- 相關(guān)推薦
通用的定作加工合同
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的通用的定作加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
通用的定作加工合同1
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的.損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
通用的定作加工合同2
合同編號(hào)：__________________
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬
定作物名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量要求/ 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量交貨時(shí)間報(bào)酬 定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式：__________________________________________。 合計(jì)(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量 單位數(shù)量提供時(shí)間 承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條 未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條 承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過(guò)驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為： 。
第九條 承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價(jià)的___%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條 違約責(zé)任：
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的，是定作人違約。
2. 因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3. 承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補(bǔ)充條款_______________________________________
定作人：___________________________
承攬人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
電話：_______________
電話：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
通用的定作加工合同3
合同編號(hào)：_________
定作人：________________
承攬人：________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報(bào)酬
定作物名稱規(guī)格：________________
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量：________________
交貨時(shí)間：________________
報(bào)酬：______________________
定作報(bào)酬計(jì)價(jià)方式：_________。
合計(jì)(大寫)：__________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后______日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)_____________元人民幣，余款支付方式：_________。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量
單位數(shù)量提供時(shí)間
承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對(duì)承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對(duì)不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)________。
定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過(guò)驗(yàn)收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為：_________
第九條承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從______年____月____日至______年____月____日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價(jià)的____________%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時(shí)維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責(zé)任：_________
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報(bào)酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報(bào)酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價(jià)3______%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補(bǔ)充條款
定作人：_______________承攬人：_________
住所地：_______________住所地：_________
電話：_______________電話：_____________
委托代理人：__________委托代理人：_____
【的定作加工合同】相關(guān)文章：
加工定作合同04-29
定作加工合同12-02
加工定作合同模板06-11
加工定作的合同模板07-03
加工定作合同模板06-10
設(shè)備加工定作合同09-06
門窗定作加工合同09-06
加工定作服飾合同10-26
最通用的定作加工合同06-27