城市房屋墻面涂料項目施工合同
隨著時間的推移，合同的地位越來越不容忽視，正常情況下，簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家收集的城市房屋墻面涂料項目施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
城市房屋墻面涂料項目施工合同1
發(fā)包人(簡稱甲方)：__________________
承包方(簡稱乙方)：__________________
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：__________________
2、工程建設地：__________________
3、工程規(guī)模、特征：__________________
4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規(guī)范》JGJ79-20xx要求。
5、預計施工工作量：__________________
6、完成施工工作量測量方式：__________________
7、質量標準：
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于__________年____月____日竣工，總工期為天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價預計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付。
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件
3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
城市房屋墻面涂料項目施工合同2
甲方：__________________
乙方：__________________
為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。
乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責任、權利、義務：
1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;
2、監(jiān)督乙方進行安全生產規(guī)程制度的學習培訓，并檢查安全培訓的結果;
3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;
4、在有危險的電力設施區(qū)域內作業(yè)，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規(guī)模的大小收三千至一萬元。
6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環(huán)境。
8、做好安全措施，設監(jiān)護人(工作負責人)，辦理工作許可手續(xù)。
二、乙方的安全責任、權利、義務：
1、認真學習、執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和有關規(guī)定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴格遵守《電力建設安全工作規(guī)程》、《安全生產規(guī)程規(guī)定》和《電力安全工作規(guī)程》及《建筑業(yè)安全規(guī)定》等的有關規(guī)定和甲方安全生產的規(guī)定;
4、自覺接受甲方單位的監(jiān)督和指導，對甲方單位安監(jiān)部門提出的意見，必須及時整改。發(fā)生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。
5、有權拒絕違章指揮或違章作業(yè);有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業(yè);
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;
8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。
三、違約責任：
1、執(zhí)行合同中有關違約處理的規(guī)定;
2、拒絕無潛在危險作業(yè)的行為視為違約;
3、發(fā)生違章事件，執(zhí)行甲方規(guī)定，進行相應處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，并承擔全部損失。
四、執(zhí)行規(guī)程：
1、雙方在履行合同時執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《電力建設安全工作規(guī)程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規(guī)定。
2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：__________________(蓋章)
乙方：__________________(蓋章)
城市房屋墻面涂料項目施工合同3
委托單位(甲方)：__________________
承攬單位(乙方)：__________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。
工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。
如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：__________________承攬單位(乙方)：__________________
代表人：__________________代表人：__________________
__________年____月____日__________年____月____日
城市房屋墻面涂料項目施工合同4
甲方：___________(發(fā)包方)
乙方：________________(承包方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點：_________________
2、工程承包方式：
a承包人包工包料;
b承包人包工部分包料;
c承包人包清工。
3、工期
_________年_____月_____日至________年____月______日
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣____________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)，如發(fā)生質量問題或規(guī)格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb—和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb—并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續(xù)。
4、本工程由______方設計施工方案。
第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、布局開槽完工后，支付工程款的50%給乙方，水電完工后支付款的30%，整體竣工驗收合格后支付20%
2、本工程保修期伍年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式：水路________米，電路________米
5、乙方承包內容：
1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;
2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;
3、水電施工穿墻、打孔、切割;
4、開關插座面板安裝;
5、小五金的安裝;
6后期燈具的安裝(水晶燈另計);
7、其他收費項目另計。
第六條：糾紛處理
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的'交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第九條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同有效期至___________
5、工程保修期_______年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方__________簽字(蓋章)乙方___________簽字(蓋章)
_________年_____月___日_________年_____月_____日
城市房屋墻面涂料項目施工合同5
甲方：__________________
乙方：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務分包事項，經協商達成一致，訂立本合同。
1、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱：德龍煙鐵路德大段漿砌片石工程工程地點：山東德州市
2、分包范圍：DK2+570-DK3+250路肩以下截、排水槽、拱形骨架護坡等漿砌片石工程
3、甲方負責施工前一切準備工作;基礎挖土。
4、乙方負責掛線找平;選修片石及破石;清挖地槽(10cm左右)，鋪漿;安砌片石及填縫找平、按泄水孔;截排水槽混凝土預制塊安裝;水溝預制板安裝;完畢后清理場地等工作。
5、本次合同數量為暫計數量，甲方有權根據甲方工程進展、設計施工圖紙的實際數量及乙方的施工能力，對合同數量進行任意調減或增。
6、乙方在施工中使用的工具由乙方負責。
7、乙方必須為從事危險作業(yè)的工作人員及務工人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產辦理保險，支付保險費用。乙方自行投保的范圍(內容)為：所有乙方進場人員。保險事故發(fā)生時，乙方有責任采取必要地措施，防止或減少損失。
8、本工程大宗料由甲方負責組織或采購。施工中必須按規(guī)范施工，如達不到工程質量要求，乙方必須無償返工，并承擔由此造成的一切損失。
9、乙方必須按照現場標準化作業(yè)。
甲方：__________________
乙方：__________________
__________年____月____日
城市房屋墻面涂料項目施工合同6
發(fā)包方：_____
承包方：_____
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地點
3、工程內容
二、工期
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總日歷天數天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一，并經發(fā)包方簽證，工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質量達不到約定標準，發(fā)包方罰承包方總造價的。
四、過程結算、工程款支付
1、結算方式：
(1)承包方式：
(2)計價方法：
(3)合同價款(大寫)：
(4)結算方法：
2、工程支付：
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發(fā)包方責任
1、負責辦理有關建設手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。
3、提供施工圖紙?zhí)住?/p>
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發(fā)包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本份(發(fā)包方執(zhí)，承包方執(zhí))。
十、補充條款
發(fā)包方：_____承包方：_____
合同訂立日期：_____年_____月_____日
城市房屋墻面涂料項目施工合同7
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方將工程，發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協商，按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條工程名稱:。
第二條工程地點:。
第三條工程內容、涂料品牌、色號：
1、工程內容：
2、涂料品牌：
3、使用顏色號：
第四條工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為M2，單價為：元/M2
(此單價不含稅金、配合費)
2、工程總造價約為：，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
3、工程竣工驗收合格后天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續(xù)。
第五條合同工期
甲方發(fā)出進場通知后，天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為日歷天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。
第六條工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求;，在保質期內不脫皮，基本不褪色。
2、由建設工程質量監(jiān)督部門對本合同項目工程質量進行評定，達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監(jiān)督部門仲裁。
第七條工程款支付
乙方進場施工三日內甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。
第八條竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》JG73-91標準進行驗收。
第九條甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方派為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方委派為工地現場代表，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內墻工程量造價的50%賠償乙方的經濟損失。
2、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協商解決。如果無法達成協議，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第十一條其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，經雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽定地點：__________________
甲方：__________________(公章)乙方：__________________(公章)
法人委托代表：__________________法人委托代表：__________________
電話：__________________電話：__________________
地址：__________________地址：__________________
【城市房屋墻面涂料項目施工合同】相關文章：
涂料施工合同06-16
內墻涂料施工合同07-29
涂料施工合同--(范本合同)08-08
外墻涂料施工合同06-13
關于涂料施工合同模板06-12
油漆涂料施工合同模板12-16
防火涂料施工合同模板12-15
涂料施工合同范本03-22
涂料施工合同15篇06-16