裝飾工程承攬施工合同

　　在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編幫大家整理的裝飾工程承攬施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾工程承攬施工合同1

　　甲方：

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________

　　地址：________________

　　法定代表人：________________

　　電話：________________

　　身份證號(hào)：_______________________

　　乙方：

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________

　　地址：________________

　　法定代表人：________________

　　電話：________________

　　身份證號(hào)：_______________________

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、協(xié)議執(zhí)行期限：

　　本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日

　　二、甲方權(quán)利：

　　1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場(chǎng)管理及文明施工。

　　2、甲方有權(quán)對(duì)乙方施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢與檢驗(yàn)。

　　3、甲方有權(quán)對(duì)乙方施工材料進(jìn)行封樣及審核。

　　4、甲方有權(quán)對(duì)乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。

　　三、甲方責(zé)任：

　　1、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供裝飾工程項(xiàng)目。

　　2、開工前甲方負(fù)責(zé)向乙方提供經(jīng)裝飾工程項(xiàng)目單位簡(jiǎn)章確認(rèn)后的施工圖紙、工程報(bào)價(jià)及施工工藝說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行交底，須雙方簽字認(rèn)可。

　　3、甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時(shí)給乙方撥付工程款項(xiàng)。

　　四、乙方權(quán)利：

　　1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊(duì)進(jìn)行溝通，確保工程的`順利進(jìn)行。

　　2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時(shí)撥付工程款，確保工程的順利進(jìn)行。

　　五、乙方責(zé)任：

　　1、乙方所派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。

　　2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。

　　3、乙方所對(duì)派出人員進(jìn)行甲方企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與教育。

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)施工管理中提出的各項(xiàng)合理要求。

　　六、工程變更：

　　在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

　　七、工期延誤：

　　1、對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　工程量變化或設(shè)計(jì)變更;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;

　　2、對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;

　　甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

　　3、因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認(rèn)可的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　九、工程驗(yàn)收

　　在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:材料驗(yàn)收;

　　隱蔽工程驗(yàn)收;竣工驗(yàn)收。

　　十、工程支付款：

　　合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款，即___________元;逢單項(xiàng)工程完工驗(yàn)收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項(xiàng)目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元

　　簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗(yàn)

　　收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗(yàn)收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗(yàn)收簽名時(shí)同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項(xiàng)目差額。

　　其他支付方式：

　　1、工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，

　　2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。

　　3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　十一、違約責(zé)任：

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2元。

　　十二、附則：

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　甲方：乙方：

　　______年___月___日______年___月___日

裝飾工程承攬施工合同2

　　發(fā)包方：________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《________________》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：________________公司二樓裝飾

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點(diǎn)：________________羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購(gòu)買)。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)：(大寫)(￥：________元)，本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購(gòu)買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。

　　(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。

　　2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)�，甲方有�?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項(xiàng)

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。

　　八、違約責(zé)任

　　xxx

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　委托代理人(簽字)：________________委托代理人(簽字)：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　________年________月________日________年________月________日

【裝飾工程承攬施工合同】相關(guān)文章：

施工工程承攬合同11-09

工程施工承攬合同11-30

裝飾裝修工程承攬合同樣本06-14

建筑裝飾工程的施工合同06-22

裝飾工程施工合同07-28

承攬施工合同12-10

施工承攬合同06-27

建設(shè)工程承攬施工合同范本09-20

居室裝飾裝修工程的施工合同06-12