廣告牌加工合同5篇

　　在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會(huì)，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的廣告牌加工合同，希望對大家有所幫助。

廣告牌加工合同1

　　訂做方（甲方）：制作方（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見明細(xì)附表。加工數(shù)量按甲方要求。

　　二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、承包方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負(fù)責(zé)廣告牌的`結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸。材料由乙方自理。運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　四、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地。

　　五、結(jié)算方式及期限

　　合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。

　　六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

　　七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　八、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。

　　十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

　　二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。

　　四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目內(nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　委托代理人：_______

　　委托代理人：_______

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日

廣告牌加工合同3

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。

　　一、項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：

　　1、項(xiàng)目名稱：《長方貼墻》型廣告XX5座

　　2、工程地點(diǎn)：杭州原野汽配五金市場

　　二、工程內(nèi)容：

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告XX5座。

　　2、乙方負(fù)責(zé)廣告XX結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

　　三、承包方式和造價(jià)：

　　《長方貼墻》型廣告XX5座，單價(jià)每座元(大寫：元整)。合計(jì)人民幣元，大寫：整。

　　本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告XX結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。

　　四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總價(jià)的50%，計(jì)人民幣元(大寫：元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總價(jià)的20%，計(jì)人民幣元(大寫：元整);之后每個(gè)廣告XX主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告XX網(wǎng)架部分總造價(jià)人民幣月份元(大寫：元整)的97%;合計(jì)人民幣元(大寫：元整)座廣告XX共計(jì)元(大寫：元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣元(大寫：元整)，滿________年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款;

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天，安裝天。

　　六、雙方責(zé)任：

　　(一)甲方責(zé)任

　　1、甲方負(fù)責(zé)廣告XX(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每人每天元計(jì)，工期相應(yīng)順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，XXX至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告XX(牌)進(jìn)行處理或拍賣，同時(shí)此合同終止。

　　(二)乙方責(zé)任

　　1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目內(nèi)容，并確保廣告XX(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級)。廣告XX質(zhì)保期為________年，保修期為________年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的.人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告XX損壞，由此對第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期____日按工程總價(jià)的3%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知____日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過。

　　6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告XX維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。

　　8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責(zé)任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同附廣告XX驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》CEC148：、____省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。

　　(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　　(蓋章)(蓋章)________年____月____日________年____月____日

廣告牌加工合同4

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　一、甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點(diǎn)：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮；江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。

　　三、工程造價(jià)及支付方式

　　1、廣告牌制作費(fèi)（即合同總價(jià)款）：共計(jì)人民幣元整。

　　2、支付方式：合同簽訂時(shí)甲方預(yù)付30%工程款計(jì)：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶方驗(yàn)收合格，付60%工程款項(xiàng)。其余10%作維修保證金，期滿后即付清。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng)）工期順延。

　　2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。

　　五、雙方權(quán)利、義務(wù)

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。

　　2、有權(quán)對乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。

　　5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動(dòng)。

　　6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時(shí)必須條件。

　　2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的'施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)清甲方協(xié)商修改確定。

　　六、關(guān)于驗(yàn)收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。

　　2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)8級。

　　七、違約責(zé)任

　　1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。

　　八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)

　　1、在本廣告的制作、設(shè)置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財(cái)產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。

　　2、由于商標(biāo)、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。

　　九、保修期限

　　1、自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目。人為損毀乙方不負(fù)責(zé)保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。

　　十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會(huì)仲裁。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌加工合同5

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標(biāo)識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于；主要要求和內(nèi)容為：

　　1）制造的內(nèi)容：“”；

　　2）漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母；

　　3）漢字為3m（高）*2.5m（寬），英文高為1.5m；

　　4）字體白天及夜晚均為紅色；

　　5）字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽；

　　6）支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管；焊接部位應(yīng)采取防銹措施；

　　7）全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素；

　　三、承攬方應(yīng)于20xx年6月25日前完成該標(biāo)識牌的制作與安裝（雨天除外）。

　　四、該標(biāo)識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理；定作方對標(biāo)識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。

　　七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的'標(biāo)識牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān)；安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【廣告牌加工合同】相關(guān)文章：

廣告牌加工合同02-04

廣告牌加工定做合同03-14

廣告牌加工承攬合同03-09

廣告牌加工合同7篇02-04

廣告牌加工合同(7篇)02-04

廣告牌加工合同(5篇)04-11

廣告牌加工合同(合集7篇)02-04

廣告牌加工承攬合同2篇03-09

廣告牌施工合同09-07