服裝委托加工的合同書
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編收集整理的服裝委托加工的合同書，希望對大家有所幫助。
服裝委托加工的合同書1
甲方：
乙方：
雙方根據(jù)平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體(后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設(shè)備維護人員)職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：
一、銷售商品甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：(或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后作為本合同完整組成部分。)
二、款式和面料說明：以雙方簽字確認(rèn)的樣衣款式和面料為準(zhǔn)。
三、供貨說明：鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。
甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準(zhǔn)備面料等。
乙方應(yīng)在接到甲方通知20日內(nèi)向甲方提供訂貨。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方提供的商品必須符合甲方的設(shè)計要求，按國家一等品標(biāo)準(zhǔn)(不起球、不裂縫、不褪色、不變形)，具體款式工藝要求以雙方確認(rèn)的樣衣(供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟?和工藝單為準(zhǔn)。
甲方收到產(chǎn)品后如有不合適，乙方負責(zé)無償
修改或調(diào)換，保證每套衣服都合適，中間如若產(chǎn)生物流費用，全部由乙方承擔(dān)。
產(chǎn)品在一年內(nèi)如出現(xiàn)非人為質(zhì)量問題的，乙方負責(zé)無償返修或者重做;若因甲方日常使用維護不當(dāng)，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應(yīng)積極協(xié)助修改解決。
四、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、繡制標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
4、縫紉手工藝的確認(rèn);
5、其他質(zhì)量問題的確認(rèn);
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料以及產(chǎn)品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料及產(chǎn)品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、交貨方式和付款條件：
1、交貨方式：乙方負責(zé)無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。
2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。
3、交貨時間：年月日之前交貨。
4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預(yù)付工裝貨款合同金的30%，作為預(yù)付款，共計： 元，大寫(人民幣)： 元整;貨到驗收合格后于7日內(nèi)付60%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整;剩余10%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整，作為質(zhì)量保證金，若無明顯質(zhì)量問題，在1個月內(nèi)付清。
七、付款方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結(jié)算。
八、違約責(zé)任：
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔(dān)違約責(zé)任返還已收款項外，還應(yīng)按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)該批產(chǎn)品總金額的20%-50%作為賠償;
5、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的20%支付違約金;
6、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20%違約金;
7、產(chǎn)品交付提出異議的期限：收到產(chǎn)品后，甲方在一年內(nèi)可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。
九、其他：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。
當(dāng)雙方就本同相關(guān)事項產(chǎn)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)向原告方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
簽約代表： 簽約代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
服裝委托加工的合同書2
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。
定作方：_________承攬方：_________
代表人：_________代表人：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
服裝委托加工的合同書3
甲方：___________________________ 合同編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
身份證號碼：_____________________
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，就服裝委托加工事宜，在互惠互利的基礎(chǔ)上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 委托加工項目
1．委托加工產(chǎn)品：____________。
2．規(guī)格：____________________。
3．?dāng)?shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)。
4．單價：____________________。
5．交貨期限：按乙方接單日起____天至____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
第二條 委托加工方式
1．乙方包工包料。
乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在____年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為____________。
2．甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
第三條 質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1．乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于____年____月____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。
2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》（略）及國家標(biāo)準(zhǔn)�！度缙髽I(yè)質(zhì)量細則》標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條 乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限
1．面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn)。
2．顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn)。
3．繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn)。
4．縫紉手工藝的確認(rèn)。
5．其他質(zhì)量問題的確認(rèn)。
6．乙方負責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題。
7．乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金。
8．甲方允許乙方制作誤差率為千分之____。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1．甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2．乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收（按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責(zé)
第七條 包裝要求及交貨地點、運輸方式
1．乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2．于甲方指定的地點____交貨。
3．運輸方式為____；運費由____負擔(dān)。
第八條 交付金額及銷售期限
1．第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后，交付總貨款的____％。
2．在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的____％。
3．銷售期限：____。
第九條 結(jié)算方式
1．在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2．甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：____________________；
開戶銀行：____________________；
銀行賬號：____________________。
第十條 違約責(zé)任
1．乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值____％的違約金。
2．乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
3．乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣____萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
4．乙方由于保管不善，致使甲方提供的包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失。
5．乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
6．乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_____％違約金。
7．乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_____％支付違約金。
8．每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方____元。
9．乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
10．甲方未按照合同約定按時足額支付貨款的，應(yīng)當(dāng)向乙方支付逾期貨款總值____％的違約金。
第十一條 補充與變更
本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十二條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十三條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當(dāng)事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權(quán)代理人：（簽字）______________ 授權(quán)代理人：（簽字）______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
服裝委托加工的合同書4
合同編號：
甲方：(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)
乙方：(接單方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及雙方協(xié)商的實際情況，甲乙雙方本著互惠互利、誠信合作
的原則，就委托生產(chǎn)加工服裝合作事宜達成如下協(xié)議：
一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種;
二、甲方負責(zé)生產(chǎn)所需的.有關(guān)物料提供，主要指：
1、產(chǎn)品所需的面、輔料提供，或者是裁剪好的布片。 2、產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。
3、甲方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供，則交貨期順延。
三、加工要求：
1、乙方投產(chǎn)前，要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認(rèn);
2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù);
3、乙方需按甲方要求配色、配碼生產(chǎn)，如果甲方有調(diào)整，急需要部分的顏色、號碼，乙方要積極配合;
4、甲方提供給乙方生產(chǎn)的款式，乙方應(yīng)對外界絕對保密，如泄露給第三者，甲方將追究乙方的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任;
5、乙方必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力資源完成工作，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將生產(chǎn)轉(zhuǎn)發(fā)給第三方生產(chǎn);
6、乙方作為甲方的加工廠家，乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。
四、品質(zhì)要求：
1、乙方須嚴(yán)格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標(biāo)準(zhǔn)以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，乙方不行私自調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題，需要在質(zhì)量方面調(diào)整的，要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認(rèn)。
3、乙方在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方有權(quán)責(zé)其賠償，成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的，按成本價在加工費中扣除;布料和輔料超耗的，按成本價扣其加工費。
4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到%以上;
5、乙方退回返工修復(fù)的產(chǎn)品，乙方應(yīng)甲方的要求返工，不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面，如上交到甲方公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)要求乙方賠償，屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴(yán)重后果。
五、交貨要素：
1、交貨期限：從 年 月 日起，至 年 月 日以前全部交清;
2、交貨地點：甲方指定的本公司倉庫。
3、包裝方式：交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負責(zé)包裝及承擔(dān)費用。
4、驗收方式：乙方檢驗，甲方終檢。
5、運輸方式：乙方負責(zé)所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔(dān)。
6、交貨隨附文件：裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的，乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證，運輸憑證原件隨后寄給甲方。
六、交貨規(guī)定：
1、乙方必須嚴(yán)守交貨日期，如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因，造成乙方無法按期交貨，應(yīng)由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負責(zé)人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題，而造成逾期交貨，逾期時間6天以上10天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價10%;逾期10天以上15天以內(nèi)的，將扣除產(chǎn)品加工總價30%;逾期15天以上的，將扣除產(chǎn)品加工總價80%，并承擔(dān)賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的，甲方有權(quán)取消合同，并不負責(zé)乙方的任何損失。
3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn)，而造成碼號、顏色不齊，品質(zhì)不良給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負賠償責(zé)任。
七、付款方式：
1、乙方完成交貨量達到整單加工產(chǎn)品總量60%的，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價的30%;
2、乙方整單加工產(chǎn)品全部交清，并經(jīng)過甲方驗收后的半個月內(nèi)，甲方支付給乙方整單產(chǎn)品加工總價的60%;
3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。
八、爭議解決：
1、雙方需要嚴(yán)格按照本合同的約定條款執(zhí)行;本合同未盡事宜，可通過簽訂補充協(xié)議處理。
2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起生效。
十、合同附件、
1、《生產(chǎn)工藝制造單》、《樣衣》、《紙板》、《耗料計劃單》;
2、《生產(chǎn)指令單》
甲方：
地址：
法定代表簽名蓋單：
委托代理人：
電話：
傳真：
日期： 年 月 日
乙方：
地址：
法定代表人簽名蓋章：
委托代理人：
電話：
傳真：
日期： 年 月 日
服裝委托加工的合同書5
合同編號：_________
定作方(甲方)：_________
承攬方(乙方)：_________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品：_________
2、數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)
3、單價：_________
4、交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式：
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年_________月_________日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
4、縫紉手工藝的確認(rèn);
5、其他質(zhì)量問題的確認(rèn);
6、乙方負責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式：
1、乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限：_________。
九、結(jié)算方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_________
開戶銀行：_________
銀行賬號：_________
十、違約責(zé)任：
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
6、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：_________乙方(章)：_________
單位地址：_________單位地址：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
服裝委托加工的合同書6
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如：
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
【服裝委托加工的合同書】相關(guān)文章：
服裝委托加工合同書06-13
服裝委托加工合同書樣本04-28
服裝委托加工的合同書6篇11-03
服裝加工合同書07-08
服裝委托加工合同06-13
委托服裝加工合同11-27
服裝生產(chǎn)加工合同書10-21
委托加工合同書06-14
委托加工合同書09-06