工件，可以返工的，所有返工費(fèi)用(包括運(yùn)輸費(fèi))均由乙方承擔(dān)，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

　　4、對于存在質(zhì)量問問題報(bào)廢的工件(鍛件補(bǔ)焊即視為報(bào)廢)，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失，損失計(jì)算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計(jì)算)+工件交付乙方前所產(chǎn)生的加工費(fèi)(加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按合同附件進(jìn)行結(jié)算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預(yù)期利潤(按工件價(jià)格20%計(jì)算)-報(bào)廢工件殘值(按該材質(zhì)市場廢料價(jià)格折算)。

　　十、其他：

　　1、合同附件：《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

　　(以下無正文)

　　甲方： 乙方：

　　授權(quán)代表： 授權(quán)代表：

　　日期： 日期：

加工合同 篇3

　　編號

　　電力金具（低壓）鑄造加工

　　承包合同

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　簽約日期：

　　簽約地點(diǎn)：

　　電力金具（低壓）鑄造加工承包合同

　　發(fā)包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　因生產(chǎn)需要，甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產(chǎn)品鑄造加工。為明確雙方責(zé)任，確保產(chǎn)品按時(shí)，按量，按質(zhì)完成，雙方在平等，自愿，公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成合同條款如下，望共同遵守。

　　第一條加工承包合同

　　1.甲方委托乙方為其代加工電力金具（低壓）產(chǎn)品，生產(chǎn)加工所需的場所，設(shè)備，模具（夾具）以及生產(chǎn)過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產(chǎn)品款式，品種，標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量數(shù)量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產(chǎn)單，技術(shù)圖紙和工藝文件為準(zhǔn)：加工的品種單價(jià)由雙方事先協(xié)商確定，乙方簽字確認(rèn)，同意接受甲方委托及要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。（詳細(xì)清單附后）

　　2..在每次生產(chǎn)前，甲方開立具體的委托加工生產(chǎn)單，其一般條款由本合同規(guī)定，補(bǔ)充條款在生產(chǎn)單中說明，經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章或乙方實(shí)際著手試樣生產(chǎn)時(shí)生效。

　　3.委托加工生產(chǎn)單的主要內(nèi)容為加工的產(chǎn)品名稱，數(shù)量，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責(zé)任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準(zhǔn)。

　　4.委托加工生產(chǎn)單附屬本合同，符合本合同中的一般規(guī)定，為本合同不可缺少的附件。

　　5.如果甲方要求加工的產(chǎn)品是不同型號的新產(chǎn)品，雙方可就產(chǎn)品代加工價(jià)格進(jìn)行再次協(xié)商確認(rèn)。

　　6.乙方優(yōu)先安排工人按時(shí)完成甲方交代之生產(chǎn)任務(wù)，做到保質(zhì)，保量，按時(shí)出貨。

　　7.產(chǎn)品質(zhì)量要求：符合工藝文件和產(chǎn)品圖紙上注明的技術(shù)要求。甲方按照技術(shù)圖紙和封存實(shí)樣進(jìn)行驗(yàn)收。

　　8.產(chǎn)品驗(yàn)收程序和方式：產(chǎn)品驗(yàn)收采取抽樣的方式進(jìn)行驗(yàn)收，抽煙驗(yàn)收分別在試樣，批次生產(chǎn)中和入庫前三個(gè)階段進(jìn)行驗(yàn)收。

　　二，合同有效期限

　　1．本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準(zhǔn)。

　　三，加工費(fèi)結(jié)算

　　乙方接到甲方的生產(chǎn)單之日始至次月10日為結(jié)算日，15號結(jié)算到賬。

　　四，甲方的權(quán)利義務(wù)

　　1. 甲方要保證達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)工應(yīng)開具的條件：

　　2. 委派產(chǎn)品管理代表，負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督。

　　3. 及時(shí)組織驗(yàn)收人員，辦理交貨的驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)。

　　4. 為乙方相關(guān)人員提供工傷保險(xiǎn)（由于社會(huì)保險(xiǎn)和其他福利已經(jīng)包含在加工費(fèi)內(nèi)，甲方不再承擔(dān)，由乙方自行參保）。

　　5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。

　　6. 甲方保證每天一臺低壓鑄造機(jī)12小時(shí)工作，因甲方生產(chǎn)原因造成乙方停工，甲方應(yīng)安排乙方工作普工每天90/元，技術(shù)員工作每天130/元，停機(jī)期間工作效率不得低于本公司員工的日生產(chǎn)量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規(guī)定要求實(shí)施生產(chǎn)的，甲方有權(quán)提出解除合體或罰款。

　　7. 甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品，若中途違約，甲方按年生產(chǎn)量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個(gè)月的工資（元）作為甲方的違約保證金（合同終止違約保證金退回）。

　　五，乙方的權(quán)利義務(wù)

　　1， 按生產(chǎn)單規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行按質(zhì)，按量，按時(shí)生產(chǎn)，嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)圖紙和工藝文件進(jìn)行加工生產(chǎn)；發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的情況應(yīng)以書面的形式通知甲方，但在沒有得到甲方書面許可

　　前嚴(yán)禁擅自修改產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和外觀等。

　　2， 接受甲方在不影響生產(chǎn)的情況下的必要監(jiān)督，及時(shí)向甲方提交完工驗(yàn)收通知

　　3， 乙方要 遵守甲方的規(guī)章制度，嚴(yán)禁遲到，早退和在工作場所吸煙等等；

　　4， 乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境清潔整理工作，保證工作場所整潔干凈，產(chǎn)品堆放有序，接受甲方的6S檢查和其他管理要求；

　　5， 乙方要嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理和文明生產(chǎn)管理，生產(chǎn)中要穿戴安全生產(chǎn)的防護(hù)器具，同時(shí)愛護(hù)甲方的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施，合理使用生產(chǎn)中的輔助材料；嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙和工藝文件，嚴(yán)禁違規(guī)，違章操作。

　　第六條 違約條款

　　1， 乙方未能按照甲方提供的技術(shù)圖紙和工藝文件生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合規(guī)格的，要全部返工，由此造成的原材料，輔助材料，水，電氣等消耗，乙方要照價(jià)賠償；如果因乙方原因出現(xiàn)3次質(zhì)量問題，甲方有權(quán)利單方面解除合同，并進(jìn)一步追究法律責(zé)任的權(quán)利；

　　2， 在正常周期內(nèi)，乙方未能按照甲方要求保質(zhì)保量保時(shí)出貨的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約金為該訂單產(chǎn)品總價(jià)值的50%。

　　3， 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設(shè)備，設(shè)施非正常損壞的，乙方要按價(jià)賠償。賠償金額由第三方機(jī)構(gòu)鑒定后給出。

　　4， 乙方?jīng)]有穿戴規(guī)定的防護(hù)器具并違規(guī)操作，由此造成安全事故，其經(jīng)濟(jì)，法律后果全部由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無涉。

　　5， 乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標(biāo)準(zhǔn)參照金錨公司其他員工，從加工費(fèi)中扣除。

　　6， 甲方未能及時(shí)向乙方支付代工款的，要按照應(yīng)代工款總額每次0.05%的標(biāo)準(zhǔn)支付逾期違約金。

　　7， 如果因?yàn)榧追降脑O(shè)計(jì)和工藝文件的原因造成質(zhì)量問題的，由甲方自行負(fù)責(zé)，與乙方無涉，且事前約定的加工費(fèi)照付不誤；

　　8， 由于甲方生產(chǎn)條件的'原因造成交貨時(shí)間延誤的，乙方不承擔(dān)責(zé)任，若乙方認(rèn)為原因造成模具損壞的，乙方負(fù)全責(zé)。

　　第七題 其他

　　1， 因不可抗力因素：如自然災(zāi)害，戰(zhàn)爭，國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負(fù)。

　　2， 本合同包括訂單等有相關(guān)文件在履行期間，如發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。

　　3， 本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協(xié)商，在意見達(dá)成一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行書面補(bǔ)充修改。

　　4， 合同生效后，甲方無理由單方終止本合同，應(yīng)向乙方賠償本合同的違約金三萬元，乙方單方面違約應(yīng)賠付甲方三萬元人民幣的違約金

　　5， 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　附：代加工產(chǎn)品種類，單價(jià)清單

　　甲方（蓋章）； 乙方（蓋章）：

　　代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

　　年 月 日

加工合同 篇4

　　需方（簡稱甲方）：

　　供方（簡稱乙方）：

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，以期共同信守執(zhí)行。

　　一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格，詳見合同附件加工（定作）報(bào)價(jià)表共 頁。 二、交貨日期：見本合同第九條第3點(diǎn)。

　　三、交貨地點(diǎn)：甲方所在地 四、運(yùn)輸費(fèi)用由 __ 方負(fù)擔(dān)。并對運(yùn)輸過程中造成的損失負(fù)責(zé)。

　　五、 甲方收到貨物后，應(yīng)即時(shí)對貨物的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運(yùn)輸單的供貨數(shù)量和供貨日期為準(zhǔn)。

　　七、驗(yàn)收方法：甲方按加工（定作）單及生產(chǎn)圖紙對乙方交付的加工（定作）產(chǎn)品安裝完畢后三天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，逾期視為驗(yàn)收通過。

　　八、甲方向乙方加工（定作）的產(chǎn)品合計(jì)人民幣￥ 元

　　(大寫: 整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準(zhǔn)。

　　九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶。

　　1、本合同簽訂 天內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付訂貨總金額的 %作定金,即人民幣￥ 元,(大寫:整)。

　　2乙方在出貨前，甲方先到乙方廠里驗(yàn)貨，產(chǎn)品合格后甲方向乙方支付合同總金額 %的貨款（即人民幣￥ 元，大寫： ）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶上,乙方于 天內(nèi)發(fā)貨到甲方所在地。乙方在沒收到此貨款之前有權(quán)不發(fā)貨,因此產(chǎn)生的一切后果均由甲方負(fù)責(zé)

　　3、甲方在收到家具后,應(yīng)在 天內(nèi)付清尾款，即人民幣￥ 元,(大寫:整)。

　　十、在實(shí)際施工過程中,甲方可根據(jù)需要,用書面形式(含傳真)對數(shù)量和款式進(jìn)行部分變更,在得到乙方確認(rèn)并就價(jià)格協(xié)商一致后,變更生效, 交貨期合理順延。

　　但變更必須在乙方還未實(shí)際生產(chǎn)該產(chǎn)品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力,并適用本合同的各條款約束。

　　十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。

　　十二、違約責(zé)任：甲乙雙方不得違反合約規(guī)定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的 %作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的 %作違約金支付給甲方。

　　十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

　　十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規(guī)允許的途徑解決。

　　十五：合同簽約和履行地點(diǎn)為乙方所在地。

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：身份證： 身份證： 開戶行： 開戶行 ： 帳號： 帳號：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年月日

加工合同 篇5

　　甲方（承攬人）： 乙方（定做人）：

　　簽訂地點(diǎn)： 簽訂時(shí)間：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容：

　　第一條 成品原料及加工內(nèi)容

　　注：1、有無附圖紙；

　　2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行（圖紙需蓋章或簽字確認(rèn)）。

　　第二條 加工期限和質(zhì)量要求

　　1、材料選定：材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式：

　�、偌追礁鶕�(jù)乙方的制定選購。

　�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。

　　2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開始計(jì)算，甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。

　　3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的，應(yīng)符合圖紙要求，沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。

　　第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結(jié)算方式

　　1、交貨時(shí)間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨，即 年 月 日前。

　　2、交貨地點(diǎn)：

　　3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨；乙方收到通知后未按時(shí)提貨的，甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)在接收成品時(shí)，組織人員對成品進(jìn)行驗(yàn)收，雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)并確認(rèn)；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應(yīng)在交貨時(shí)書面提出，否則視為甲方交付的成品合格。

　　5、甲方將成品交付乙方后，仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。

　　第四條 違約責(zé)任

　　發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù)，則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應(yīng)賠償乙方損失。

　　2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補(bǔ)充的責(zé)任，給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的，乙方應(yīng)承擔(dān)總價(jià)款千分之五的違約金。

　　第五條 合同爭議及解決方式

　　因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　第六條 補(bǔ)充條款

　　如有以上內(nèi)容未盡條款，甲乙雙方可以達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　經(jīng)辦人（簽字）： 經(jīng)辦人（簽字）：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　日期： 日期：

【加工合同】相關(guān)文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

家具加工的合同范本-加工合同02-10

機(jī)械委托加工合同范本-加工合同02-24

委托加工合同06-17

加工合同的范本05-07

加工合同例文07-28

紙箱加工合同07-15

簡易的加工合同11-13

工廠加工合同07-16