建設(shè)工程施工合同15篇
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的建設(shè)工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)工程施工合同1
發(fā)包人（全稱）：__________
承包人（全稱） ：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________
工程地點(diǎn)：____________________
工程內(nèi)容：____________________ 群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件１）
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金來源：__________
二、工程承包范圍
承包范圍：____________________
三、合同工期
開工日期：__________
竣工日期：__________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________________
五、合同價(jià)款
金額（大寫）：__________ 元（人民幣）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。保竞贤瑓f(xié)議書
�。玻袠�(biāo)通知書
�。常稑�(biāo)書及其附件
�。矗竞贤瑢Ｓ脳l款
�。担竞贤ㄓ脳l款
�。叮畼�(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
�。罚畧D紙
８．工程量清單
�。梗こ虉�(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日 合同訂立地點(diǎn)：__________ 本合同雙方約定________后生效。
發(fā) 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號(hào)： 賬 號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
建設(shè)工程施工合同2
甲方：內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院
乙方：呼和浩特市匯泰裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院
3、工程承包方式：包工包料
二、工程裝修內(nèi)容
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為：￥ 元。
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期： 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進(jìn)展一半時(shí)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責(zé)任
1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝放生變化時(shí)，需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后，以“現(xiàn)場(chǎng)簽證”形式由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工結(jié)算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費(fèi)用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日 乙方單位名稱： (蓋公章) 年 月 日
建設(shè)工程施工合同3
雇主：________
承包人：_______
工程項(xiàng)目及相關(guān)文件：_______
上述雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：
第一部分共同條件
定義與解釋
定義
1．本合同（按下文規(guī)定的定義）中的下列詞和用語，除文中另有要求者外，應(yīng)具有此處為其所規(guī)定的含義：
�。�1）“雇主”是指合同條件第二部分中指明的已就工程的建筑、安裝或交付進(jìn)行招標(biāo)并將雇用承包人的一方以及雇主名下的合法繼續(xù)人，但不包括（經(jīng)承包人同意者除外）雇主的任何受讓人。
�。�2）“承包人”是指其投標(biāo)已被雇主接受的個(gè)人或多人、商號(hào)或公司，并包括承包人的私人代表、繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
�。�3）“工程師”是指第二部分中指定的工程師，或由雇主隨時(shí)指派并書面通知承包人要為本合同的目的替代上述指定的工程師以工程師身份行事的工程師。
�。�4）“工程師的代表”是指駐工地工程師或工程師的助理，或任何由雇主或工程師隨時(shí)派來履行本文件第二條所規(guī)定的職責(zé)的工程建筑管理員，其職權(quán)應(yīng)由工程師書面通知承包人。
�。�5）“工程”是指依照本合同應(yīng)進(jìn)行的工程。
�。�6）“合同”是指合同條件、說明書、圖紙、經(jīng)標(biāo)價(jià)的建筑工程清單、費(fèi)率與價(jià)格表（如果有的話）、投標(biāo)書和合同協(xié)議。
�。�7）“合同價(jià)格”是指投標(biāo)書所列明的，但經(jīng)根據(jù)下文所載規(guī)定予以增減的金額。
�。�8）“施工設(shè)施”是指為本工程或臨時(shí)工程（按本條下述定義）的進(jìn)行、建成或維護(hù)方面所需的一切設(shè)備器械或諸如此類性質(zhì)的各物，但不包括打算用以構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程組成部分的材料或其它各物。
�。�9）“臨時(shí)工程”是指為本工程的進(jìn)行、建成或維護(hù)方面所需的所有各種臨時(shí)工程。
�。�10）“圖紙”是指說明書中所提到的圖紙和任何經(jīng)工程師書面認(rèn)可的對(duì)這類圖紙所作的修改，以及工程師隨時(shí)提供或書面認(rèn)可的其它圖紙。
�。�11）“現(xiàn)場(chǎng)”是指要在其上、其下或其中進(jìn)行本工程的土地和其它場(chǎng)所，以及任何由雇主為本合同的目的而連同本合同中特別指定為現(xiàn)場(chǎng)組成部分的其它場(chǎng)所一起提供的其他土地或場(chǎng)所。
（12）“經(jīng)認(rèn)可”是指業(yè)經(jīng)書面認(rèn)可，包括對(duì)先前的口頭認(rèn)可所作的隨后的書面確認(rèn)；而“認(rèn)可”是指書面認(rèn)可，包括上述情況。
單數(shù)與復(fù)數(shù)
視文中需要，僅表明單數(shù)的詞也包括復(fù)數(shù)在內(nèi)，反之亦然。
頁旁小標(biāo)題或注釋
這些一般條件中的頁旁小標(biāo)題或注釋均不得被認(rèn)為是本合同條件的組成部分，也不得作為解釋本合同條件或本合同時(shí)的考慮因素。
工程師的代表
工程師的代表的責(zé)任和權(quán)力
2．工程師的代表的責(zé)任是視察和監(jiān)督本工程，并試驗(yàn)與檢查有關(guān)本工程所要使用的材料與做工。他無權(quán)免除承包人根據(jù)本合同所承擔(dān)的任何責(zé)任或義務(wù)，除本文件下面或本合同其它地方另有明文規(guī)定者外，他無權(quán)命令進(jìn)行任何會(huì)引起遲延的工程或指示雇主作任何額外支付，也不能對(duì)本工程作任何變更。
工程師可以隨時(shí)以書面方式把授予工程師的任何權(quán)力和授權(quán)委托給工程師的代表，并應(yīng)將所有這種權(quán)力和授權(quán)的書面委托的副本提交給承包人。工程師的代表在這種委托范圍之內(nèi)（但不是委托范圍之外）給予承包人的任何書面指示或認(rèn)可，應(yīng)如同工程師所作出的指示或認(rèn)可一樣，對(duì)承包人與雇主具有約束力。但是必須以下述為條件：
建設(shè)工程施工合同4
如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實(shí)際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實(shí)際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，可以說“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，是一個(gè)過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實(shí)、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！�
建筑業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級(jí)低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊(duì)伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時(shí)隊(duì)伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會(huì)穩(wěn)定；另一方面，這些臨時(shí)隊(duì)伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖�，國家法律對(duì)轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實(shí)踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會(huì)增加農(nóng)民工追討工資的難度，因?yàn)楹贤瑹o效的話，實(shí)際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價(jià)評(píng)估鑒定來核定工程款，由于鑒定時(shí)間不計(jì)入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時(shí)很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場(chǎng)的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺(tái)之前，法律未對(duì)實(shí)際施工人問題作出規(guī)定，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊(duì)因?yàn)榕c發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級(jí)政府和社會(huì)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對(duì)性原則，規(guī)定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺(tái)，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實(shí)踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對(duì)轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實(shí)際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實(shí)際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實(shí)際施工人，其中第一條第二項(xiàng)規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無效�！�
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效�！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。”
目前較為一致的觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對(duì)《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對(duì)農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對(duì)合同相對(duì)性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對(duì)的對(duì)象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊(duì)，通過加強(qiáng)對(duì)這些建筑企業(yè)和施工隊(duì)的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實(shí)踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實(shí)際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人。對(duì)于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個(gè)人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對(duì)性原則向其合同相對(duì)方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是，審判實(shí)踐中，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊(duì)往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟，法院在查明原告實(shí)際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請(qǐng)。這種情形與前述農(nóng)民工追討個(gè)人工資的情況是有著實(shí)質(zhì)區(qū)別的。
建設(shè)工程施工合同5
發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）_____________________________
承包方：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱：_____________________________
2、工程地點(diǎn)：_____________________________
3、工程內(nèi)容：_____________________________
4、工程范圍：_____________________________
5、工程內(nèi)容及做法（詳見：《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》）。
6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
7、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）乙方包工、包料。
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》）；
�。�3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》）。
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程造價(jià)：總承包價(jià)為____________元，大寫人民幣_(tái)_________，裝修工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)（結(jié)）算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：
�。�1）甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更；
�。�2）雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方要求的工期完成全部工作。
開工日期：_____________________________
竣工日期：_____________________________
合同工期：______________________日歷天。
2、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
�。�1）因發(fā)包方原因影響開工。
�。�2）不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
2、保修期限：按工程通過竣工驗(yàn)收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費(fèi)維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
�。�1）甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）；
（2）甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)__________元，由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_(tái)________，大寫人民幣_(tái)________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對(duì)無誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣_(tái)___________，大寫人民幣_(tái)____________。
3、乙方指定收款賬號(hào)信息為：
戶名：_________________________________________
工行賬號(hào)：_____________________________________
開戶行：_______________________________________
若收款賬號(hào)發(fā)生變更的，乙方應(yīng)及時(shí)通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至上述賬號(hào)，即視為乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)。
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場(chǎng)所的辦公設(shè)施、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第八條工程驗(yàn)收
乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方查驗(yàn)后對(duì)工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金；遲延超過10天的，甲方有權(quán)單方要求解除合同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
第十條合同爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建設(shè)工程施工合同6
發(fā)包方（全稱）：XX （以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方（全稱）： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱： XX
工程地點(diǎn)： XX
工程內(nèi)容： 社區(qū) 建筑面積約為 m2（竣工后按實(shí)際收方計(jì)算）。
二、工程承包范圍：
承包范圍：
1、設(shè)計(jì)方案中全部建筑工程；
2、衛(wèi)生間、外陽臺(tái)現(xiàn)澆，第一層層高為2。5m，為預(yù)制板，二、三、四層層高為3米，全現(xiàn)澆樓面，屋面蓋紅機(jī)瓦。
3、外墻為外墻涂料，面墻柱子為文化石墻磚。
4、房內(nèi)墻一粉一搓。
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按圖設(shè)計(jì)施工，乙方不得以任何形式和方法偷工減料。如需修改建筑方案則由甲乙雙方協(xié)商后申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部門下達(dá)修改通知書。
五、合同造價(jià)：
工程總造價(jià)：竣工后以驗(yàn)收測(cè)算面積計(jì)算房屋總造價(jià)。
工程單價(jià)： 元/m2，不含契稅。
六、付款方式：
1。建筑面積分4次付款，即第一次儲(chǔ)藏室蓋板按建筑實(shí)際面積平方付50%（ 元/m2），一樓、二樓、三樓加屋面以此類推。
2。內(nèi)粉按建筑面積形象進(jìn)度付20%。
3。外粉按建筑面積形象進(jìn)度付10%。
4。余款驗(yàn)收后付清。
七、承包形式：
承包形式：包工不包料。
八、甲方工作：
甲方應(yīng)按約定的時(shí)間和要求完成以下工作：
1、將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場(chǎng)地，做到水通、電通，路通，場(chǎng)地平整（即三通一平）。
2、雙方約定甲方應(yīng)做的其它工作：甲方在乙方未進(jìn)行房屋驗(yàn)收前，不得有房主進(jìn)入干擾施工，除房屋布線外。房主及顧請(qǐng)人員進(jìn)入時(shí)，出現(xiàn)安全問題由房主承擔(dān)一切責(zé)任，乙方概不負(fù)責(zé)。
九、施工與設(shè)計(jì)變更：
1、甲方交付的設(shè)計(jì)圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方不得擅自更改。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤和嚴(yán)重不合理的地方，乙方及時(shí)以書面形式通知甲方，由甲方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)部門等有關(guān)單位，研究確定修改意見或更改設(shè)計(jì)文件，乙方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，超出原設(shè)計(jì)圖紙范圍，屬增加工作，增加工程需經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后，按原預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算給乙方。
3、甲方如需變更設(shè)計(jì)，必須由原設(shè)計(jì)單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才可以實(shí)施。
4、甲方代表 同志，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收簽證工作，其簽證作為工程結(jié)算依據(jù)。
十、工程驗(yàn)收與結(jié)算：
1、竣工工程驗(yàn)收以國家頒發(fā)的和有關(guān)部門制定的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。
2、工程施工中結(jié)構(gòu)工程、地下工程必須具有隱蔽驗(yàn)收簽證，工程竣工質(zhì)量經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格后，甲方須及時(shí)辦理簽證手續(xù)。
3、在規(guī)定保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由乙方無償保修。其保修條件、范圍和期限按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》執(zhí)行。
十一、糾紛解決辦法：
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下方式解決：
1、向合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
十二、其它：
乙方遵循安全生產(chǎn)的原則，制定安全施工措施，杜絕安全事故的發(fā)生，承擔(dān)施工過程中所有的安全責(zé)任，包括施工期間材料運(yùn)入途中的所有安全責(zé)任，安全事故都由乙方承擔(dān)。
十三、附則：
1、本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同，與本合同具有同等法律效力。
十四、合同生效：
本合同經(jīng)雙方代表簽字，加蓋雙方公章后生效。工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
建設(shè)工程施工合同7
發(fā)包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點(diǎn)：_________
結(jié)構(gòu)形式：_________層數(shù)：_________建筑面積：_________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_________
資金來源：_________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________
三、合同工期
工期：_________天
開工日期：_________
竣工合同：_________
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價(jià)款
1、合同總價(jià)（大寫）：_________（人民幣）元
（小寫）：_________元
�。ㄆ渲校汗こ虝毫薪痤~_________元，計(jì)日工_________元，材料暫估價(jià)和專業(yè)工程暫估價(jià)_________元，安全文明施工措施費(fèi)_________元，總承包服務(wù)費(fèi)_________元。）
2、綜合單價(jià)：詳見承包人的已標(biāo)價(jià)工程量清單。（見附件4：）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。�1）本合同協(xié)議書；
�。�2）中標(biāo)通知書；
�。�3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附件；
�。�4）本專用合同條款；
�。�5）本通用合同條款；
�。�6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；
�。�7）圖紙；
�。�8）已標(biāo)價(jià)工程量清單（附件4：）；
�。�9）招標(biāo)文件、招標(biāo)文件澄清及修改；
�。�10）其他合同文件。
雙方在履行本合同中的有關(guān)洽商、變更、簽證等書面協(xié)議、文件，視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：_________年_________月_________日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）
地址：_________地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________
建設(shè)工程施工合同8
第一章詞語涵義及合同文件
第一條詞語涵義
《電力建設(shè)工程施工合同》文本，由《電力建設(shè)工程施工合同條件》（以下簡(jiǎn)稱《合同條件》和《電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議條款》）組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的涵義：
�。保l(fā)包方（簡(jiǎn)稱甲方）；《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。
２．甲方駐工地代表（簡(jiǎn)稱甲方代表：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
３．承包方（簡(jiǎn)稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人。
�。矗曳今v工地代表（簡(jiǎn)稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
�。担鐣�(huì)監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對(duì)工程進(jìn)行的監(jiān)理。
６．總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
�。罚O(shè)計(jì)單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計(jì)單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位。
�。福こ淘靸r(jià)管理部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級(jí)建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)。
�。梗こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、�。ㄖ陛犑�、自治區(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
�。保埃こ蹋骸秴f(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。
１１．合同價(jià)款：以現(xiàn)行的定額、材料預(yù)算價(jià)和相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)價(jià)格，通過招標(biāo)投標(biāo)或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價(jià)款總額。
�。保玻�(jīng)濟(jì)支出：在施工中發(fā)生，經(jīng)甲方確認(rèn)后以增加預(yù)算形式支付的合同價(jià)款。
�。保常M(fèi)用：甲方在合同價(jià)款之外直接支付的開支或乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的開支。
�。保矗て冢杭滓译p方參照電力建設(shè)工程項(xiàng)目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
�。保担_工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
�。保叮⒐と掌冢骸秴f(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
�。保罚畧D紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
１８．施工現(xiàn)場(chǎng)：經(jīng)甲方同意、“施工組織設(shè)計(jì)”或“施工方案”所確定的用以施工的場(chǎng)地。
１９．書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復(fù)印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、函件及經(jīng)過確認(rèn)的電報(bào)、電傳等。
�。玻埃豢煽沽Γ阂驊�(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及《協(xié)議條款》約定等級(jí)以上風(fēng)、雨、震等對(duì)工程及履約造成損害的自然災(zāi)害。
�。玻保r償金：責(zé)任方彌補(bǔ)對(duì)方直接損失和間接損失的費(fèi)用，包括停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運(yùn)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)等實(shí)際費(fèi)用，以及從這些費(fèi)用應(yīng)付之日起所應(yīng)計(jì)取的利息等可得利益的損失。
�。玻玻|(zhì)量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同對(duì)質(zhì)量的要求。
�。玻常畢f(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
第二條合同文件及解釋順序
１．合同文件應(yīng)能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
�。ǎ保秴f(xié)議條款》；
（２）《合同條件》；
�。ǎ常┣⑸�、變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議等文書；
（４）招標(biāo)承包工程的中標(biāo)通知書、投標(biāo)書和招標(biāo)文件；
�。ǎ担┕こ塘壳鍐位虼_定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；
�。ǎ叮�(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求；
�。ǎ罚�(gòu)成合同一部分的其它文件。
�。玻�(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實(shí)行社會(huì)監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律
�。保贤募褂脻h語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對(duì)合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
�。玻m用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
�。常┕�(yīng)當(dāng)使用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時(shí)間和份數(shù)向乙方提供約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
�。矗畤鴥�(nèi)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，乙方按《協(xié)議條款》約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，應(yīng)報(bào)請(qǐng)電力行業(yè)主管部門批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)按約定提供中文譯本。
�。担�(guī)定、翻譯和制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及提出施工工藝的費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。
第四條
圖紙
�。保追皆陂_工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn)場(chǎng)存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準(zhǔn)確且具有滿足施工要求的設(shè)計(jì)深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
�。玻追讲荒馨吹谒臈l第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實(shí)施“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”的需要。
３．甲方對(duì)圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應(yīng)的措施保密，由甲方承擔(dān)費(fèi)用。
４．乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時(shí)間予以復(fù)制、交付，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
�。担曳轿慈缂s收到甲方提供的圖紙，應(yīng)在５天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時(shí)間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后２天內(nèi)未答復(fù)，按第七條第二款約定處理。
�。叮曳桨l(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準(zhǔn)確或設(shè)計(jì)深度不能滿足施工要求。應(yīng)及時(shí)通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對(duì)于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔(dān)責(zé)任，并給付因此造成的修補(bǔ)、拆除、改建、重建等費(fèi)用。
第二章雙方一般責(zé)任
第五條甲方代表
�。保追饺蚊v施工現(xiàn)場(chǎng)的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)：
�。ǎ保┘追酱砜晌捎嘘P(guān)具體管理人員承擔(dān)其部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前３天通知乙方。
（２）甲方代表的指令、通知、意見、批準(zhǔn)、答復(fù)等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在２４小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方對(duì)甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時(shí)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后４８小時(shí)內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求后２天內(nèi)不予答復(fù)，即視為其確認(rèn)乙方要求。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后２４小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后２４小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤所發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
�。ǎ常┘追酱戆春贤s定及時(shí)向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等，并如約履行其它約定的義務(wù)，否則乙方在約定時(shí)間后２４小時(shí)內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小時(shí)內(nèi)仍未予以答復(fù)，即視為其確認(rèn)、同意、批準(zhǔn)，應(yīng)由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
�。玻畬�(shí)行社會(huì)監(jiān)理的工程，甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。
�。常追酱砗涂偙O(jiān)理工程師易人，甲方應(yīng)提前７天通知乙方。后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第六條乙方代表
�。保曳饺蚊v施工現(xiàn)場(chǎng)的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)：
�。ǎ保┮曳降囊�、申請(qǐng)和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
�。ǎ玻┮曳酱戆醇追酱硗獾摹笆┕そM織設(shè)計(jì)”（或施工方案）、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
�。玻曳酱硪兹耍瑧�(yīng)提前７天通知甲方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。
第七條甲方工作
�。保追桨凑铡督ㄔO(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時(shí)間、要求，完成以下工作：
�。ǎ保┺k理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)遺留問題。
�。ǎ玻⿲⑹┕に杷㈦�、電訊線路從施工現(xiàn)場(chǎng)外部接到《協(xié)議條款》約定地點(diǎn)，并保證施工期間的需要。
�。ǎ常╅_通施工場(chǎng)地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的主要交通干道予以保養(yǎng)，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通。
�。ǎ矗┫蛞曳教峁┦┕�(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
（５）辦理施工所需各種證件、批件和臨時(shí)用地、占道及運(yùn)輸、鐵路專用線的申報(bào)批準(zhǔn)等手續(xù)，與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協(xié)議。
�。ǎ叮⿲⑺疁�(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。
�。ǎ罚┙M織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向
乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，對(duì)于需要審定施工圖預(yù)算的應(yīng)及時(shí)予以審定。
�。ǎ福﹨f(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
�。ǎ梗┌凑蘸贤啊笆┕ぞC合進(jìn)度計(jì)劃”確定的時(shí)間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場(chǎng)，保證現(xiàn)場(chǎng)及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。
�。ǎ保埃﹨f(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系，及時(shí)處理有關(guān)問題。
２．甲方未按合同約定履行以上義務(wù)，則承擔(dān)由此導(dǎo)致的費(fèi)用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應(yīng)順延。
３．甲方將上述某項(xiàng)工作委托乙方完成，應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出并給付乙方相應(yīng)的費(fèi)用。
第八條乙方工作
１．乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時(shí)間、要求，完成以下工作：
（１）在其設(shè)計(jì)資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計(jì)、與工程配套的設(shè)計(jì)或施工需要的細(xì)部設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后使用。
�。ǎ玻┌醇s定向甲方代表提供年、季、月工程進(jìn)度計(jì)劃和工程用款計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
�。ǎ常┌垂こ绦枰O(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護(hù)設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
（４）按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場(chǎng)辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
�。ǎ担┎扇∮行Т胧⿲�(shí)施地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)交通和環(huán)境保護(hù)的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件限制，對(duì)環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)由甲方會(huì)同乙方事先報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)。以上費(fèi)用由甲方承擔(dān)，因乙方責(zé)任造成的罰款除外。
（６）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負(fù)責(zé)保護(hù)工作，保護(hù)不善發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。要求乙方采取特殊措施保護(hù)的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出，在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動(dòng)用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
�。ǎ罚┌春贤囊笞龊檬┕がF(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。
�。ǎ福┍ＷC施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到合同文件的要求，承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
２．乙方未按合同約定履行上述義務(wù)。承擔(dān)由此造成的費(fèi)用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。
第三章施工組織設(shè)計(jì)和工期
第九條進(jìn)度計(jì)劃
�。保追皆诰喗Y(jié)合同后３天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)大綱及“供應(yīng)材料、設(shè)計(jì)計(jì)劃”、“提供土建工程計(jì)劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設(shè)計(jì)”（或施工方案）、“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計(jì)”（或施工方案）和“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”，按第八條第二款處理。
２．甲方代表對(duì)于乙方提交的“施工組織設(shè)計(jì)”（或施工方案）和“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”同意與否，應(yīng)在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復(fù)，逾期未復(fù)，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”為合同文件，應(yīng)共同遵循。
�。常曳綉�(yīng)按甲方同意的“施工組織設(shè)計(jì)”和“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)展與之不符時(shí)，乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進(jìn)措施，提交甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施，乙方應(yīng)報(bào)請(qǐng)甲方代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，由甲方承擔(dān)特殊施工技術(shù)措施費(fèi)。
第十條延期開工
�。保曳綉�(yīng)按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應(yīng)在約定的開工日期５天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后３天內(nèi)作出答復(fù)，逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。
�。玻曳窖悠陂_工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。
�。常曳接捎诩追皆蛞笱悠陂_工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔(dān)乙方因此付出的費(fèi)用和損失，相應(yīng)順延工期。
第十一條暫停施工
�。保追酱碓诖_有必要時(shí)可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后２４小時(shí)內(nèi)應(yīng)對(duì)此提出處理意見。乙方按甲方代表的`暫停要求停止施工，妥善保護(hù)已完成工程，實(shí)施甲方代表的處理意見后向其提出復(fù)工要求，經(jīng)批準(zhǔn)后繼續(xù)施工。
２．甲方代表未在約定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或在乙方提出復(fù)工要求后２４小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。乙方施工因此無法進(jìn)行的，按第七條第二款約定處理。
�。常畷和Ｊ┕こ鲇诜且曳皆�，由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)支出，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第十二條工期延誤
１．對(duì)以下情況造成
竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
�。ǎ保┕こ塘孔兓蛟O(shè)計(jì)變更；
�。ǎ玻┮恢軆�(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過８小時(shí)；
�。ǎ常┖贤屑s定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
�。玻曳皆谝陨锨闆r發(fā)生后５天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費(fèi)用向甲方代表提出報(bào)告，甲方代表在乙方提出報(bào)告３天內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期未予答復(fù)，即視為甲方代表對(duì)此報(bào)告予以批準(zhǔn)。
第十三條工期提前
�。保┕ぶ行枰崆翱⒐ぃp方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期何以提前�！疤崆翱⒐f(xié)議”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
�。ǎ保┨崆暗臅r(shí)間；
�。ǎ玻┮曳讲扇〉内s工措施；
�。ǎ常┘追綖橼s工提供的條件；
�。ǎ矗┶s工措施的經(jīng)濟(jì)支出和承擔(dān)；
�。ǎ担┨崆翱⒐な找娴姆窒怼�
�。玻曳桨础疤崆翱⒐f(xié)議”修訂施工進(jìn)度計(jì)劃，提交甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進(jìn)度修訂計(jì)劃后５天內(nèi)給予批復(fù)，逾期未批復(fù)則視為其已批準(zhǔn)。
第四章質(zhì)量與驗(yàn)收
第十四條檢查和返工
�。保曳桨聪鄳�(yīng)的電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進(jìn)行返工、修改，承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
２．以上檢查合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔(dān)責(zé)任。
�。常陨蠙z查檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行電力建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進(jìn)行，如影響正常施工，除非經(jīng)檢查檢驗(yàn)為質(zhì)量不合格，因此發(fā)生的費(fèi)用則由甲方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
第十五條質(zhì)量等級(jí)評(píng)定
�。保こ藤|(zhì)量應(yīng)達(dá)到約定的工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付由此增加的經(jīng)濟(jì)支出，對(duì)工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)順延。
２．工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時(shí)間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達(dá)不到約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
�。常捎谠O(shè)計(jì)或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達(dá)到約定質(zhì)量條件，乙方予以返工，修改的經(jīng)濟(jì)支出由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。乙方無力予以修改的，經(jīng)甲方代表認(rèn)可，該部分可不在評(píng)定質(zhì)量等級(jí)之列。
�。矗p方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗(yàn)收
１．需要進(jìn)行中間驗(yàn)收的工程或部位，在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗(yàn)收時(shí)間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件。
２．工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到約定的中間驗(yàn)收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗(yàn)收４８小時(shí)前通知甲方代表驗(yàn)收，并準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。驗(yàn)收合格，甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。
３．工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗(yàn)收２４小時(shí)后，甲方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準(zhǔn)，乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運(yùn)
�。保こ叹邆浞植吭囘\(yùn)條件，應(yīng)接電力建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程等規(guī)定進(jìn)行分部試運(yùn)。除約定由設(shè)備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外，分部試運(yùn)由乙方負(fù)責(zé)，編制分部試運(yùn)方案和措施，提交甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后７日內(nèi)予以批準(zhǔn)或提出修改意見，逾期未批復(fù)即視為經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)。
�。玻曳皆诜植吭囘\(yùn)的４８小時(shí)之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時(shí)參加部分試運(yùn)可書面委托他人全權(quán)代表，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。
�。常植吭囘\(yùn)的調(diào)整試驗(yàn)記錄，由乙方及調(diào)試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質(zhì)量驗(yàn)收和整套啟動(dòng)的依據(jù)。
４．由于乙方原因試運(yùn)達(dá)不到驗(yàn)收要求，甲方代表在試運(yùn)后２４小時(shí)內(nèi)提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運(yùn)。
�。担追酱砦磪⒓臃植吭囘\(yùn)且未委托他人代理，或參加試運(yùn)未在約定時(shí)間內(nèi)提出修改意見、試運(yùn)合格不簽字驗(yàn)收，試運(yùn)結(jié)束２４小時(shí)后試運(yùn)記錄自行生效，甲方應(yīng)予承認(rèn)，乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
�。叮�(jīng)分部試運(yùn)合格的設(shè)備和系統(tǒng)，由于生產(chǎn)或試運(yùn)需要繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，可交由甲方負(fù)責(zé)保管和運(yùn)行維護(hù)。
�。罚植吭囘\(yùn)費(fèi)用除已包括在合同價(jià)款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的，均由甲方承擔(dān)。
�。福捎谠O(shè)計(jì)、設(shè)備制造、操作不當(dāng)?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\(yùn)達(dá)不到驗(yàn)收要求，由乙方或由乙方配合責(zé)任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費(fèi)用及重新購置材料、設(shè)備價(jià)款和運(yùn)費(fèi)等，均由甲方給會(huì)后與責(zé)任方結(jié)算，延誤的工期予以相應(yīng)順延
第十八條驗(yàn)收和重新檢驗(yàn)
�。保畣雾�(xiàng)工程、單位工程、分項(xiàng)工程、分部工程具備驗(yàn)收條件應(yīng)如約予以驗(yàn)收，由乙方在驗(yàn)收４８小時(shí)前提交“驗(yàn)收通知”，通知甲方代表參加驗(yàn)收，通知包括驗(yàn)收的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)，附上乙方自檢記錄。
�。玻追酱聿荒馨磿r(shí)參加驗(yàn)收可書面委托他人代理，或在驗(yàn)收２４小時(shí)前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)其驗(yàn)收記錄有效。
３．無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)其提出對(duì)已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露，并在檢驗(yàn)后重新進(jìn)行覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期也予順延。
第五章合同價(jià)款與支付
第十九條合同價(jià)款及調(diào)整
�。保滓译p方在簽訂《協(xié)議條款》時(shí)交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證依法履約付款，待保修期滿后退還。
２．合同價(jià)款在《協(xié)議條款》中予以約定，按《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設(shè)工程實(shí)行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
�。ǎ保┘追酱泶_認(rèn)的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)、乙方代表同意的工程量削減。
�。ǎ玻┘追酱泶_認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商。
�。ǎ常┕こ淘靸r(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整。
�。ǎ矗┖贤s定的其它增減或調(diào)整。
�。常贤瑑r(jià)款可調(diào)整的范圍，在《協(xié)議條款》中約定。
�。矗曳皆诘谑艞l第二款約定的情況發(fā)生后１０天內(nèi)，按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價(jià)管理部門的價(jià)格調(diào)整文件計(jì)算價(jià)款調(diào)整金額。并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后５天內(nèi)予以批準(zhǔn)并通知經(jīng)辦的銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復(fù)則視為甲方代表予以批準(zhǔn)，應(yīng)據(jù)以結(jié)算付款。
第二十條工程款預(yù)付
�。保追桨础秴f(xié)議條款》約定的時(shí)間和數(shù)額，向乙方預(yù)付工程款，開工后按約定的時(shí)間和比例逐次扣回。
�。玻追轿窗吹诙畻l第一款付款，乙方在約定給付日期７天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應(yīng)付款從應(yīng)付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實(shí)確認(rèn)
�。保曳桨础秴f(xié)議條款》約定的時(shí)間，向甲方代表提交“已完工程報(bào)告”申請(qǐng)確認(rèn)。甲方代表在乙方提交報(bào)告后３天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙對(duì)已完工程量進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)（簡(jiǎn)稱計(jì)量），逾期未予以計(jì)量，即視為甲方代表對(duì)乙方報(bào)告中開列的工程量已經(jīng)確認(rèn)，亦作為工程款支付的依據(jù)。
�。玻追皆谶M(jìn)行計(jì)量２４小時(shí)前通知乙方派人參加，乙方應(yīng)為計(jì)量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計(jì)量，甲方的自行計(jì)量無效。乙方無正當(dāng)理由未參加計(jì)量，甲方自行計(jì)量的結(jié)果有效，即為工程價(jià)款支付的依據(jù)。
�。常追酱韺�(duì)乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計(jì)量。
第二十二條工程款支付
�。保曳桨凑铡秴f(xié)議條款》約定的時(shí)間、方式和甲方代表確認(rèn)的工程量，依據(jù)構(gòu)成合同價(jià)款相應(yīng)項(xiàng)目的單位和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出已完工程的價(jià)款，編制“工程款結(jié)算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結(jié)算帳單”后５天內(nèi)予以簽證，并通知經(jīng)辦的銀行付款。
�。玻追酱韺�(duì)乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證，或經(jīng)辦的銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知５天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條款約定處理，并由甲方償付應(yīng)付工程款的利息，利息從其計(jì)量簽字第１１天起按約定的利率計(jì)取。
第六章材料設(shè)備供應(yīng)
第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備
�。保追桨础秴f(xié)議條款》約定為乙方供應(yīng)材料、設(shè)備，所供材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級(jí)和提供時(shí)間、地點(diǎn)應(yīng)與清單相符，并向乙方提供材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證明。
２．甲方代表在提供材料、設(shè)備前按約定時(shí)間通知乙方驗(yàn)收、領(lǐng)取，經(jīng)驗(yàn)收、領(lǐng)取后發(fā)生損壞丟失由乙方補(bǔ)修、賠償。
３．甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
�。ǎ保┎牧�、設(shè)備的單價(jià)不符，由甲方承擔(dān)所有價(jià)差。
�。ǎ玻┎牧�、設(shè)備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)不符，乙方可拒絕接收，保管，由甲方運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)并重新采購。設(shè)備到貨時(shí)如不能開箱檢驗(yàn)，可只驗(yàn)收箱子數(shù)量，之后的開箱檢驗(yàn)由甲乙雙方共同進(jìn)行，出現(xiàn)缺件即由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)足，質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
�。ǎ常┎牧系姆N類、規(guī)格、型號(hào)等不符，乙方可代為調(diào)劑串換，甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出。
�。ǎ矗┰O(shè)備有缺陷，甲方可委托乙方處理，由甲方給付因此發(fā)生的費(fèi)用。
（５）到貨地點(diǎn)不符，甲方負(fù)責(zé)倒運(yùn)至指定地點(diǎn)。
�。ǎ叮┕⿷�(yīng)數(shù)量不足，由甲方補(bǔ)齊；供應(yīng)數(shù)量超額，由甲方將多余部分運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。
�。ǎ罚┕⿷�(yīng)時(shí)間提前，甲方負(fù)責(zé)保管或付款委托乙方保管。
�。矗曳轿慈缂s檢驗(yàn)、接收、領(lǐng)取材料、設(shè)備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
�。担�(jīng)乙方檢驗(yàn)通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設(shè)備（包括備品、備件）有規(guī)格、質(zhì)量等不符的，甲方仍應(yīng)承擔(dān)重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟(jì)支出。
６．甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應(yīng)材料、設(shè)備，或供應(yīng)時(shí)間遲誤，或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設(shè)備
１．乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定，按照設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設(shè)備或配制加工非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
２．甲方委托乙方卸運(yùn)、保管材料、設(shè)備和配制加工非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、代辦設(shè)備，在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務(wù)，或另訂協(xié)議，并支付一定數(shù)額的預(yù)付款。
３．在材料、設(shè)備到貨前，乙方按約定通知甲方代表驗(yàn)收，甲方未按時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收，可視為其已驗(yàn)收，乙方自行驗(yàn)收生效。
�。矗曳讲少彶牧�、設(shè)備的價(jià)差調(diào)整辦法，在《協(xié)議條款》中約定。
�。担曳讲少彽牟牧�、設(shè)備或配制加工的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗(yàn)收，由乙方按甲方代表要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。
６．無論甲方是否到場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，仍由乙方修復(fù)或拆除、重新采購，并承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
�。罚鶕�(jù)工程需要，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔(dān)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出，因乙方原因使用，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第七章設(shè)計(jì)變更
第二十五條設(shè)計(jì)變更
１．乙方執(zhí)行電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按圖施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)差錯(cuò)缺漏不得將錯(cuò)就錯(cuò)或擅自修補(bǔ)，應(yīng)及時(shí)向甲方代表提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)。
�。玻追綄�(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更或同意乙方的變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)，應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設(shè)計(jì)單位審查、修改、補(bǔ)充，取得相應(yīng)的圖紙、說明，對(duì)于較大設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更還應(yīng)取得有關(guān)部門的批準(zhǔn)、追加投資和材料的指標(biāo)，之后發(fā)給乙方設(shè)計(jì)變更通知，否則乙方有權(quán)拒絕變更。
�。常曳桨凑赵O(shè)計(jì)變更通知施工，進(jìn)行下列變更：
（１）增減合同約定的工程量；
（２）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；
（３）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸；
（４）增加工程需要的附加工作；
�。ǎ担└淖冇嘘P(guān)工程的施工時(shí)間和順序。
�。矗蛞陨献兏鼘�(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出和乙方損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第二十六條確定變更價(jià)款
�。保l(fā)生第二十五條約定的變更后，在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價(jià)格，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款和竣工日期。
�。ǎ保┖贤幸延羞m用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格計(jì)算，變更合同價(jià)款；
�。ǎ玻┖贤兄挥蓄愃朴谧兏闆r的價(jià)格，可將此作為確定變更價(jià)格的基礎(chǔ)，用以變更合同價(jià)款；
�。ǎ常┖贤袥]有適用的和類似的價(jià)格，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格。
２．甲方代表在乙方提交變更價(jià)格意見后５天內(nèi)予以批準(zhǔn)，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復(fù)即視為甲方代表批準(zhǔn)。
３．乙方對(duì)于甲方代表不批準(zhǔn)其變更價(jià)格意見持有異議，可提請(qǐng)總監(jiān)理工程師予以評(píng)定（如果有社會(huì)監(jiān)理）、提請(qǐng)約定的工程造價(jià)部門予以裁定，不服裁定則可按第３０條約定處理。
第八章竣工與結(jié)算
第二十七條竣工驗(yàn)收
�。保こ叹邆淇⒐l件，乙方按電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”申請(qǐng)驗(yàn)收。甲方代表在乙方申請(qǐng)驗(yàn)收后１０天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收５天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔(dān)由于自身原因造成修改所發(fā)生的費(fèi)用。甲方承擔(dān)非乙方原因造成修改所發(fā)生的費(fèi)用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
�。玻讍�(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收，執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔(dān)整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收的組織工作，全面處理試運(yùn)驗(yàn)收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項(xiàng)目的整套啟動(dòng)調(diào)試方案和措施的制定，在啟動(dòng)調(diào)試中負(fù)責(zé)其施工項(xiàng)目的維護(hù)、檢修、消除缺陷。
３．乙方參加整套啟動(dòng)試運(yùn)的工日及酬金，經(jīng)甲方雙方參照調(diào)試工期定額和相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)商定，由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價(jià)款的除外。
�。矗⒐と掌跒橐曳教峤弧翱⒐を�(yàn)收?qǐng)?bào)告”之日，需修改后才能達(dá)到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后經(jīng)甲方驗(yàn)收之日。
�。担追轿窗慈缟先掌诮M織驗(yàn)收，應(yīng)從約定期限最后１天的次日起承擔(dān)工程保管費(fèi)用。
�。叮唇ㄔO(shè)項(xiàng)目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定，乙方在整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收后４５天內(nèi)，將竣工圖等完整竣工資料交甲方
。
�。罚こ桃平缓髮�(shí)行試生產(chǎn)的，火電項(xiàng)目期限６個(gè)月，不得延長。試生產(chǎn)利潤，甲乙雙方按約定分享。
８．由于設(shè)計(jì)、設(shè)備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個(gè)別項(xiàng)目不能全部投入，應(yīng)在啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收記錄上寫明原因，由甲方負(fù)責(zé)在驗(yàn)收后組織完成。
�。梗畽C(jī)組經(jīng)７２小時(shí)試運(yùn)后，由于系統(tǒng)負(fù)荷需要等原因不能停機(jī)，則免去其后的規(guī)定試運(yùn)時(shí)間，即告整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收完成。
�。保埃阈峭两üこ毯蜕贁�(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常生產(chǎn)，已符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)，由承包該施工項(xiàng)目的乙方負(fù)責(zé)在整套啟動(dòng)試運(yùn)驗(yàn)收后完成，期限不得超過６個(gè)月。
�。保保捎谔厥庠�，部分單位工程和部分須甩項(xiàng)竣工時(shí)，雙方訂立甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確各方責(zé)任。
�。保玻追酱碓谝曳教峤弧翱⒐を�(yàn)收?qǐng)?bào)告”后１０天內(nèi)無正當(dāng)理由未組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后５天內(nèi)未予批準(zhǔn)且未提出修改意見，即視為此“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，應(yīng)據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
第二十八條竣工結(jié)算
１．竣工報(bào)告批準(zhǔn)后，乙方按建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時(shí)間、方式，向甲方代表提交“竣工結(jié)算報(bào)告”。甲方代表在乙方提交報(bào)告后５天內(nèi)予以批準(zhǔn)并將撥款通知送經(jīng)辦的銀行辦理竣工結(jié)算，或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后１５天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
�。玻追竭`反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算，或經(jīng)辦的銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方或留置部分或全部工程，予以妥善保護(hù)，由甲方給付保護(hù)費(fèi)用，承擔(dān)違約責(zé)任，并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
�。保畧�(zhí)行電力建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定，乙方對(duì)竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)維修。
�。玻Ｐ揄�(xiàng)目、內(nèi)容、范圍，由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
�。常Ｐ奁冢w工程或其中分單項(xiàng)、單位、分項(xiàng)、分部驗(yàn)收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計(jì)算保修期。
（１）建筑工程保修期：
�、俳ㄖ�、構(gòu)筑物的土建工程為１年，其屋面防水工程為３年；
�、诮ㄖ锏碾姎夤芫�、上下水管線安裝工程為６個(gè)月；
�、劢ㄖ锏墓�、供冷工程為１個(gè)采暖期、供冷期；
�、苁彝獾纳舷滤�、道路等公用工程為１年。
�。ǎ玻┌惭b工程保修期為１年。
�。ǎ常┢渌刑厥庖蟮墓こ�，保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
４．質(zhì)量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)在銀行開設(shè)的專門帳戶，任何單位和個(gè)人不得挪作他用。
�。ǎ保┙ㄖこ贪雌湓靸r(jià)的＿＿＿％留存；
�。ǎ玻┌惭b工程按其造價(jià)的＿＿＿＿％留存；
�。ǎ常┯刑厥獗Ｐ抟蟮墓こ逃杉滓译p方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
５．保修責(zé)任，乙方負(fù)責(zé)維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷，所發(fā)生的費(fèi)用從質(zhì)量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責(zé)任，商議返修內(nèi)容。屬乙方責(zé)任的，乙方未按期到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，甲方應(yīng)再次通知乙方。乙方在接到再次通知后１周內(nèi)仍未到達(dá)，甲方可在不提高工程標(biāo)準(zhǔn)的前提下自行返修，所發(fā)生的費(fèi)用按上述辦法支付。由于設(shè)計(jì)、使用不當(dāng)或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造等原因造成質(zhì)量缺陷，由責(zé)任方承擔(dān)保修責(zé)任，乙方予以維修發(fā)生的費(fèi)用由甲方給付。對(duì)于不可抗力引起的質(zhì)量問題，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
�。叮曳降姆敌薹桨讣肮て诎吹诰艞l約定確定，返修價(jià)款按第二十六條約定確定，質(zhì)量驗(yàn)收按第十四條約定進(jìn)行，所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價(jià)格及采購供應(yīng)等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應(yīng)積極予以創(chuàng)造方便條件。
�。罚诉�工程質(zhì)量保修金，由甲方在保修期滿后２０天內(nèi)予以結(jié)算，將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭(zhēng)議、違約和索賠
第三十條爭(zhēng)議
１．甲乙雙方對(duì)于合同權(quán)益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的，可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；雙方未達(dá)成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
２．雙方發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程。
�。ǎ保┖贤_已無法履行；
（２）雙方協(xié)議停止施工；
（３）調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受；
（４）仲裁機(jī)關(guān)要求停止施工；
�。ǎ担┓ㄔ阂笸Ｖ故┕ぁ�
第三十一條違約
�。保魏我环轿绰男泻贤x務(wù)、未完全履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定要求，即應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對(duì)方造成的損失超過違約金的，還應(yīng)付給賠償金，補(bǔ)償違約金不足的部分。
�。玻`約金、賠償金應(yīng)在雙方明確違約責(zé)任后１０天內(nèi)償付，否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金，經(jīng)雙
方同意后可由甲方從合同價(jià)款中扣收。
�。常呛贤獬蚪K止，違約方承擔(dān)違約責(zé)任仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
�。矗蜃兏蚪獬贤挂环皆馐芙�(jīng)濟(jì)損失的，除依法可以免除責(zé)任的以外，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。
第三十二條索賠
�。保贤环降慕�(jīng)濟(jì)利益、正當(dāng)權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失，要求對(duì)方予以給付、補(bǔ)償、歸還，按以下程序進(jìn)行：
�。ǎ保┯姓�(dāng)?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
�。ǎ玻┰谒髻r事件發(fā)生后２０天內(nèi)，向?qū)Ψ教峤弧八髻r通知”。索賠通知應(yīng)包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
�。ǎ常┦芩髻r方在索賠方提交通知后１０天內(nèi)給予書面確認(rèn)，或提出異議、通知索賠方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由證據(jù)；索賠方在接到該通知后７天內(nèi)提交補(bǔ)充理由證據(jù)，受索賠方接到補(bǔ)充理由證據(jù)后５天內(nèi)給予書面答復(fù)。
�。ǎ矗┧髻r方逾期未提交“索賠通知”或補(bǔ)充理由證據(jù)，視其為放棄索賠；受索賠方逾期未要求補(bǔ)充理由證據(jù)或未作出答復(fù)，視為其確認(rèn)索賠，“索賠通知”則從應(yīng)答復(fù)的最后１天起生效。
�。玻芩髻r方在確認(rèn)索賠后１０天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補(bǔ)償、歸還，否則應(yīng)賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
�。保畧�(zhí)行電力建設(shè)安全施工管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真采取安全防護(hù)措施，嚴(yán)防事故。
２．乙方承擔(dān)因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成的事故由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任及費(fèi)用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表，按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)為此提供方便條件。
�。常曳皆趧�(dòng)力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應(yīng)向甲方提出安全保護(hù)措施，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后實(shí)施，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
４．乙方有在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。
第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議
�。保追揭蟛捎脤＠夹g(shù)、特殊工藝，須負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報(bào)、審批手續(xù)，承擔(dān)申報(bào)、試驗(yàn)等費(fèi)用；乙方按甲方要求使用，并負(fù)責(zé)試驗(yàn)等有關(guān)工作。
２．乙方提供使用專利技術(shù)和特殊工藝，報(bào)甲方代表批準(zhǔn)后按第三十四條第一款約定處理。
�。常曳教岢龊侠砘ㄗh涉及到圖紙、設(shè)計(jì)和“施工組織設(shè)計(jì)”的更改及對(duì)原定材料、設(shè)備和換用，應(yīng)經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)。
�。矗陨习l(fā)生的費(fèi)用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分?jǐn)偦蚍窒怼?/p>
第三十五條地下障礙和文件
乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文件、古墓、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價(jià)值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應(yīng)在４小時(shí)內(nèi)通知甲方代表，報(bào)告有關(guān)管理部門并采取有效的保護(hù)措施。甲方代表應(yīng)在收到通知后１２小時(shí)內(nèi)對(duì)乙方采取的保護(hù)措施給予批準(zhǔn)或提出處理意見。甲方應(yīng)承擔(dān)保護(hù)措施的費(fèi)用，延誤的工期相應(yīng)順延。
第三十六條工程分包
１．乙方可按投標(biāo)書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準(zhǔn)。
�。玻职贤荒芙獬曳饺魏渭s定義務(wù)與責(zé)任。乙方應(yīng)在分包場(chǎng)地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。
�。常恰秴f(xié)議條款》另有約定，分包工程價(jià)款由乙方與分包單位結(jié)算。
第三十七條不可抗力
�。保豢煽沽Πl(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，在２４小時(shí)內(nèi)向甲方代表通報(bào)受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時(shí)間向甲方代表報(bào)告損失情況和清理、修復(fù)的費(fèi)用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，乙方應(yīng)每隔５天向甲方代表報(bào)告１次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對(duì)處理災(zāi)害提供必要條件。
�。玻虿豢煽沽υ馐軗p失的承擔(dān)：
�。ǎ保┮淹旯こ�、施工設(shè)施和甲乙雙方已購材料、設(shè)備的損失由甲方承擔(dān)，第十五條第二款約定的返工費(fèi)和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價(jià)款或材料、設(shè)備費(fèi)用除外。已購材料、設(shè)備，包括已提取、接收、驗(yàn)收、保管或在運(yùn)途中、在現(xiàn)場(chǎng)用于施工的材料、設(shè)備。
�。ǎ玻┮曳綖榉乐�、減少不可抗力對(duì)工程的損害應(yīng)采取措施所發(fā)生的費(fèi)用及損失，由甲方承擔(dān)。
（３）乙方生產(chǎn)、生活臨時(shí)建筑的損失，由甲方予以適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。
（４）人員傷亡由其單位負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)費(fèi)用，但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補(bǔ)償。
�。ǎ担┮曳降氖┕C(jī)械設(shè)備及停工等損失，由乙方承擔(dān)，但因第三十七條第二款（２）項(xiàng)中的情況所致則由甲方給予補(bǔ)償。
（６）第十五條第二款約定的返工費(fèi)和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價(jià)款或材料、設(shè)備費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
�。常�(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復(fù)工作由乙方承擔(dān)，甲方給付乙方的費(fèi)用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險(xiǎn)（如有時(shí)）
１．甲方按《協(xié)議條款》的
約定辦理工程保險(xiǎn)和施工現(xiàn)場(chǎng)甲方人員及第三方人員生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，并支付一應(yīng)費(fèi)用。
�。玻曳睫k理自己在施工現(xiàn)場(chǎng)人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備的保險(xiǎn)，并支付一應(yīng)費(fèi)用。
�。常侗：蟀l(fā)生事故，乙方應(yīng)在１５天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價(jià)的報(bào)告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在１５天后每１０天報(bào)告一次，直到損害結(jié)束。
第三十九條工程停建或緩建
�。保捎谡咦兓⒓滓译p方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
２．甲方應(yīng)如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價(jià)款，以及已進(jìn)行或已履行的部分工作、服務(wù)費(fèi)用等為完成整個(gè)工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關(guān)損失。
�。常曳綉�(yīng)妥善保護(hù)和移交已完工程和已購材料、設(shè)備，按甲要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，并為分包單位的撤出提供條件。
�。矗追綉�(yīng)為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔(dān)以上的經(jīng)濟(jì)支出。
�。担呀�(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負(fù)責(zé)在變更、中止或解除合同后２０天內(nèi)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。逾期未退貨造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第四十條合同的生效與終止
�。保竞贤浴秴f(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
�。玻诳⒐そY(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍然生效，其它條款即告終止，保修期滿并退還質(zhì)量保修金后，有關(guān)保修條款終止。
第四十一條合同份數(shù)
１．合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
�。玻北痉輸�(shù)按《協(xié)議條款》約定，由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款
第一章一般條款
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
�。保こ堂Q
工程地點(diǎn)
工程內(nèi)容
工程性質(zhì)
承包范圍
２．批準(zhǔn)單位
批準(zhǔn)文號(hào)
業(yè)主或主管單位
�。常_工日期
竣工日期
總?cè)諝v工期
４．質(zhì)量等級(jí)
�。担邪绞�
�。叮贤瑑r(jià)款
第二條合同文件及解釋順序
１．合同文件的組成和解釋順序
�。ǎ保┍緟f(xié)議條款；
�。ǎ玻┍竞贤瑮l件；
�。ǎ常┣⑸蹋鹤兏让鞔_雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議等文書。
�。ǎ矗撸撸撸撸撸撸撸撸�
�。ǎ担撸撸撸撸撸撸撸撸�
（６）＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。ǎ罚撸撸撸撸撸撸撸撸�
２．當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律
�。保贤募褂脻h語普通話書寫，以漢字普通話解釋、說明。
�。玻m用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)規(guī)章。
３．施工使用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第四條圖紙
�。保追皆陂_工日期前，于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提供完整的施工圖紙＿＿＿份，其中包括竣工圖＿＿＿＿份、現(xiàn)場(chǎng)存放的＿＿＿份，保證圖紙準(zhǔn)確且具有滿足施工要求的設(shè)計(jì)深度，對(duì)乙方做好圖紙保密工作的要求：
�。玻追讲荒馨吹谒臈l第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實(shí)施“施工綜合進(jìn)度計(jì)劃”的需要。
�。常追綄�(duì)圖紙的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承擔(dān)的費(fèi)用。
４．乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按＿＿＿予以復(fù)制、交付，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
�。担曳皆陂_工前未如約收到甲方提供的圖紙，應(yīng)在＿＿＿天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時(shí)間及遲誤后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后２天內(nèi)未答復(fù)，按第七條第二款約定處理。
�。叮曳桨l(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準(zhǔn)確或設(shè)計(jì)深度不能滿足施工要求，應(yīng)及時(shí)通知甲方代表，根據(jù)實(shí)際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對(duì)于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔(dān)責(zé)任，并給付因此造成的修補(bǔ)、拆除、改建、重新等費(fèi)用。
第二章雙方責(zé)任
第五條甲方代表
１．甲方任命駐施工現(xiàn)場(chǎng)的代表＿＿＿（職務(wù)＿＿＿＿專業(yè)技術(shù)職稱＿＿＿＿）按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)：
（１）甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔(dān)其部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前＿＿＿天通知乙方。
�。ǎ玻┘追酱淼闹噶睢⑼ㄖ�、意見、批準(zhǔn)、答復(fù)等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在＿＿＿小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方對(duì)甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時(shí)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后＿＿＿小時(shí)內(nèi)提出書面確認(rèn)要
�。撸撸撸撸唛_戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電報(bào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電報(bào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵編：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿郵編：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同簽訂時(shí)間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿
建設(shè)工程施工合同9
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公正和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方就平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠，新廠建設(shè)一事達(dá)成一致，簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠新廠建設(shè)及場(chǎng)平工作
1.2工程地點(diǎn)：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村
1.3工程內(nèi)容：
①、新廠建設(shè)需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計(jì)51520立方米(含運(yùn)輸，運(yùn)距不超過5km)。
�、凇S區(qū)場(chǎng)平后保坎建設(shè)(92米8米高2.5米寬[均距])計(jì)：1840m3。
�、邸S區(qū)道路硬化建設(shè)(130米10米)計(jì)：1300平方米。
�、堋⑿聫S生產(chǎn)、生活、消防用水、井及供水塔一座。
�、�、待建部分場(chǎng)地綠化處理工程。
�、蕖S房建設(shè)圖紙范圍內(nèi)容。
⑦、廠區(qū)地面場(chǎng)采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
�、唷⑥k公區(qū)域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍：上述工作范圍。
1.5工程承建方式：上述工作內(nèi)容包工、包料修建。
二、工程質(zhì)量要求：合格。
三、工程工期約定：20xx年1月1日進(jìn)場(chǎng)，竣工日期20xx年6月30日。
四、此工程的報(bào)建和政府的所有法律、法規(guī)要求的修建手續(xù)由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量，按期完成施工。
六、工程造價(jià)及支付：
此工程為合同包干價(jià)，總計(jì)工程造價(jià)為516.3萬元(大寫：伍佰壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況：
1、甲方必須按乙方月進(jìn)度已完工程量的85%支付(每月25日結(jié)算當(dāng)月工程量);
2、工程完工后，甲方將工程款在一月內(nèi)(25工作日內(nèi))付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金，保修期為一年，到期后無質(zhì)量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件：
組成合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書;
2、中華人民共和國建設(shè)部、國家工商局聯(lián)合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件;
4、圖紙;雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經(jīng)簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應(yīng)共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價(jià)5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級(jí)或市級(jí)人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同10
1．詞語解釋
1．1發(fā)包方（簡(jiǎn)稱甲方）：協(xié)議條款約定的、具有工程發(fā)包資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人，本條件指鐵路工程的建設(shè)單位或項(xiàng)目法人。
1．2承包方（簡(jiǎn)稱乙方）：協(xié)議條款約定的、符合工程承包資質(zhì)并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人。
1．3甲方代表：甲方在協(xié)議條款中指定的駐工地代表人。
1．4乙方項(xiàng)目經(jīng)理：乙方在協(xié)議條款中指定的駐工地項(xiàng)目承包責(zé)任人。
1．5鐵路建設(shè)工程監(jiān)理：甲方委托具備法定資質(zhì)的鐵路建設(shè)工程監(jiān)理單位，對(duì)工程施工進(jìn)行的監(jiān)理。
1．6總監(jiān)理工程師：鐵路建設(shè)工程監(jiān)理單位委派的本工程項(xiàng)目監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
1．7設(shè)計(jì)單位：鐵道部指定的或者甲方委托的具有相應(yīng)資格的本建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位。
1．8工程質(zhì)量監(jiān)督站：鐵道部工程質(zhì)量監(jiān)督總站或其授權(quán)的下屬工程質(zhì)量監(jiān)督站。
1．9工程：協(xié)議條款約定的具體的永久工程。
1．10合同價(jià)款：按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的，用以支付乙方按合同要求完成工程內(nèi)容的價(jià)款總額。
1．11經(jīng)濟(jì)支出：在施工中已經(jīng)發(fā)生，經(jīng)甲方確認(rèn)后以增加預(yù)算形式支付的合同價(jià)款。
1．12費(fèi)用：甲方在合同價(jià)款之外，需要直接支付的開支和乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的開支。
1．13工期：協(xié)議條款約定的合同工期，工期天數(shù)應(yīng)包括星期日和法定假日在內(nèi)的總?cè)諝v天數(shù)。
1．14開工日期：協(xié)議條款約定的工程開工日期。
1．15竣工日期：協(xié)議條款約定的工程竣工日期。
1．16施工場(chǎng)地：經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖規(guī)定的工程項(xiàng)目施工場(chǎng)地。
1．17書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的并加蓋有效印鑒或簽字的手寫、打字、復(fù)寫、印刷的通知、任命書、委托書、證書、簽證、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要、函件及經(jīng)過確認(rèn)的電報(bào)、電傳等。
1．18協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲、乙雙方協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議。
1．19變更設(shè)計(jì)：自設(shè)計(jì)單位交付施工圖至工程竣工驗(yàn)收交接期間對(duì)原設(shè)計(jì)的變更。
2．合同文件及解釋順序
合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說明，除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
2．1協(xié)議條款；
2．2合同條件；
2．3洽商、變更等明確雙方權(quán)力義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
2．4招標(biāo)承包工程中的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；
2．5工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；
2．6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，由甲、乙雙方協(xié)商解決（或先由監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不能一致的，按照解決爭(zhēng)議的方式加以解決。
3．合同文件的適用法律和使用標(biāo)準(zhǔn)適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，及協(xié)議條款約定的部門規(guī)章。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的鐵道部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。鐵道部沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，可以使用國家和建工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
4．雙方一般責(zé)任
4．1甲方代表。甲方任命駐施工現(xiàn)場(chǎng)的代表，按照以下要求，行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責(zé)：
4．1．1甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，承擔(dān)自己的部分權(quán)力和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前5天通知乙方。
4．1．2甲方代表的通知由本人簽字后，以書面形式交給乙方項(xiàng)目經(jīng)理，乙方項(xiàng)目經(jīng)理同意并在回執(zhí)上簽署姓名和收到日期后生效。確有必要時(shí)甲方代表可發(fā)口頭通知，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方對(duì)甲方代表的通知應(yīng)予執(zhí)行。乙方認(rèn)為甲方代表通知不合理，應(yīng)在收到通知后24小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時(shí)內(nèi)，作出修改通知或繼續(xù)執(zhí)行原通知的決定，以書面形式再通知乙方。
4．1．3甲方代表按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需文件、圖紙及資料，并履行其他約定的義務(wù)，否則乙方在約定時(shí)間后24小時(shí)內(nèi)，可向甲方代表提出遲誤的后果。甲方代表收到通知后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關(guān)損失。
4．2乙方項(xiàng)目經(jīng)理按以下要求行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責(zé)；
4．2．1乙方的要求和通知，以書面形式由乙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送交甲方代表，經(jīng)甲方代表同意并在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效；
4．2．2乙方項(xiàng)目經(jīng)理按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的通知、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交書面報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
5．對(duì)《協(xié)議條款》中有關(guān)條款的其他合同條件為：
5．1第1條工程概況
5．1．1建設(shè)項(xiàng)目名稱系指鐵道部批復(fù)的技術(shù)設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目名稱。工程名稱系指乙方承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目中的某段或一項(xiàng)工程的名稱。
5．1．2工程地點(diǎn)系指工程所在縣（含）以上行政區(qū)域。
5．1．3承包范圍系指承包地段的起止里程、規(guī)�；�?qū)I(yè)分類項(xiàng)目。
5．1．4承包方式系指雙方約定的，甲方對(duì)乙方包工包料或包工不包料、概算總包及單價(jià)承包等。
5．2第5條設(shè)計(jì)文件
5．2．1在開工前甲方若不能將設(shè)計(jì)圖紙全部提供，應(yīng)在合同補(bǔ)充協(xié)議中寫明分期分批，按站前、站后或?qū)I(yè)分別列出可提供的設(shè)計(jì)圖紙，以滿足乙方施工要求。
5．2．2甲方對(duì)設(shè)計(jì)文件和圖紙有保密要求的，應(yīng)在本條寫明要求的內(nèi)容，保密費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5．3第7條7．9“申請(qǐng)項(xiàng)目開工報(bào)告”按《國家計(jì)委關(guān)于基本建設(shè)大中型項(xiàng)目開工條件的規(guī)定》（計(jì)建設(shè)〔1997〕352號(hào)）辦理。
5．4第11條11．1“在確有必要時(shí)甲方可書面要求乙方暫停施工”中“確有必要”系指：
5．4．1在合同中另有規(guī)定的；
5．4．2由于乙方某種失誤或違約導(dǎo)致的，或乙方應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的必要的暫停施工；
5．4．3由于施工現(xiàn)場(chǎng)氣候條件惡劣導(dǎo)致的必要停工；
5．4．4為了本工程的合理施工或?yàn)榱吮竟こ碳叭魏尾糠值陌踩璧耐９ぃ?/p>
5．4．5計(jì)劃調(diào)整。
5．5第12條12．1工期延誤原因及責(zé)任中：
5．5．1不可抗力是指因突發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事征地、動(dòng)亂、罷工、空中飛行物體附落或其他非甲、乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定等級(jí)以上特大的風(fēng)、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷擊等對(duì)工程造成損害的自然災(zāi)害。
5．5．2重大工程質(zhì)量事故是指依據(jù)《鐵路建設(shè)工程重大質(zhì)量事故報(bào)告和處理暫行規(guī)定》（鐵建〔1996〕13號(hào)）劃分的四個(gè)等級(jí)的重大工程質(zhì)量事故。
5．6第14條工程質(zhì)量檢查中：
5．6．1質(zhì)量保證體系：乙方為了實(shí)現(xiàn)合同對(duì)工程質(zhì)量的要求，建立的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)、制度和措施等。
5．6．2工程質(zhì)量：在國家和鐵道部現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，以及合同中對(duì)工程的安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀等特性的綜合要求。
5．6．3不合格工程：既包括不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求、不符合國家或鐵道部的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的工程，也包括低于協(xié)議條款中約定的質(zhì)量等級(jí)要求的分部、分項(xiàng)工程。
5．7第15條隱蔽工程檢查和簽證中：
5．7．1隱蔽工程系指一項(xiàng)工程主體結(jié)構(gòu)中必不可少的，竣工后無法觀察檢查的，需被復(fù)、掩蓋的分部、分項(xiàng)工程。
5．7．2本條“甲方代表”系指甲方監(jiān)察工程師或甲方派駐工地的技術(shù)負(fù)責(zé)人。
5．7．3重點(diǎn)工程系指按（80）鐵基字665號(hào)《關(guān)于試行〈鐵路基本建設(shè)工程開工報(bào)告審批辦法〉的通知》中規(guī)定的重點(diǎn)工程，或甲方根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的具體情況確定的重點(diǎn)工程。
5．8第17條甲方供應(yīng)的材料設(shè)備
5．8．1承包方式采用包工包料的工程項(xiàng)目可不使用本條款的規(guī)定。
5．8．2承包方式采用包工不包料的工程項(xiàng)目，以及鐵路通信信號(hào)等專業(yè)材料設(shè)備，甲方須自行采購的，應(yīng)使用本條款規(guī)定。
5．9第21條驗(yàn)工計(jì)價(jià)
5．9．1乙方按協(xié)議條款約定的時(shí)間，向甲方代表提交已完實(shí)際工程量報(bào)告，甲方代表在接到報(bào)告后3天內(nèi)，按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)量”），并在計(jì)量前24小時(shí)通知乙方。若不通知，甲方計(jì)量結(jié)果無效。
5．9．2乙方應(yīng)為甲方計(jì)量提供便利條件并派人參加，無正當(dāng)理由不參加，甲方自行計(jì)量有效。
5．9．3甲方代表對(duì)乙方超出設(shè)計(jì)圖紙要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予計(jì)量。
5．10第22條工程款支付
工程款的支付應(yīng)按鐵道部和建設(shè)銀行的規(guī)定，雙方根據(jù)工程實(shí)際情況協(xié)商研究，明確工程款支付的時(shí)間、金額和支付的方法等。
5．11第23條竣工驗(yàn)收
依據(jù)國家計(jì)委計(jì)建設(shè)〔1990〕1215號(hào)文《關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收辦法〉的通知》和鐵道部（84）鐵鑒字第180號(hào)《鐵路基本建設(shè)工程竣工驗(yàn)收交接暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
5．12第24條竣工決算
國家組織驗(yàn)收的大中型項(xiàng)目，在工程正式驗(yàn)收后，竣工決算在6個(gè)月內(nèi)完成并報(bào)鐵道部計(jì)劃、財(cái)務(wù)、建設(shè)司，鑒定中心及使用單位。其他建設(shè)項(xiàng)目，在工程正式驗(yàn)收后，竣工決算應(yīng)在3至6個(gè)月內(nèi)完成，并報(bào)鐵道部財(cái)務(wù)司、建設(shè)項(xiàng)目主管部門及使用單位。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行及帳號(hào)：_________開戶銀行及帳號(hào)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
建設(shè)工程施工合同11
甲方：___________________
乙方：___________________
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：_________________________；
2、工程地點(diǎn)：_________________________ ；
3、工程內(nèi)容及承包范圍：祥見附表1
4、承包方式：包工包料，依照合同單價(jià)和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
二、合同工期
于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。
三、質(zhì)量要求
滿足設(shè)計(jì)圖紙要求。
四、合同造價(jià)
工程預(yù)算總造價(jià)：
1、甲方責(zé)任：
�。�1）乙方進(jìn)場(chǎng)施工的一切有關(guān)手續(xù)均由甲方負(fù)責(zé)辦理好，施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
�。�2）甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位，盡快清理施工場(chǎng)地，確保施工順利進(jìn)展。
�。�3）負(fù)責(zé)向乙方支付工程費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任：
�。�1）乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質(zhì)、保量施工。
�。�2）乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。
�。�3）乙方必須最好安全生產(chǎn)工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
�。�4）乙方必須按合同工期完工。
五、工期延誤
對(duì)以下原因竣工日期推遲延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)工期相應(yīng)順延。
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。
六、工程驗(yàn)收
工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報(bào)告和主要材料產(chǎn)品合格證，甲方5天內(nèi)應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。
七、工程造價(jià)、付款方式及工程結(jié)束
1、工程預(yù)算造價(jià)：依照合同單價(jià)（附表1）和實(shí)際完成工程量結(jié)算。合同報(bào)價(jià)中沒有的項(xiàng)目參照相近項(xiàng)目單價(jià)或雙方議價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、付款方式：
�。�1）合同簽訂之后，乙方進(jìn)場(chǎng)施工2天內(nèi)，甲方預(yù)付工程款金額為
�。�2）工程竣工驗(yàn)收合格之日起，一個(gè)月內(nèi)一次性結(jié)清工程余款。
八、違約責(zé)任
1、若乙方逾期交付使用，則按合同價(jià)的_____%天向甲方支付違約金，甲方有權(quán)從待付款中扣除。
2、若由于乙方原因無法按時(shí)按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價(jià)的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約，按合同總價(jià)的_____%支付給對(duì)方。
5、本合同經(jīng)雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決，如補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等效力。
九、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，均具有同等效力。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設(shè)工程施工合同12
發(fā)包方：
承包方：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
建筑面積： 平方米；層數(shù)：
結(jié)構(gòu)類型： ；檐高/跨度： 米
批準(zhǔn)文號(hào)：（有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)工程立項(xiàng)的文號(hào)）
工程性質(zhì)：（指基建、技改、合資等）：
承包范圍：
承包方式：
質(zhì)量等級(jí)（優(yōu)良或合格）：
工程承包造價(jià)（金額大寫）：
�。ぃ� 元
北京市建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第1條 工期
1.1 本合同工程定于 年 月 日開工；于 年 月 日竣工。合同工期日歷天數(shù)為 天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計(jì)算的合同工期總天數(shù)為 天。
1.2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出：
1.3工期提前或延誤的獎(jiǎng)罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：
第2條 圖紙。發(fā)包方于 年 月 日，向承包方提供 套圖紙。
第3條 發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名： 項(xiàng)目經(jīng)理姓名：
第4條 發(fā)包人工作。
開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清楚，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場(chǎng)，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木和地下管線的保護(hù)及施工饒命問題，合同簽訂后 天內(nèi)組織會(huì)審圖紙和設(shè)計(jì)交底，在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃后 天內(nèi)予以確認(rèn)。凡在有毒有害環(huán)境中施工時(shí)，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護(hù)措施，并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)支出。
第5條 承包人工作。
5.1 每月 日向發(fā)包方報(bào)送月度施工計(jì)劃和已完工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.2 遵守國家及本市有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、整潔衛(wèi)生等各項(xiàng)工作，做好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木和地下管線的保護(hù)。發(fā)現(xiàn)地下障礙和文物時(shí)，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門并采取有效保護(hù)措施，按有關(guān)具體規(guī)定處理，發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，延誤的工期相應(yīng)順延。在圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底后 天內(nèi)向發(fā)包方提交施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃。
承包方不按合同約定完成各項(xiàng)工作時(shí)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，工期不予順延。
第6條 工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收
6.1 當(dāng)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位以前，承包方自檢、并于48小時(shí)前通知發(fā)包方參加，驗(yàn)收合格，發(fā)包方在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，發(fā)包方不在驗(yàn)收記錄簽字，可視為發(fā)包方已經(jīng)批準(zhǔn)，承包方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經(jīng)濟(jì)支出，由發(fā)包方承擔(dān)。檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行，如影響施工正常進(jìn)行，檢驗(yàn)不合格，影響正常施工的費(fèi)用由承包方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟(jì)支出由發(fā)包方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。
6.2工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗(yàn)收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗(yàn)收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費(fèi)用。
發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)竣工工程質(zhì)量備案本合同即告終止。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對(duì)交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
第7條 設(shè)計(jì)變更及合同價(jià)款的調(diào)整。
7.1 施工中發(fā)包方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)包方應(yīng)在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權(quán)拒絕變更。承包方按通知進(jìn)行變更，并于5日內(nèi)，根據(jù)約定的可調(diào)整承包方式提出變更價(jià)款報(bào)告的完整資料，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔(dān)，發(fā)包方收到變更價(jià)款報(bào)告之日起5天內(nèi)予以簽認(rèn)，無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時(shí)自變更價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應(yīng)順延。
7.2 本工程按可調(diào)整的承包方式對(duì)承包造價(jià)作如下調(diào)整：
第8條 工程價(jià)款及結(jié)算。
8.1 雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，發(fā)包方按下表約定分 2 次向承包方預(yù)付或支付工程款，發(fā)包方不按時(shí)撥付工程款，從應(yīng)付之日起承擔(dān)應(yīng)付款的利息。
撥付工程款時(shí)間
�。üこ踢M(jìn)度、部位）占合同承包造價(jià)
百 分 比金 額
人民幣（元）
第9條 材料設(shè)備的供應(yīng)。
9.1 發(fā)包方按雙方約定的《發(fā)包方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》（附后）供應(yīng)材料設(shè)備，如與《一覽表》不符時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
9.2 發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)對(duì)各自負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備，提供產(chǎn)品合格證明；如與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，重新采購符合要求的產(chǎn)品，各自承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。
9.3 承包方需使用代用材料時(shí)，須經(jīng)發(fā)包方代表批準(zhǔn)方可使用，由此增減的費(fèi)用雙方協(xié)定。
第10條 爭(zhēng)議
發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過協(xié)商或者申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭(zhēng)議解決方式：向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁；
第二種爭(zhēng)議解決方式：向 人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭(zhēng)議解決方式解決。
第11條 違約。
發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)及發(fā)生使用合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償引起違約給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第12條 合同份數(shù)。
本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存；副本 份。
第13條 補(bǔ)充條款如下：
工程
發(fā)包方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
序號(hào)材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)供應(yīng)時(shí)間送達(dá)地點(diǎn)備注
年月日
本合同訂立時(shí)間： 年 月 日（即日起生效）
發(fā)包方 （章） 承包方 （章）
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
賬 號(hào)： 賬 號(hào)：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：
建設(shè)工程施工合同13
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權(quán)利義務(wù)，搞好配合協(xié)調(diào)，確保工期和工程質(zhì)量，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱： 山韻佳苑B區(qū)
二、工程單價(jià)： 壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內(nèi)容范圍：
四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)
五、工程造價(jià)：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元
六、結(jié)算方式：合同單價(jià)不變，工程量按實(shí)結(jié)算，辦好簽證，驗(yàn)收手續(xù)。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應(yīng)提交甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)。乙方必須按計(jì)劃組織施工并接受甲方、 監(jiān)理對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度檢查監(jiān)督，嚴(yán)格按圖施工。
工期包括：開工日期 按實(shí)際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設(shè)計(jì)變更 ③地質(zhì)原因 ④場(chǎng)地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因
八、付款方式： 首期：機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)試樁完成后甲方付工程總造價(jià)的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價(jià)的90%。余款樁基驗(yàn)收合格甲方基礎(chǔ)底版澆完后結(jié)清余款。
九、乙方在施工期內(nèi)，甲方、監(jiān)理隨時(shí)派員到現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不符有關(guān) 規(guī)定時(shí)，甲方有權(quán)指正，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)改正。
十、乙方在施工中，如乙方責(zé)任者發(fā)生工傷，設(shè)備損壞等事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理及賠償，甲方概不負(fù)責(zé)。
十一、甲乙雙方應(yīng)明確工作代表，甲方工地代表 同志，監(jiān)理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。
十二、工程質(zhì)量驗(yàn)收，由甲方會(huì)同乙方等有關(guān)單位，對(duì)工程按規(guī)定進(jìn)行總體驗(yàn)收。凡 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)必須返工或修補(bǔ)的部分，以書面議定修補(bǔ)措施和期限，乙方完工后要經(jīng)再驗(yàn) 收合格移交甲方，此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程質(zhì)量乙方負(fù)責(zé)保修期貳年。
十三、違約責(zé)任：
1、按《經(jīng)濟(jì)合同法》。
2、甲方責(zé)任：未能按照合同規(guī)定履行責(zé)任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應(yīng)采取補(bǔ)救措施，以減少損失，同時(shí)給予乙方相應(yīng)補(bǔ)償。
3、乙方責(zé)任：
(1)按照國家、省市有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收，由乙方造成工程質(zhì)量問 題，乙方負(fù)責(zé)無償修理。并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(2)工期延誤，每天按工程價(jià) 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)解決。
(2)雙方同意由 / 仲裁委員會(huì)仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、 甲方負(fù)責(zé)場(chǎng)地清理，做到三通一平。乙方嚴(yán)格安施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工。
2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)貼乙方損失，標(biāo)準(zhǔn)為500.00元每天、每臺(tái)機(jī)。
3、 施工過程中，產(chǎn)生的壓樁以外的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4.乙方不開據(jù)工程發(fā)票。
5.送樁部分超出2.5米按實(shí)結(jié)算。
十六、本合同一式 貳 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時(shí)間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程施工合同14
發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實(shí)業(yè)總公司。
承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司。
第一條 合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊(cè)全所照明及第一卷第七冊(cè)防雷接地)施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條 工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、 工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點(diǎn): xx嶺110kv變電所內(nèi)。
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用XX年北京地區(qū)價(jià)目本;裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(XX)04號(hào)文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格(XX年價(jià))的通知);費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號(hào)文件：其它相關(guān)費(fèi)用依據(jù)其它相關(guān)資料計(jì)算。
第四條 工程價(jià)款支付及結(jié)算方式
1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2. 預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結(jié)算方式：工程竣工驗(yàn)收合格后，按審計(jì)后的結(jié)算工程款將余款在一個(gè)月之內(nèi)付給乙方。
第五條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進(jìn)行施工，相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗(yàn)收，本工程的保修期一年。
第六條 雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé)：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二: 甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé)：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報(bào)有關(guān)部門審核。
第七條 違約責(zé)任
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對(duì)方的違約責(zé)任。
第八條 發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達(dá)到目的，可向人民法院申請(qǐng)仲裁。
第九條 施工工期
本工程年月日前完工。
第十條 工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第十一條 安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十二條 工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十三條 合同份數(shù)
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十四條 該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：
負(fù)責(zé)人：(簽章) 負(fù)責(zé)人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
建設(shè)工程施工合同15
建設(shè)方：以下簡(jiǎn)稱甲方
施工方：以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。
二、單價(jià)，按建筑面積計(jì)算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級(jí)，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建設(shè)工程施工合同15篇】相關(guān)文章：
建設(shè)工程施工合同11-30
建設(shè)工程施工合同范本12-02
建設(shè)工程施工承包合同04-21
建設(shè)工程施工合同示范文本12-03
建設(shè)工程施工合同擔(dān)保協(xié)議書01-24
建設(shè)工程施工總結(jié)03-16
建設(shè)工程施工格式12-02
建設(shè)工程施工承包合同6篇04-21
建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同范本3篇04-02
工程施工合同12-02