建設施工合同集錦15篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的建設施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

建設施工合同1

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：__________________________________________________。

　　2、工程地點：_________________________________________________。

　　3、工程內(nèi)容：________________________________________________。

　　4、承包形式：_________________________________________________。

　　二、工程期限

　　1、合同工期總日歷天數(shù)_______天。

　　2、開工日期：_______年_______月_______日。

　　3、竣工日期：_______年_______月_______日。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應順延

　�。�、在施工中如因停電８小時以上或連續(xù)間歇性停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停電2天以上。

　　2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素。

　�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　四、建筑材料、設備的供應和采購

　　1、工程材料、設備由乙方采購。包工包料。

　　2、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。

　　五、工程驗收和付款

　　經(jīng)核算，建設工程總價為：______________元，工程竣工后，由甲方驗收合格方可向乙方付款。

　　六、附則

　　1、甲方代表：_____________________。

　　2、乙方代表：_____________________。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

建設施工合同2

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途：________________________________________。

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定借款期內(nèi)，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規(guī)定還款資金償還全部貸款。預定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同文件，作為本合同組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規(guī)定加收借款方罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款使用情況，了解借款方經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關統(tǒng)計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款，應按規(guī)定減收利息。

　　第八條本合同條款以外其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定辦理。

　　第九條本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　甲方（簽章）：______________

　　乙方（簽章）：______________

　　__________年_______月______日

　　__________年_______月______日

建設施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　應甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：

　　一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議

　　六、其它：

　　1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

　　2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　簽約日期：

建設施工合同4

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　身份證：

　　為了更好地保護校園建設，經(jīng)學校研究決定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，乙方愿意承擔我鎮(zhèn)學校堡坎及操場平整修建工程，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

　　一、工程地點：

　　1、我鎮(zhèn)學生宿舍正對面操場。

　　2、我鎮(zhèn)廁所至學生宿舍后。

　　二、乙方承包施工內(nèi)容：

　　1、乙方愿意承包我鎮(zhèn)操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬于學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

　　2、乙方愿意承包我鎮(zhèn)廁所至學生宿舍后堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其余部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

　　三、質量要求：

　　1、操場平整 乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完后操場無大坑小洼，平整后的操場中無剩余的土方，石方堆積，經(jīng)甲方驗收合格為準。

　　2、堡坎修建 乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經(jīng)甲方驗收合格為準。

　　四、矛盾糾紛：

　　1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發(fā)生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。

　　2、甲方負責處理好修建堡坎時的地界，若乙方施工與老百姓發(fā)生地界糾紛，乙方概不負責。

　　3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發(fā)生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。

　　五、工程造價： 以上所有工程造價按實際丈量計算。

　　六、竣工時間：________年____月____日。

　　七、付款方式： 乙方工程完工后，經(jīng)甲乙雙方驗收合格后，乙方出具正規(guī)稅務發(fā)票，甲方到會計核算中心報賬后，一次性支付給乙方。

　　八、安全施工： 乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發(fā)生，則出現(xiàn)的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經(jīng)濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

　　九、違約責任： 甲乙雙方若有違約，雙方共同協(xié)商妥善解決，若爭執(zhí)不下，按照相關法律程序進行解決。

　　十、其它：

　　1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

　　2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設施工合同5

　　發(fā)包方：安康綠硒生物科技有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　為加強本園區(qū)保鮮庫工程的管理，確保工程質量，并按期完成任務，經(jīng)發(fā)包方與承包方協(xié)商，簽訂本施工合同。

　　一、工程名稱：

　　園區(qū)水渠修建

　　二、工程地點：

　　綠硒示范園

　　三、工程數(shù)量與造價

　�。�1）長300米，寬不低于0.25米，高不低于0.25米，為新建大棚四周水渠，造價120

　　元每米，合計36000元。

　�。�2）長216米，寬不低于0.3米，高不低于0.3米，為排向池塘水渠，造價為126元每米，

　　合計為27216元。

　�。�3）長113米，寬不低于0.5米，高不低于0.5米，為池塘向西與主排水渠接通水渠。造

　　價為200元每米，合計為22600元。

　　（4）長72米寬不低于0.5米，高不低于0.5米，造價為200元每米，合計為14400元�？傇靸r為：100216元

　　四、雙方的責任和義務

　　(一)甲方的責任和義務

　　1、甲方有權指導乙方規(guī)范操作、安全施工。

　　2、甲方對施工過程進行協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場施工問題。

　　3、甲方提供施工用水、電，乙方應按供水、電單位的規(guī)定按時交納水、電費，否則造成的后果由乙方承擔。

　　4、工程竣工后，甲方及時依照國家現(xiàn)行竣工、驗收規(guī)范組織竣工驗收。

　　(二)乙方的責任和義務：

　　1、乙方應切實加強施工現(xiàn)場管理，精細組織，嚴密施工。施工現(xiàn)場必須按照文明工地要求進行管理，嚴禁出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。

　　2、乙方負責提供本工程所需全部機械、工具、設備，費用自理。

　　3、乙方應嚴格按照批準的施工設計圖紙施工，確保施工質量、施工進度。施工中如確需變更，應首先辦理變更設計手續(xù)，接到批準的變更通知后，方可進行變更施工。若發(fā)生乙方不按照設計要求施工、違反施工規(guī)范、不文明施工等行為，甲方有權提出批評或責令其停工、返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。本工程施工人員食宿、水、電費用，全部由乙方承擔。

　　五、違約責任

　　1、上述條款系甲乙雙方充分協(xié)商的結果。應共同遵守，如果任何一方違約，應

　　承擔相應的違約責任，違約方必須向守約方支付違約金，違約金為合同價款的5％。

　　2、乙方應嚴格按照合同工期，質量目標組織施工，若未按照合同工期完成時，除承擔違約責任須向甲方支付違約金外，每延遲一日從工期款中扣除500元。

　　六、合同有效期：

　　工程款項結清本合同自行終止。

　　七、糾紛解決方式：

　　甲乙雙方協(xié)商解決。

　　八、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。

建設施工合同6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方甲方擬建___棟___層樓房，面積約為______平方米，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

　　2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的.安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　二、施工及質量要求

　　1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為___層，第___層高___。___米，第___層高為___。___米上檐，天面前頭縮朵蓋瓦，后為平頂，前頭縮朵前后左右墻增高為___米，按半層計標面積。

　　2、本工程采取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

　　4、乙方在施工時，要求墻體平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事項

　　1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

　　2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經(jīng)檢驗后才能使用(架樹、架板等)，如果違操作規(guī)程，誰違、誰負責。

　　3、施工前，甲方保證___通，即通水通電，道路場地平整。

　　4、甲方以每平______元的單價發(fā)包給乙方，包括鋼筋工在內(nèi)。

　　5、收方結標：第___層的總長度加上前后桃子長度，雨棚___半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按___層計標。

　　6、付款方式：每層砌好磚后，經(jīng)檢驗，付每層的___%，到好樓面后付每層的___%，房屋蓋好瓦后，結清余款。

　　7、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。

　　本合同___式___份，甲乙雙方各持___份，從合同簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_____年____月___日

　　_____年___月___日

建設施工合同7

　　甲方：_____網(wǎng)吧（以下簡稱甲方）

　　負責人：

　　乙方：建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　負責人：

　　依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。

　　2、工程地點：中心小學附近

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積1700.00平方米。

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；

　　工程造價為：_________元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：________年____月____日

　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方：____乙方：

　　日期：____日期：____

建設施工合同8

　　上訴人：_________________名稱：_____________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　法定代表人：_________________名稱：________________

　　職務：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性別：_____________

　　年齡：______________

　　民族：_________________

　　職務：_________________

　　工作單位：______________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

　　上訴理由及請求：________________

　　(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

　　___________人民法院

　　上訴人：______________(蓋章)

　　法定代表人：______________(簽章)

　　__________年_____月_____日

建設施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將xx小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

　　二、開竣工時間：開工：年xx月xx日

　　竣工：年xx月xx日施工合同補充協(xié)議

　　三、工程內(nèi)容及造價：

　　基礎工程及地下室：xx元

　　閣樓：xx元

　　平房車庫：xx元

　　化糞池：xx元(包括池外管道項目)

　　合計人民幣：xx(xx元)

　　四、工程質量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。

　　八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。

　　九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

　　此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

　　甲方負責人：

　　乙方負責人：

　　xx年xx月xx日

建設施工合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　應甲方要求，在原甲方與乙方20__年5月11日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：

　　一、工程范圍：20__年__月__日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：20__年__月__日至20__年_______月_______日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議六、其它：

　　1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

　　2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)法定代表人：_______法定代表人：_______簽約日期：_______年_______月_______日

建設施工合同11

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，以下簡稱為“發(fā)包人”總分包合同，雙方就大包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　工程名稱：私有住宅加層高為2、8米，空心板，每層空心板頂部不抹灰，外墻為24墻，中墻24墻，無隔斷，挑梁鋼筋部分為合理制作。

　　工程地點：__________

　　承包范圍：大包______元/每平方米。采取連工帶料由乙方承包承建。里外抹灰，水泥地平，無上下水、電、暖、涂料。甲方負責三通一平，電通、路通、水通，水電費由甲方承擔。

　　質量標準：普通

　　圖紙：由甲方提供。

　　承包內(nèi)容：墻體土砂砌筑，四大角帶有構造柱，兩道圈梁，主筋為12的螺紋，副筋為6。頂部爐渣，2厘米厚砂漿找平，SBS卷材0、4厘米厚，復合型;外門為普通四防門，限肆佰元。窗戶為屯河普通。挑出部分滿算，外上下樓梯滿算，增加部分另計。在施工過程中甲方發(fā)現(xiàn)問題必須讓乙方當時協(xié)商糾正，不得待活干完才提出這不行那不行的話，甲方必須保證乙方順利施工，如：執(zhí)法局和一切稅收部分由甲方承擔，乙方不負任何責任和經(jīng)濟費用。

　　付款方式：開工付_______;扣板付_______;剩余部分完工一次性付清。

　　開工日期為____年___月___日至____年___月___日，停水停電下雨工期順延。

　　以上條款希望雙方共同執(zhí)行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建設施工合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產(chǎn)標示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：

　　第一條房地標示：本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”，經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。

　　第二條房屋面積：本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內(nèi)計約_________平方米，(實際面積以當?shù)卣�府機關復丈后，建筑改良物所有權狀記載的面積為準)，但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的'平均單價為計算基準，由雙方互為補償。

　　第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規(guī)劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務。

　　第四條本大樓地下室產(chǎn)權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設外，其余場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。

　　第五條甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執(zhí)照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協(xié)議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。

　　第六條工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應于本契約簽訂后____月內(nèi)工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。

　　(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價款時。

　　(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設計，致遲延完工時。

　　(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規(guī)限制等不可歸責于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。

　　(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。

　　第七條保固期限：本契約房屋領到使用執(zhí)照之日起，對本契約房屋建筑結構，乙方應負責保固________年，但天災或不可歸責于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

　　第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。

　　(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

　　(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

　　第九條付款辦法：本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方，絕不拖延短欠。

　　第十條貸款辦法：本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

　　第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(

　　第九條)所規(guī)定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方，如逾期滯納達十五天，經(jīng)乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書，代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定，甲方同意將已繳的款項現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收，以為抵償乙方所受的損失，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與

　　第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規(guī)定，以票據(jù)支付時，甲方保證兌現(xiàn)，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。

　　第十二條本約房屋如乙方非因

　　第五條的情形而逾期交屋時，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數(shù)退還甲方外，并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

　　第十三條契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經(jīng)乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四條甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產(chǎn)權及基地產(chǎn)權的移轉登記事，乙方負責于本房屋建造完成，經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照，及甲方依約履行其義務后，乙方負責聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內(nèi)，將應提出的證件及在有關文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：

　　(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產(chǎn)權登記費用由甲方負擔。

　　(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發(fā)生的增值稅由乙負擔。

　　(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規(guī)費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負擔。

　　(四)自領到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數(shù)繳清不得異議。

　　(五)以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應數(shù)歸還需要。

　　第十五條產(chǎn)權登記：本契約房地產(chǎn)權登記由乙方指定代理人，統(tǒng)一辦理土移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續(xù)。

　　第十六條本契約房地，乙方保證產(chǎn)權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。

　　第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據(jù)的抬為任何一方，均就負擔下列費用：

　　(一)本戶水電基本費用。

　　(二)本房屋自領得使用執(zhí)照日起的房屋稅。

　　(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。

　　(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。

　　(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

　　第十八條本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機關發(fā)給使用執(zhí)照后，甲方應付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產(chǎn)權登記或施工進度時視同違約，并應負賠償乙方一切損失之責。

　　(一)繳付本約

　　第十四條

　　第一、三、四項約定應付的稅捐。

　　(二)辦妥產(chǎn)權登記及代辦貸款等費用，并預付乙方四個月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滯納金。

　　(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。

　　第十九條通知送達：甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局

　　第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。

　　第二十條其他事項：

　　(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經(jīng)雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經(jīng)不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內(nèi)給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。

　　(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

　　(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。

　　第二十一條本契約的約束與效力：

　　(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經(jīng)雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

　　(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據(jù)本契約的規(guī)定。

　　第二十二條未盡事宜：本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。

　　第二十三條契約分存：上述契約事項經(jīng)雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。

　　第二十四條有關本契約的權義，雙方同意以_________法院為管轄法院。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　住址：_________住址：_________

　　身份證號碼：_________身份證號碼：_________

　　電話：_________電話：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點

建設施工合同13

　　出資方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

　　第二條 本合同審查項目內(nèi)容見下表(勘察、施工圖)：

　　第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件：

　　1、建設項目立項文件(發(fā)改委簽發(fā)的批準文件和規(guī)劃部門簽發(fā)的規(guī)劃紅線圖);

　　2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發(fā)的勘察技術要求);

　　3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

　　第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發(fā)布的鄂價房服[20xx]273號文件規(guī)定支付施工圖設計文件審查費，本項目審查費應 為元。甲方于 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費后審查程序正式啟動。

　　第五條 雙方責任

　　1、甲方按本合同第三條規(guī)定內(nèi)容向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

　　2、乙方在審查程序啟動后的15個工作日內(nèi)出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格后的7個工作日內(nèi)向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善后送乙方復審，復審合格后，乙方向甲方出具《審查合格書》;

　　3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出復審申請，并由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

　　4、未經(jīng)乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計后重新向乙方報審，并承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。

　　5、經(jīng)乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發(fā)生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規(guī)定的相應責任。

　　第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規(guī)定的業(yè)務后本合同即行終止;合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時通過司法途徑解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建設施工合同14

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　經(jīng)過甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方正在建設的新干縣沂江（城南）中心幼兒園鋁合金窗戶發(fā)包給乙方施工，雙方本著友好合作的原則訂立本合同。甲方指定鋁合金品牌和玻璃由乙方采購負責加工安裝，直至由甲方建筑工程質量竣工驗收合格。具體合同條款如下：

　　1、乙方按照甲方要求進行加工制作和安裝，保證質量，在甲方規(guī)定時間內(nèi)完成，逾期甲方有權采取罰款措施。

　　2、材料單價（包括安裝）和規(guī)格：推拉窗165元/m2，帶紗窗推拉窗170元/m2，玻璃厚度為4mm，采用白色浮法玻璃。鋁合金型材要求品牌為廣東佛山市電泳銀白型材，厚度為1.1mm，乙方提供出廠合格證明以及材料發(fā)票。

　　3、付款方式：鋁合金門框安裝完，付款壹拾萬元，玻璃門窗安裝完付總造價的50%。驗收合格付總價的15%，根據(jù)實際制作安裝的工程量進行結算。

　　4、保修：乙方在安裝完成驗收合格后，本工程保修期限為一年。本項目工程的保修金為結算后總造價的5%，在保修期滿后二月內(nèi)付清。在保修期內(nèi)如果因為質量或安裝出現(xiàn)問題，乙方應接到甲方通知兩天內(nèi)前來整修，逾期甲方另派人整修，費用在乙方的保修金里扣除。

　　5、其它未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　6、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方共同簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

建設施工合同15

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《物業(yè)管理條例》等有關法律、法規(guī)和政策，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方所服務小區(qū)公共綠化養(yǎng)護事宜訂立本合同。

　　第一條服務場所基本情況

　　座落位置：

　　項目：

　　第二條綠化養(yǎng)護范圍

　　第三條綠化養(yǎng)護內(nèi)容上述

　　第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕松土、做保水圈、防風防寒等工作。

　　第五條綠化養(yǎng)護服務質量要求及扣分（支付違約金）標準、檢查方式見附件

　　第六條承包方式采用由乙方包工、包料（即養(yǎng)護肥料、養(yǎng)護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。

　　第七條合同期限本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。

　　第八條甲方的權利和義務

　　1、甲方有權對乙方綠化養(yǎng)護服務質量、計劃落實進行監(jiān)督檢查；

　　2、批準乙方依據(jù)季節(jié)和植物生長特征編制的年度養(yǎng)護計劃；

　　3、甲方為乙方無償提供存放養(yǎng)護工具的場所；

　　4、甲方應按時、足額（扣除違約金后）支付乙方綠化養(yǎng)護服務費用；

　　5、不得干涉乙方內(nèi)部員工工作分配、日常的綠化養(yǎng)護保潔安排、正常的經(jīng)營活動。

　　第九條乙方的權利和義務

　　1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養(yǎng)護服務的報酬；

　　2、有權制定各項綠化養(yǎng)護工作管理辦法、規(guī)章制度，自主開展各項管理經(jīng)營活動，不受甲方干涉；

　　3、因政府、行業(yè)組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應全力配合；

　　4、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給第三方及其他個人；

　　5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養(yǎng)護方案，于上月x日提交下月，當未按計劃實施時應告知甲方并說明原因；

　　6、乙方應按照本合同及附件約定的工作范圍和執(zhí)行標準、工作時限，保質保量履行合同義務；

　　7、乙方應做好以下工作，確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產(chǎn)安全：

　�。�1）暴雨、颶風來臨前大型喬木加固；

　�。�2）增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設施；

　　（3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；

　�。�4）加強帶刺樹木對人身安全的防護；

　　（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；

　�。�6）綠化垃圾及時清理；

　�。�7）噴施農(nóng)藥前、中的安全通告與警示；

　�。�8）修剪、更換樹木、花草時現(xiàn)場的安全防護；

　�。�9）養(yǎng)護工具的安全使用、管理與使用時現(xiàn)場安全管理；

　�。�10）使用安全、達標的養(yǎng)護設備設施、病蟲害防止藥品；

　�。�11）采用安全、合理、有效的工作方式、方法；

　　（12）其他可能發(fā)生危及人身、財產(chǎn)安全的工作。

　　8、乙方有義務接受甲方的工作監(jiān)督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內(nèi)、留宿、爭吵，進入住戶室內(nèi)；

　　9、乙方工作人員應穿著統(tǒng)一服裝，形象端正；

　　10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衛(wèi)生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓，并進行有效的考核檢查；

　　11、乙方需按照法律法規(guī)、政策為員工辦理有關勞動雇傭、勞動保障手續(xù)及相關勞動保險；

　　12、乙方在養(yǎng)護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換；應保持草坪平整，經(jīng)常性積水的低洼處，應逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環(huán)境干凈整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經(jīng)甲方書面同意；乙方不得私自改變小區(qū)綠化設計、配置。

　　第十條綠化養(yǎng)護服務費用（注：含稅，未扣違約金）

　　1、綠化養(yǎng)護費用按月計取，每月甲方應付費用為B：元（大寫人民幣：元），年度總費用為B：元（大寫人民幣：元）。

　　2、綠化養(yǎng)護費在每月____日前支付，如支付日為節(jié)假日、公休日，則支付日順延至上班后的第一個工作日。

　　第十一條違約責任

　　1、乙方因工作疏忽導致甲方、住戶、他人人身及財產(chǎn)損失的，應依法承擔責任，當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的，乙方應承擔甲方承擔的全部責任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產(chǎn)的，甲方有權要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，并要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的，甲方有權單方面終止合同，要求乙方支付1個月服務費的違約金；乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權益的，除應依法承擔責任外，根據(jù)性質乙方向甲方支付相當于兩倍經(jīng)濟責任的違約金。

　　2、合同有效期內(nèi)，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔更換或賠償責任，更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規(guī)格、長勢相當，否則應得到甲方的書面許可。

　　3、乙方提供的39；綠化養(yǎng)護服務不符合約定要求，甲方可責令乙方現(xiàn)場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求，可按合同附件扣分（支付違約金）標準扣除違約金；嚴重違反質量要求、特定質量要求的，不經(jīng)事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。

　　4、違反第九條第5款規(guī)定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的，應按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的，每次應向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。

　　5、根據(jù)性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元，嚴重的應支付違約金200——600元。

　　6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養(yǎng)護服務費用，甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。

　　第十二條合同解除

　　1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產(chǎn)，本合同自動終止，雙方之間的債權債務仍需清算。

　　2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權單方面終止合同。

　　3、違反第九條第4款規(guī)定，未經(jīng)甲方書面同意，乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給第三方及其他個人的，甲方有權終止本合同，乙方應向甲方支付違約金20元。

　　第十三條其他事項

　　1、乙方更換現(xiàn)場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方，并確認相關管理人員緊急聯(lián)絡方式。

　　2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行，并由雙方現(xiàn)場主管人員簽署意見。

　　3、乙方需向甲方提供企業(yè)經(jīng)營許可執(zhí)照等相關法定證照正本供甲方驗證，復印副本交由甲方存檔備案。

　　4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充，以書面簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　5、合同規(guī)定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續(xù)訂合同，應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見。

　　6、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任并及時協(xié)商處理。

　　7、本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可提交合同簽定地人民法院依法裁判。

　　8、本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

　　9、本合同正本連同附件共頁，一式兩份，甲、乙雙方及各執(zhí)一份。

　　10、本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授權代表：

　　授權代表：

　　____日期：

　　____日期

【建設施工合同】相關文章：

施工建設合同07-20

建設工種施工合同02-07

建設施工合同07-11

建設施工合同05-26

建設施工合同12-03

建設施工合同的模板04-17

建設施工類合同07-17

的學校建設施工合同08-26

道路建設施工合同06-12

建設施工合同202207-25