- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
(精品)承攬加工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編為大家收集的承攬加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同1
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價(jià)價(jià)款或酬金元金額
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金�！ ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：________年____月____日
定作方：________________ 代表：__________________ 開戶銀行：______________ 帳號：__________________
承攬方：________________ 代表：__________________ 開戶銀行：______________ 帳號：__________________
________年____月____日
承攬加工合同2
委托單位：（以下簡稱甲方）
加工單位：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條：加工方式
�。�1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨，并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的.，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
�。�2）（甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額）甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品，乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求，甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個(gè)人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當(dāng)月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男�，部分履行合同的理由，�?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后，免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會(huì)申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng)，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
承攬加工合同3
甲方：_____（委托方）
乙方：__________（承攬方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_________蓋章：
簽約人：___職務(wù)：
_____電話號碼：_____________________
已方：___蓋章：
簽約人：____
職務(wù)：___
電話號碼：____________
時(shí)間：__年__月___日
承攬加工合同4
訂立合同雙方：________
承攬方：________木具廠以下簡稱甲方
定作方：________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：________
一、材種：________柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：
________按核定價(jià)格單計(jì)算款25元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
________由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)98元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
________由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)49元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）。
甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值2%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的'，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：
________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月_____日
承攬加工合同5
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風(fēng)險(xiǎn)提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風(fēng)險(xiǎn)提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具。總的要求是運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風(fēng)險(xiǎn)提示：
在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果，應(yīng)當(dāng)在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。
1、乙方（同意或不同意）將定作物的.主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
承攬加工合同6
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià))：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起 個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后 個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款，計(jì)人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的'樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(簽章)：
______年______月______日
乙方(簽章)：
______年______月______日
承攬加工合同7
合同編號：____________________
定作方：____________________
承攬方：____________________
簽訂地點(diǎn)：____________________
簽訂時(shí)間：____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱：____________________型號：____________________
面料：____________________顏色：____________________
單位數(shù)量：____________________單價(jià)：____________________
總金額：____________________交貨地點(diǎn)及期限：____________________
交期：____________________ 出口國：____________________
合計(jì)人民幣_(tái)___________________，(大寫)____________________，按實(shí)際金額結(jié)算( 單價(jià)含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的.要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起立即生效，如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方：____________________ 承攬方 ：____________________
代表人 ：____________________ 代表人：____________________
時(shí) 間：____________________時(shí) 間 ：____________________
承攬加工合同8
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：______(以下簡稱甲方)
承包單位：______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、承包范圍：鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開工竣工。
3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認(rèn)可的工期延誤。收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達(dá)不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干，平米造價(jià)220元/平米，平米造價(jià)：330元/米，建筑面積：共計(jì)______平米。
2、工程總造價(jià)：______萬元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車等機(jī)械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運(yùn)所需機(jī)械設(shè)備、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé)。
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工，包機(jī)械)
5、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元，在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十，合計(jì)______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計(jì)______元，留取百分之十的質(zhì)保金______元，一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計(jì)變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān)，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長延誤的工期。
八、材料、機(jī)械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應(yīng)的'所有材料必須是符合設(shè)計(jì)方案和國家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護(hù)部分：墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍(lán)下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節(jié)點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強(qiáng)螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時(shí)整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應(yīng)盡力施救，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任：
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費(fèi)用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量目標(biāo)：乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工，隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，必須符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗(yàn)工程不合格或未達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)
1、乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定，按照甲方要求對工人實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū)，保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域，提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗(yàn)收合格并交付甲方后，甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗(yàn)收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備，若損壞則照價(jià)賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計(jì)劃安排，參加甲方組織的安全例會(huì)，施工中堅(jiān)決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時(shí)向甲方報(bào)告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗(yàn)收
1、工程具備驗(yàn)收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗(yàn)收申請。
2、甲方收到工程竣工驗(yàn)收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成的修改費(fèi)用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度，工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求，同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實(shí)質(zhì)上無能力確保工期，質(zhì)量要求時(shí)，甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊(duì)伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶名：______帳戶名：______
帳號：______帳號：______
開戶行：______開戶行：______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同9
需方:________(甲方)
供方：_______(乙方)
合同編號：___________________
簽訂日期：____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為，保護(hù)供需雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證工程建設(shè)正常進(jìn)行，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況 工程名稱：________________；建筑結(jié)構(gòu)：_______________； 工程地址：_____________________；使用層次：__________。
2、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價(jià)是指門窗到________________________交貨的價(jià)格。
2.2交貨點(diǎn)詳細(xì)地址：____________________________________。
2.3其它要求：___________________________________________
3、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式：
3.2付款方式與期限：____________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn)，(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運(yùn)輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。
5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的'則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5.2 甲方在驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)妥善保管，并在__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的，不得提出異議。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)向____市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報(bào)告，同時(shí)用書面通知乙方及時(shí)分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責(zé)任承擔(dān)。
6、違約責(zé)任
6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款，如合同一方違約，由違約方承擔(dān)責(zé)任，并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定，向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的，應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提請分中心進(jìn)行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。
8、其他約定事項(xiàng)
8.1 乙方在門窗運(yùn)抵交貨點(diǎn)后，甲方應(yīng)提從堆放場地，并及時(shí)做好相應(yīng)的驗(yàn)收工作，如出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時(shí)，應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決，否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)通知乙方協(xié)商解決，否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺(tái)風(fēng)、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時(shí)，免除承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5 其他約定：
9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，____市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方：____________乙方：____________
單位名稱：________單位名稱：________
___年___月____日___年___月____日
承攬加工合同10
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有資源，乙方擁有資源，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn)：
1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改。
1.3“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場計(jì)劃、財(cái)務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)：
材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，不符合要求的，應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對原材料有異議，應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對有異議的原材料調(diào)換，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明：。
2.現(xiàn)場的檢驗(yàn)：。
3.其他：。
第7條交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間：__年__月__日。
自提樣品的地點(diǎn)：。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間：__年__月__日。
送交樣品的地點(diǎn)：。
送交樣品的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對樣品進(jìn)行檢測，并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間：__年__月__日。
自提定作物的地點(diǎn)：。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間：__年__月__日。
送交定作物的地點(diǎn)：。
送交定作物的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí)，定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的.通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應(yīng)及時(shí)返還。
8.6.1返還時(shí)間：。
8.6.2返還方式：。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方：。
第9條交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議，則視為驗(yàn)收合格。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款。
9.3如當(dāng)事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān)。
第10條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對承攬方的包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方：。
第11條風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移，并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi)，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔(dān)。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個(gè)月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換，承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用，(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個(gè)工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進(jìn)行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修，并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持，并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。
第13條報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額：人民幣(大寫)(￥ 元)。
(本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費(fèi)用，定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預(yù)付款，于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于甲方驗(yàn)收通過后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于質(zhì)保期滿后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號：
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
承攬加工合同11
甲方：
乙方：
地址：
地址：
郵編：
郵編：
電話：
電話：
法定代表人（委托代理人）：
法定代表人（委托代理人）：
開戶行：
開戶行：
帳戶：
帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號計(jì)量
單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
合計(jì)
承攬加工合同12
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用______萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的`違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：___________________乙方：___________________
蓋章：___________________蓋章：___________________
簽約人：_________________簽約人：_________________
職務(wù)：___________________職務(wù)：___________________
電話號碼：_______________電話號碼：_______________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同13
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3．定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
（1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
（1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的.責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此
而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
承攬加工合同14
原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：______________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司住址：_________________
負(fù)責(zé)人：_________________;電話：_________________
案由：_________________機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛
訴訟請求：_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元，誤工費(fèi)__________元，護(hù)理費(fèi)__________元，住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元，營養(yǎng)費(fèi)__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費(fèi)__________元，財(cái)產(chǎn)損失__________元，鑒定費(fèi)__________元，交通費(fèi)__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計(jì)十一項(xiàng)，合計(jì)__________元。
本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____時(shí)許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時(shí)，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的'__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當(dāng)場受傷，__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定，__________對事故負(fù)__________責(zé)任，原告__________責(zé)任。經(jīng)查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險(xiǎn)和_____險(xiǎn)。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，保險(xiǎn)公司應(yīng)在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險(xiǎn)責(zé)任�，F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
承攬加工合同15
合同編號：________________
發(fā)包方：________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：________元。最終標(biāo)的以________縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_______元)計(jì)取
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_(dá)________ ________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、邸b運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第四條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
�、�、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的.帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
�、�、剩余的合同標(biāo)的額0%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責(zé)任
�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會(huì)________;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章)：________________承包方(全稱)(蓋章)：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
經(jīng)辦人：________________經(jīng)辦人：________________
單位地址：________________單位地址：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
郵政編碼：________________郵政編碼：________________
_______年_______月_______日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-12
加工承攬協(xié)議02-21
承攬加工合同模板10-26
雕花加工承攬合同12-03
承攬加工合同【熱門】04-28
承攬加工合同【薦】04-28
【熱門】加工承攬合同04-22
加工承攬合同【推薦】04-22