電工施工合同(精選15篇)

　　隨著人們法律觀念的日益增強，我們用到合同的地方越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的電工施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

電工施工合同1

　　甲方: 乙方：x

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就本工程施工事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：x行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程

　　2、工程地點：x行政三路

　　3、承包范圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內(nèi)容

　　4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。

　　第二條 工期

　　1、本工程工期總天數(shù)為：5天。即從20x年9月13日20x年9月17日

　　第三條 甲方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任

　　1、甲方負責(zé)向乙方免費提供施工現(xiàn)場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。

　　2、甲方負責(zé)按本合同約定及時支付工程款。

　　第四條 乙方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任

　　1、乙方在本合同生效后，應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場做好開工前的準(zhǔn)備工作，施工現(xiàn)場調(diào)查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標(biāo)記在地面上。用坐標(biāo)紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責(zé)。

　　2、乙方應(yīng)在施工場地做初步地質(zhì)調(diào)查，查清地層結(jié)構(gòu)，地質(zhì)成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。

　　3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現(xiàn)場的水源，現(xiàn)場缺水，施工前備好水。

　　4、負責(zé)辦理本頂管工程相關(guān)的一切政府批文、批件及相關(guān)法律、法規(guī)手續(xù)，若因此造成的責(zé)任由乙方全部負責(zé)承擔(dān)。

　　5、乙方負責(zé)施工范圍內(nèi)的設(shè)備和人身安全，做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責(zé)。

　　6、嚴(yán)格遵守電力部門的有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)私自開啟，操作電力門的電氣設(shè)備，如有違反，造成一切責(zé)任及損失由乙方自己承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)主動配合甲方進行階段工程質(zhì)量的.檢查、驗收，做好記錄。

　　8、乙方保證工程質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)行政主管部門的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范、技術(shù)要求施工，按期完成工程內(nèi)容。

　　9、乙方應(yīng)文明施工，做到工完、料凈、場地清，費用已包含在工程總價中。

　　第五條 工程價款及支付

　　1、本工程包干價，單價為x元/米,按水平方向直線長度結(jié)算。

　　2、本工程施工完畢，驗收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結(jié)清工程款。

　　第六條 工程質(zhì)量驗收

　　1、驗收方式：乙方應(yīng)向甲方提供本工程驗收報告，材料質(zhì)檢合格證書。工程應(yīng)滿足甲方符合電力質(zhì)量要求布線的通暢管道，對驗收不合格的工程應(yīng)由乙方負責(zé)修理、更換、其費用由乙方承擔(dān)。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現(xiàn)場并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內(nèi)組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收，則視為本工程質(zhì)量全部合格。

　　第七條 違約責(zé)任

　　如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務(wù)，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此而給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　第八條 爭議的解決方式

　　如因履行本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商達成的補充合同、補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十一條 本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　授權(quán)代表人：

授權(quán)代表人：

　　電話：

電話：

　　簽章日期： 年 月 日

簽章日期： 年 月 日

電工施工合同2

　　合同編號：

　　XX小區(qū)送電工程建設(shè)協(xié)議書

　　工程名稱： XX小區(qū)二期送電工程 建設(shè)單位：XX開發(fā)有限公司

　　實施單位：

　　簽訂日期：

　　茲因建設(shè)需要，甲乙雙方就本合同所列供電工程的辦理業(yè)務(wù)，為經(jīng)雙方自愿，協(xié)商一致，簽定本合同，并共同履行。

　　合同雙方當(dāng)事人：

　　建設(shè)單位:XX有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人（簽章）： 聯(lián)系電話：

　　委托代理人（簽章）： 聯(lián)系電話：

　　實施單位:（以下簡稱乙方）

　　負責(zé)人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）： 聯(lián)系電話：

　　第一條：乙方承擔(dān)的送電工程建設(shè)任務(wù)

　　工程名稱：XX送電工程

　　工程地址：XXXXXXX

　　工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應(yīng)增減。

　　第二條：甲乙雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任如下：

　�。ㄒ唬┘追截撠�(zé)按照供電部門審定的設(shè)計圖紙建設(shè)小區(qū)配電室、箱變的土建房屋、基礎(chǔ)、小區(qū)紅線內(nèi)電力土建管線、橋架、樓內(nèi)通道的建設(shè)。

　　（二）依據(jù)供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規(guī)劃部門辦理路由批復(fù)手續(xù)。

　　乙方責(zé)任如下：

　　（一）居民住宅：從供電線路（或變電站、開閉站的電纜接頭）至居民表計以上的所有供配電設(shè)施。

　�。ǘ�）公建設(shè)施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設(shè)施。

　�。ㄈ�）送電工程費包括以上兩條供配電設(shè)施的前期、設(shè)計、材料和設(shè)備購置、安裝、調(diào)試等費用。

　�。ㄋ模┮曳皆谑┕み^程的安全由乙方負責(zé)。

　　第三條：合同金額及付款方式

　　經(jīng)雙方商議，合同總金額為人民幣 XXX元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。（甲方前期購買的變壓器等裝臵費用150萬元，施工建設(shè)完工后資產(chǎn)無償移交給供電部門。）

　　甲方先交伍拾萬元做為前期費用。

　　如甲方交款逾期則工程送電日期順延。

　　第四條：規(guī)劃、設(shè)計變更的約定及違約責(zé)任

　　合同簽訂后，如有任何變更，甲方應(yīng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起3日內(nèi)，書面通知乙方，如乙方已開始設(shè)備材料采購，則本合同價款不變，如乙方還未開始進行設(shè)備材料采購，則按照變更后的工程量重新商定合同金額。

　　第五條：質(zhì)量保證

　　（一）乙方應(yīng)保證所建設(shè)的配套電力設(shè)施建設(shè)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　　（二）甲方應(yīng)保證按照乙方審定的設(shè)計圖紙向乙方提供配電設(shè)施用房及線路通道，并能滿足國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，同時符合電力部門安全運行要求。

　　第六條：甲方應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：

　�。ㄒ唬┨峁┦┕�條件：甲方負責(zé)配合乙方進行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地；向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；協(xié)助解決甲方紅線內(nèi)對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的要求及完成的'時間：開工前使施工現(xiàn)場具備施工條件，開工后繼續(xù)協(xié)調(diào)遺留問題。

　�。ǘ�）提供場地條件：負責(zé)辦理紅線內(nèi)青苗、樹木賠償，負責(zé)協(xié)調(diào)處理地下管線和臨近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。負責(zé)房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。

　�。ㄈ�）提供水電及交通條件：負責(zé)開通公共通道與施工場地間的道路，滿足施工運輸?shù)男枰�。負�?zé)在開工前將紅線內(nèi)施工所需的水、電接至施工場地，滿足供應(yīng)需要。

　�。ㄋ模┨峁┘夹g(shù)資料：向乙方提供工程地質(zhì)報告以及水準(zhǔn)點、坐標(biāo)控制點等技術(shù)資料，并組織進行設(shè)計交底及現(xiàn)場校驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責(zé)。

　�。ㄎ澹�對已完工紅線內(nèi)的電力管線，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)其他施工單位注意保護，如有損壞，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)處理。

　　（六）提供開放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵，方便居民及底商客戶使用。

　　甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出及各項損失。

　　第七條：乙方應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：

　�。ㄒ唬┐_保工程進度與質(zhì)量：按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范要求進行施工，建立健全施工質(zhì)量保證體系。

　　（二）乙方在甲方紅線內(nèi)施工，需接受甲方的調(diào)度安排，如因此引起工程延誤，則工期順延；甲方提供紅線內(nèi)其他管線圖，乙方注意對沿線已完工程進行保護，如有損壞，應(yīng)及時修復(fù)或賠償相關(guān)費用。

　　（三）遵守國家的法律、法規(guī)。

　　第八條：工程延期

　　對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應(yīng)相應(yīng)順延。

　　（一） 工程量變化和設(shè)計變更。

　　（二） 一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8小時。

　�。ㄈ�） 不可抗力。

　　（四） 自甲方項目資料齊全遞交規(guī)劃部門之日起，建設(shè)工程規(guī)劃許可手續(xù)未在二個月內(nèi)辦理完畢。

　　（五） 約定或甲方代表同意順延的其它情況。

　　第九條：送電日期

　　甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。

　　第十條：協(xié)議期限

　　協(xié)議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。

　　第十一條：違約

　　甲方不按約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任（包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支

電工施工合同3

　　委托方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。

　　一、工程項目：

　　1、工程名稱：

　　2、交貨及安裝工程地點：

　　3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方認可為準(zhǔn))的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料，承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試。

　　二、系統(tǒng)總造價及其支付：

　　(一)系統(tǒng)總造價

　　1、本智能系統(tǒng)含稅總包干價為人民幣_____ ____.

　　2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設(shè)計方案的功能要求，以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。

　　(二)工程款支付

　　乙方完工驗收后支付工程總造價款的80%，余款在三個月內(nèi)付清。

　　三、工期：

　　1、本合同簽訂后，乙方于______年______月______日進場，到______年______月______日止， 完成安裝調(diào)試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準(zhǔn))。

　　2、在履約過程中，因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整，以此確定竣工日期。

　　四、供貨及安裝：

　　1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認可的設(shè)計方案的規(guī)定，否則，甲方有權(quán)要求乙方更換，有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。

　　五、維修保養(yǎng)：

　　1、本智能系統(tǒng)保修期為一年，自工程完工并通過甲方驗收合格之日起計。保修期內(nèi)，如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內(nèi)派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

　　2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以最優(yōu)惠價格適當(dāng)向甲方收費。

　　3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議，乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。

　　4、甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應(yīng)繼續(xù)為客戶提供最優(yōu)惠的服務(wù)。免費維修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內(nèi)任何部分(如：線路、零件)后造成損壞;非乙方指定的專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)安裝而引起的故障。

　　六、雙方責(zé)任：

　　(一)甲方責(zé)任：

　　1、審核乙方提供的設(shè)計方案、安裝施工方案，在收到后的_____日內(nèi)完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。 甲方應(yīng)督促和協(xié)調(diào)其它施工方，為乙方提供必要的施工條件，以免影響乙方施工工期。

　　2、按工程進度向乙方支付工程款。

　　3、委派王寬(項目經(jīng)理)為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度。處理并協(xié)調(diào)甲乙雙方在施工中發(fā)生的'有關(guān)事宜。

　　4、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收。

　　5、組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。

　　(二)乙方責(zé)任：

　　1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。

　　2、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。所有設(shè)備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責(zé)。

　　3、對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負責(zé)免費返修。

　　4、對現(xiàn)場所有已完工的建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具有保護的責(zé)任，施工時如損壞甲方或住戶財產(chǎn)，由乙方負責(zé)賠償。

　　5、遵守甲方有關(guān)場地管理的規(guī)定并辦理有關(guān)的手續(xù)。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、除不可抗力(戰(zhàn)爭、天災(zāi)等)外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價0.5%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應(yīng)付而未付金額的0.5%計付違約金。

　　3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的0.5%向甲方計付違約金。逾期超過60日，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的0.5%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、本智能系統(tǒng)若由于系統(tǒng)器材質(zhì)量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后7天內(nèi)付清，否則按逾期付款處理。

　　2、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。

　　3、雙方在執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先行協(xié)商，若協(xié)商不成時，任何一方可以向 人民法院提起訴訟。

　　4、雙方簽訂認可的設(shè)計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。

　　5、甲乙雙方施工、設(shè)計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果3日內(nèi)不答復(fù)視為認可。

　　6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結(jié)清余款后本合同第八條第2款仍需繼續(xù)履行。

　　7、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，后附布局平面圖及設(shè)備設(shè)施清單。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

電工施工合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點：_________________

　　2、工程名稱：_________________

　　3、工程內(nèi)容：_________________在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚，-15°)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　二、承包范圍及方式：_________________包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價款等：_________________

　　1、選用材質(zhì)：_________________“聚酯胎3mm厚，-15°

　　防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工

　　2、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)

　　3、施工厚度要求：_________________采用外mm厚“”防水卷材

　　4、全部包工包料，單價為元/平方。

　　6、面積：_________________按甲方確認的實做面積結(jié)算，此價格為含稅人民幣價格。

　　四、工期：_________________按甲方項目部所安排的進度施工。

　　五、工程質(zhì)量：_________________

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________________合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-2000)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50208-2002)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。

　　六、合同價款與支付方式

　　按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米鋪貼面積

　　元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。

　　在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔(dān)，不再另計任何費用。

　　達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。

　　七、工程款支付辦法：_________________

　　1、當(dāng)?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達到合同約定的`質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在主體施工單位施工完回填土方后，

　　7日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè)，以防泥工施工時破壞防水層;

　　2、在土方回填后30日內(nèi)的適當(dāng)時間，發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題，資料提交齊全有效，發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后，承包人應(yīng)及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后，發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

　　4、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金，在保修期滿后的14日內(nèi)，由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。自行解決民工食宿。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　十、隱蔽工程和中間驗收

　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生產(chǎn)，文明施工由承包人負責(zé)并承擔(dān)其費用;施工開始前，發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發(fā)生工傷事故者，醫(yī)療費用由保險公司理賠，由發(fā)包人和承包人共同負責(zé)聯(lián)系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔(dān)。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者，發(fā)包人最終一次性賠付當(dāng)事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額，其余由承包人承擔(dān)。

　　十二、工程變更

　　施工過程中，承包人無權(quán)擅自變更;承包人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。

　　十三、工程轉(zhuǎn)包和分包

　　本工程嚴(yán)禁分包和轉(zhuǎn)包;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力

　　雙方關(guān)于不可抗力的約定：_________________暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災(zāi)害;發(fā)生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔(dān)自身的損失。

　　十五、保險

　　承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。

　　十六、關(guān)于意外停工的約定

　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發(fā)包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復(fù)工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔(dān)。

　　十七、工程質(zhì)量保修

　　本防水工程的保修期為五年;

　　承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修;質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。

　　十八、違約責(zé)任：_________________

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　2、

　　乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān)，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。

　　3、

　　乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。

　　4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。

　　5、

　　在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所造成的損失由乙方承擔(dān)，所損失的金額以甲方確認的為準(zhǔn)，且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除。

　　6、

　　乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)。

　　7、

　　在保修期間(保修期為五年)，如發(fā)生任何質(zhì)量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權(quán)自行修復(fù)，所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準(zhǔn))甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權(quán)不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責(zé)。

　　9、

　　工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔(dān)，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準(zhǔn)。

　　十九、廉潔條款

　　1、嚴(yán)禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、嚴(yán)禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務(wù)宴請，如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經(jīng)濟活動，一經(jīng)查實，甲方有權(quán)單方面終止合同，且乙方必須承擔(dān)由此造成的工期延誤、退場等一切經(jīng)濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準(zhǔn)，并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù)。

　　二十、其他事項：_________________

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　甲方負責(zé)人簽字：_________________乙方負責(zé)人簽字：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

電工施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，遵循自愿、平等、誠信的原則經(jīng)雙方協(xié)商，七二〇安置房室外供電工程由乙方承擔(dān)施工總承包，為了明確雙方的責(zé)權(quán)利，保證工程按期保質(zhì)保量竣工交付使用，現(xiàn)就有關(guān)事項協(xié)議如下：

　　一、室外供電工程施工安裝承包范圍：根據(jù)提供的《室外供電總平圖紙》、技術(shù)文件等，自10KV高壓供電線路到用戶戶內(nèi)配電箱的全部電氣安裝工程;

　　1)安裝每棟分支電纜線路，防雷設(shè)置(防雷設(shè)置要達到新建縣氣象局規(guī)范標(biāo)準(zhǔn))土建主體防雷設(shè)施由項目部負責(zé)，強電防雷設(shè)施由供電承包責(zé)任人負責(zé)、電表箱進線電纜;

　　2)安裝路燈電纜線路、燈桿、燈具、控制裝置等;

　　3)預(yù)埋穿越水泥道路電纜管;

　　二、工程決算執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、全國統(tǒng)一安裝工程定額(20xx江西省單位估價表);

　　2、取費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行江西省費用定額及國家有關(guān)規(guī)定;

　　3、材料價格按施工當(dāng)期的市場價執(zhí)行;

　　4、工程量按照設(shè)計圖紙、設(shè)計變更簽證計算;

　　三、甲方責(zé)任

　　1、審核乙方提供《室外供電總平面布置圖》、《路燈照明平面布置圖》及其它有關(guān)圖紙、技術(shù)文件;

　　2、及時向乙方通報其它室外工程施工進度情況。

　　3、對乙方的安裝工作進行監(jiān)督和檢查。

　　四、乙方責(zé)任

　　1、認真按照甲方審核后的設(shè)計圖紙、有關(guān)技術(shù)文件、完成本合同所規(guī)定的.室外供電工程。

　　2、乙方外購設(shè)備、材料須經(jīng)甲方認可，優(yōu)先使用甲方庫存材料。

　　3、緊密配合甲方其它室外工程施工，及時做好電氣預(yù)埋工作。

　　4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照《建筑電氣工程質(zhì)量驗收規(guī)范》施工安裝。

　　5、接受甲方監(jiān)督和檢查，對未按設(shè)計要求安裝的要及時整改。

　　6、乙方必須嚴(yán)格遵守建筑施工、建筑電氣安裝安全操作規(guī)程，確保人員、材料、設(shè)備的安全，并對全過程的安全負全責(zé)。

　　7、工程未移交甲方前，乙方應(yīng)負責(zé)施工材料、工具、設(shè)備、器件和已安裝好的供電線路、電纜線路、電表的保管和維護管理工作。

　　8、工程竣工驗收前乙方應(yīng)提供七二0安置房高、低壓線和路燈安裝竣工圖;

　　五、違約責(zé)任

　　1、乙方未按照設(shè)計圖紙及要求安裝或者擅自安裝改變設(shè)計、改變工藝造成返工、整改所需的材料費、人工費由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方未按照設(shè)計圖紙及要求以及建筑電氣安裝驗收規(guī)范安裝，拒絕接受甲方檢查和監(jiān)督，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

　　六、工程造價及付款方式

　　1、工程造價：

　　工程總價款按《七二0廠職工宿舍強電工程》預(yù)算造價：522288.09元編制時間20xx年12月01日、《七二0廠宿舍路燈工程》預(yù)算造價：

　　94364.62元編制時間20xx年12月12日。總預(yù)算造價為：616652.71元，經(jīng)雙方協(xié)商：雙方同意確定工程造價按人民幣50萬元總包干(大寫：伍拾萬元整)。

　　2、合同簽訂后，甲方支付工程總造價的40%作為本工程材料的預(yù)付款。工程10KV通電后，甲方支付工程造價的25%。工程竣工驗收合格后，乙方開據(jù)工程屬地地稅發(fā)票再支付工程總造價的30%，余款5%的質(zhì)量保證金一年期滿無質(zhì)量問題一次付清。

　　七、合同工期以及工程質(zhì)量保證的承諾

　　1、開工時間：20xx年12月20日;

　　2、竣工時間：20xx年03月30日;

　　3、工程竣工驗收合格后12個月之內(nèi)乙方免費負責(zé)保修。

　　八、其它約定

　　1、《室外供電總平面布置圖》、《路燈照明平面布置圖》及其它有關(guān)圖紙、技術(shù)文件及施工過程中甲方發(fā)出的變更通知均屬于本合同附件，與本合同等同有效。

　　2、在承包期內(nèi)，乙方未能管理維護好施工材料、工具、設(shè)備、器件和已安裝好的供電線路、電纜線路、電表，造成丟失和損壞由乙方承擔(dān)經(jīng)濟損失。

　　3、在承包期內(nèi)，乙方未做好施工安全工作，造成設(shè)備、人身事故或者傷害到他人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此而造成的全部經(jīng)濟損失。

　　4、質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方承諾接到通知24小時內(nèi)返修，否則，甲方可委托他人返修，返修費在5%質(zhì)量保證金中支付。

　　5、簽訂合同時，乙方應(yīng)提供電氣安裝人員<<身份證>>、<<電工操作證>>復(fù)印件。

　　6、本合同一式肆份，雙方簽字蓋章生效;

　　7、本合同解釋權(quán)歸甲方，其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：七二0安置房項目部(蓋章)

　　代表：

　　電話：

　　乙方：(蓋章)

　　代表：

　　開戶行：

　　賬號：

　　電話：

　　年月日：

電工施工合同6

　　甲方：武漢×××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　乙方：武漢××科技發(fā)展有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方×××大廈的電梯布線工程進行施工有關(guān)事宜，簽訂本合同：

　　第一條工程概況

　　工程名稱：武漢×××大廈電梯布線工程

　　工程地點：武漢市黃浦區(qū)××路×××號

　　工程內(nèi)容：8臺32層和2臺8層電梯轎箱到電梯機房的布線(含地下三層)

　　承包方式：包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

　　第二條工程工期：

　　1、開工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守乙方提交并經(jīng)甲方確定的進度計劃中確定的總?cè)諝v工期、各階段工期。工期中已包括法定節(jié)假日、現(xiàn)場測試、提交竣工報告的時間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時間，并包括政府的各種規(guī)定及臨時規(guī)定、通告對工期的影響等在內(nèi)，該等因素不作為延長工期的因素。

　　3、乙方逾期履行任何一階段工期，或甲方認為竣工日明顯地變得不能遵守，甲方可要求對本工程的一個或多個部位優(yōu)先完成而無需增加費用。乙方須無償?shù)貙κＳ喙ぷ鳠o延誤地遵從甲方指示。

　　第三條工程質(zhì)量等級

　　1、工程質(zhì)量等級：優(yōu)良

　　2、如本工程質(zhì)量僅達到合格而未達到優(yōu)良，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)返工以達到優(yōu)良。如甲方同意接受該質(zhì)量僅達到合格的工程，乙方應(yīng)當(dāng)按建筑面積每平方米500元的標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)違約金。

　　第四條工程造價

　　1、單價標(biāo)準(zhǔn)：人民幣×元。該單價一次性包死，不因人工、材料價格漲落等任何因素的變化而調(diào)整。該單價已經(jīng)包含了乙方完成本工程所需的人工費、材料費、安裝費、稅費、施工手續(xù)辦理所需費用等乙方完成本合同約定內(nèi)容所需全部費用，除非本合同另有約定外，甲方無須再向乙方支付任何費用。

　　2、工程施工過程中，如設(shè)計變更或甲方要求變更的，變更部分的工程造價按照人民幣×元的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。

　　3、本工程總造價暫定為××萬元(大寫：××萬元)人民幣，最終按甲方確認的乙方實際工程量及本合同單價，據(jù)實結(jié)算。

　　第五條工地考察

　　1、乙方已按甲方要求認真考察了施工現(xiàn)場并充分了解了施工現(xiàn)場位置、周邊情況、儲存空間、作業(yè)空間狹窄、起卸限制及任何其它足以影響工期、承包價款之情況。乙方理解不會獨占工作面和工作空間以及施工現(xiàn)場，理解交叉施工、施工等待對工期、價款的影響，亦理解政府管理部門對施工作業(yè)方式和時間可能的影響或限制。乙方確認本合同所約定工程造價計價標(biāo)準(zhǔn)，已包括上述因素等對工期、價款的影響。前述因素不予延長工期。乙方保證在約定工期內(nèi)將符合本合同約定并具備國家規(guī)定交付使用條件的工程竣工交付甲方。

　　2、乙方任何因忽視或誤解上述情況，不得因此提出索賠或工期延長。

　　3、施工現(xiàn)場以甲方批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計中的施工總平面布置圖為準(zhǔn)。

　　第六條工期的順延

　　1、當(dāng)發(fā)生設(shè)計變更、工程量增加等，但不影響關(guān)鍵線路的，乙方應(yīng)當(dāng)自行采取措施，不予延長工期。

　　2、對以下情況造成的工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延，雙方的損失由各自承擔(dān)：

　　(1)發(fā)生下述不可抗力事件并造成工期延誤的：戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或4級以上的地震;或連續(xù)4小時以上的暴雨;或連續(xù)7天38℃以上的高溫;或停電每天累計4小時;

　　(2)工程按國家法律、政策或地方政府要求停建或緩建時造成的延誤。

　　(3)甲方同意順延的其他情況。

　　3、乙方在以上情況發(fā)生后2日內(nèi)，就延誤的內(nèi)容向甲方代表提出報告。乙方未按期提出報告的，視為以上情況對工期無影響或雖有影響但乙方有必要措施無需延長工期和增加費用。

　　4、除雙方明確約定可以順延工期的情況外，其它情況一律不予順延工期。非約定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第七條分包和轉(zhuǎn)包

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在合同約定開工日前7日內(nèi)向甲方提交乙方現(xiàn)場負責(zé)人或乙方工地代表、技術(shù)人員、安全人員、施工隊長(經(jīng)理)名單，并附相應(yīng)的證書。如發(fā)生變動，乙方應(yīng)當(dāng)提前七日向甲方提交書面報告。乙方必須由其內(nèi)部職工組成的項目管理人員及技術(shù)人員自行完成本工程。甲方發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場乙方上述人員與乙方所報不符，視為乙方違法分包。

　　2、甲方保留指定分包的權(quán)利。

　　3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必須事先征得甲方的書面許可。甲方許可的分包商不稱職或者其行為影響項目的工期(包括階段工期)、質(zhì)量等，甲方可書面要求乙方將該分包商撤換。

　　4、乙方違法或違約分包、轉(zhuǎn)包的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)施工合同總金額20%的違約賠償金。

　　第八條材料、設(shè)備

　　1、本工程的所需的全部材料，均由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)根據(jù)本合同附件一：《乙方采購材料明細》等規(guī)定進行采購。該附件作為竣工驗收的標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　2、對于乙方負責(zé)采購的材料，甲方有權(quán)在施工過程中予以調(diào)整，在材料進場前的調(diào)整其損失由乙方負責(zé)，若材料進場后調(diào)整所產(chǎn)生的損失由甲方負責(zé)。

　　甲方調(diào)整時，該部分材料的價格采用甲方限價。具體為：乙方應(yīng)當(dāng)在采購10日前，向甲方提交采購供應(yīng)計劃，明確通知擬購材料的產(chǎn)地、品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量及計劃安裝日期等，甲方在七日內(nèi)提出限價單，明確其規(guī)格、質(zhì)量要求和限價要求，乙方必須按甲方限價單執(zhí)行，單價作相應(yīng)調(diào)整。所有材料以甲方確認的施工圖為準(zhǔn)、任何調(diào)整均以書面通知乙方。

　　3、材料要求

　　(1)乙方在簽訂材料供貨合同前，無償向甲方提供樣品并注明型號、規(guī)格、產(chǎn)地、計量單價等內(nèi)容及材料質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證書、環(huán)保認證書，對于進口材料，乙方并應(yīng)當(dāng)同時提供原產(chǎn)地證明及商檢報告，經(jīng)甲方審定、批準(zhǔn)后方可采購、使用。該類材料樣品將被封存，作為驗收標(biāo)準(zhǔn)之一。未經(jīng)甲方書面同意，不得再作任何更改。甲方對任何樣品的封存、認可，并不會解除乙方對材料的質(zhì)量保證責(zé)任。

　　(2)對于主要材料的供應(yīng)(無論國產(chǎn)或進口)，甲方保留直接采購的權(quán)利。

　　(3)材料規(guī)格

　　本工程所用材料必須符合規(guī)范和圖紙及武漢市有關(guān)文件規(guī)定所說明的種類和標(biāo)準(zhǔn)要求。任何材料在施工后發(fā)現(xiàn)不符合政府有關(guān)部門的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定時，乙方必須免費更換其他由甲方認可的合格材料，并不得延長工期期限。

　　(4)材料試驗、復(fù)測

　　乙方應(yīng)遵守政府有關(guān)部門的規(guī)定，對所有材料的相關(guān)性能進行試驗、復(fù)測，包括防火阻燃性能、環(huán)保等;試驗次數(shù)與檢測單位按政府有關(guān)部門規(guī)定執(zhí)行。乙方需提供試驗用的材料按規(guī)格要求送到指定實驗室進行試驗，支付有關(guān)試驗費用(試驗費用由乙方承擔(dān))。試驗合格后才可使用，若試驗結(jié)果被認定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬離施工現(xiàn)常而該批材料采購、運輸、搬遷費用等均由承包商負責(zé)。

　　(5)材料的地域適應(yīng)性

　　乙方需考慮材料對武漢氣候的適應(yīng)性，尤應(yīng)注意預(yù)防氣候變化造成的變形。

　　(6)材料的包裝保護

　　所有運抵工地現(xiàn)場的材料，必須是全新且完整無缺及有妥善包裝保護(凡需包裝的材料)。免受因搬運、天氣與其他任何情況引起的損壞。在可能情況下，材料在使用前都能保存在原有的包裝箱內(nèi)或用其他覆蓋物保護。

　　4、所有材料，乙方應(yīng)當(dāng)在材料運進現(xiàn)場前向甲方提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、環(huán)保認證書等品質(zhì)合格證明以及安裝使用技術(shù)資料，并應(yīng)當(dāng)進行必要的試驗、測試、復(fù)檢。否則，相關(guān)的材料不得使用，甲方發(fā)現(xiàn)使用的，有權(quán)要求乙方更換，無論該材料是否質(zhì)量合格，因此所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。甲方的核實、接受相關(guān)文件、報告，并不免除乙方對于材料質(zhì)量的保證責(zé)任，材料的缺陷責(zé)任仍由乙方承擔(dān)。

　　5、材料的運輸、裝卸、保管保護。

　　本工程施工用材料由乙方負責(zé)運至倉儲場地卸車并保管保護，運輸、裝卸、保管保護等費用，均由乙方承擔(dān)，如施工現(xiàn)場有倉儲場地，甲方可免費提供，沒有倉儲場地或不足的，由乙方自行解決，且不得要求延長工期或增加費用。

　　第九條工地代表及有關(guān)人員。

　　各方代表及雙方各自確定的`文件簽收人

　　甲方為：×××、×××。乙方為：××、×××。

　　2、涉及工程量、材料價格等與工程決算及索賠有關(guān)的工程施工簽證單，必須由甲方代表簽字并加蓋甲方工程簽證專用章，工程決算則必須加蓋甲方公章，否則一律無效。

　　第十條施工

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂的同時，向甲方提交施工組織設(shè)計和進度計劃，經(jīng)甲方確認后，方可進場施工。

　　2、施工現(xiàn)場及材料的安全保護、防火防盜、消防等工作均由乙方負責(zé)。乙方應(yīng)并配置足夠的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地發(fā)生火災(zāi)。乙方須采取措施使工程免受損壞或受惡劣天氣的影響。

　　3、甲方負責(zé)提供施工用水源、電源接駁位置，但到具體用水用電作業(yè)區(qū)的二次接線及計量表由乙方自費接駁、安裝，施工水、電費由乙方自行承擔(dān)。

　　4、隱蔽工程在隱蔽前，必須報經(jīng)甲方代表檢查驗收，否則不得施工，甲方并有權(quán)要求重新檢查驗收，因此而造成的損失由乙方承擔(dān)，工期不予延長。

　　5、乙方呈報的一切技術(shù)聯(lián)系單及施工方案，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方的批準(zhǔn)，不會減輕或免除乙方的責(zé)任。

　　6、乙方應(yīng)當(dāng)確保其具備所承包工程的相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。甲方不再負責(zé)審核。

　　7、工程的成品保護：工程竣工驗收合格且交付甲方前的成品保護均由乙方負責(zé)(對于成品的損壞由責(zé)任方負責(zé))

　　8、乙方所選購的材料應(yīng)符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，保證工程的空氣質(zhì)量驗收后達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工交付時，承包方必須提交相應(yīng)的環(huán)保及空氣環(huán)境質(zhì)量合格檢測報告，保證所施工部位不存在環(huán)境污染或空氣質(zhì)量不合格情況。檢測時應(yīng)當(dāng)通知甲方派員到常

　　乙方工程質(zhì)量不合格或未達到本合同要求的，或乙方未提供前述檢測報告或不合格的，甲方有權(quán)拒付任何費用。

　　9、乙方必須每天將垃圾集中于甲方在工地的指定地點，采取有效措施保持電梯前室走廊及施工現(xiàn)場的清潔，妥善存放和處置乙方設(shè)備或多余的材料，并每天清除一次殘留物、垃圾和甲方認為不再需要的臨時工程設(shè)施，避免業(yè)主投訴或索賠。

　　乙方在撤場前，應(yīng)當(dāng)清理好工地、清除并運走所有乙方設(shè)備、剩余材料、殘物、垃圾和甲方認為不再需要的臨時工程設(shè)施，達到能夠交付購房者直至甲方滿意為止，使現(xiàn)場和工程處于清潔和安全的狀況。乙方如未按本合同要求清潔、清理工地的，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費用由乙方承擔(dān)，甲方可在應(yīng)付乙方的工程款中扣除。

　　10、工程開工前及施工過程中，乙方須依據(jù)武漢市有關(guān)規(guī)定和要求報批所有應(yīng)由施工單位辦理的手續(xù)、交納相關(guān)費用。如有疏忽，一切經(jīng)濟和工期上的損失、造成的罰款由乙方負責(zé)。

　　11、乙方須配合甲方或甲方指定人員對乙方工程涉及的電梯系統(tǒng)的調(diào)試工作，并根據(jù)甲方意見進行整改，直到該系統(tǒng)正常運行。

　　第十一條已完工程量的確認

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)在完工后五日向甲方提交已完工程量報告、材料采購供應(yīng)、堆放、使用情況報告、材料采購供應(yīng)計劃、進度計劃履行情況、延期原因分析、趕工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及時核算已完工程量。乙方應(yīng)當(dāng)為甲方審核提供便利條件，并派員參加。

　　2、甲方代表對乙方未按圖紙或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪費的工程量不予承認，不予順延工期，不給予經(jīng)濟補償。

　　第十二條工程款支付

　　1、本工程無預(yù)付款。

　　2、全部工程竣工驗收合格、乙方提交完整工程檔案資料且工程交付甲方后7日內(nèi)，乙方向甲方提交工程結(jié)算報告，雙方進行結(jié)算，甲方確認工程結(jié)算值后30日內(nèi)，甲方支付至工程結(jié)算值的95%。

　　3、剩余5%為保修金，自保修期滿之日起十日內(nèi)無息支付給乙方。

　　4、在甲方支付工程款的同時，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方出具相應(yīng)的合法有效的工程款發(fā)票。

　　5、最終的工程造價以雙方結(jié)算為準(zhǔn)。

　　6、因任何原因需增加的工程款、費用，均在雙方竣工決算后支付。

　　第十三條竣工驗收

　　1、工程完工具備竣工驗收條件，乙方按國家及地方工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量自檢合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工報告及完整竣工資料、其中包括符合竣工備案及交付使用所需的按規(guī)定應(yīng)由乙方辦理的全部文件、資料，然后，甲方組織進行驗收。

　　2、乙方未按規(guī)定執(zhí)行的，甲方有權(quán)拒絕驗收，因此而造成逾期竣工的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期竣工的責(zé)任。甲方如同意驗收，并不免除乙方提交相關(guān)報告、文件、資料的義務(wù)。

　　3、工程經(jīng)竣工驗收合格符合本合同要求、乙方清理好場地可辦理場地移交的，甲方應(yīng)當(dāng)簽發(fā)竣工驗收合格證，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方簽發(fā)之日起五日內(nèi)移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方簽發(fā)竣工驗收合格證之日為竣工日，否則，自乙方實際移交全部工程之日為竣工日。

　　第十四條保修

　　自工程竣工驗收合格符合合同要求并將工程、資料全部移交之日起開始計算保修期，保修期為二年(有防水要求的部位保修期為五年)，保修期內(nèi)由乙方保修并承擔(dān)費用。雙方另行簽訂《建筑工程質(zhì)量保修責(zé)任制度》，作為本合同的附件二。

　　第十五條違約責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任

　　甲方逾期付款的，每逾期一日，應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率承擔(dān)利息。工期不予順延。

　　2、乙方責(zé)任

　　除本合同約定的違約責(zé)任外，乙方如有下述違約，并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列違約責(zé)任：

　　(1)乙方違反各項制度的，相應(yīng)制度已規(guī)定了違約責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)按相應(yīng)制度規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任、違約金。

　　(2)乙方未履行任何一項義務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)每日500元的違約金。逾期超過十日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)無條件于七日內(nèi)退常雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價的50%結(jié)算工程款。

　　(3)乙方未經(jīng)甲方許可停工達十日以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件于七日內(nèi)退常雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價的50%結(jié)算工程款。

　　(4)在施工過程中，對于工程質(zhì)量達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方或監(jiān)理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。但如該乙方違反國家強制性規(guī)定，或乙方未按指令或要求整改逾期達14日仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)，或同一部位經(jīng)兩次指令仍未符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件于七日內(nèi)退常雙方于乙方退場后，按照本合同約定的綜合單價的50%結(jié)算工程款。

　　(5)對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。

　　(6)乙方不得串通甲方相關(guān)人員編造虛假簽證等文件，否則，甲方有權(quán)追究乙方刑事責(zé)任外，同時乙方應(yīng)當(dāng)按虛假文件產(chǎn)生的虛報款項的金額向甲方承擔(dān)違約金。

　　3、其他

　　(1)因甲方原因合同解除，甲方只承擔(dān)因此造成的直接損失，不賠償預(yù)期可得利益。

　　(2)因乙方原因?qū)е陆獬�合同，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業(yè)繼續(xù)施工而需比原合同價格多發(fā)生的工程費用，皆由乙方賠償給甲方，甲方在支付其余工程款時予以扣除。

　　(3)如因乙方原因工程延期或存在質(zhì)量問題的，除乙方按本合同約定向甲方承擔(dān)違約責(zé)任外，甲方因此而逾期交房、房屋質(zhì)量問題需向購房者承擔(dān)的違約金、賠償金，甚至購房者退房的一切損失，均由乙方承擔(dān)，為此，乙方應(yīng)當(dāng)確保工期和質(zhì)量，并應(yīng)當(dāng)在發(fā)生質(zhì)量問題時立即全力解決。

　　(4)工程質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項。

　　第十六條保險

　　由乙方負責(zé)施工現(xiàn)場的施工安全、施工人員安全，乙方需自行投保施工現(xiàn)場人員人身財產(chǎn)意外傷亡的保險、工程的一切保險及第三者責(zé)任險，并承擔(dān)其費用。

　　第十七條竣工日前使用

　　下列情況均不視為甲方提前使用，乙方仍應(yīng)當(dāng)對工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任：

　　(1)甲方在臨時使用已完工程的;

　　(2)經(jīng)甲方許可的裝飾裝修施工單位進行裝飾裝修施工;

　　(3)無論何方原因造成的延期，在合同確定的竣工日之后，如工程尚未達到國家規(guī)定及合同約定要求時，甲方為履行與他人的買賣合同或租賃合同或為銷售而需使用，減少損失而將工程或其部分交付買方或承租方的或使用的。

　　第十八條爭議的解決

　　雙方因履行本合同發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時,任何一方均可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　簽署日期：年月日

電工施工合同7

　　甲方:

　　乙方:

　　根據(jù)武漢供電公司批準(zhǔn)的供電方案(報裝編號/傳單編號),經(jīng)招投標(biāo)程序及雙方協(xié)商,甲方委托乙方負責(zé)報裝用電工程，依照武漢供電設(shè)計院設(shè)計的方案進行設(shè)備選型、購置及施工。為使工程順利進行，明確甲、乙雙方的責(zé)權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》雙方特簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程質(zhì)量：

　　4、工期：

　　5、工程主要內(nèi)容和范圍

　　本工程的供電方案報批程序（此方案必須滿足本項目用電容量）和武漢供電設(shè)計院設(shè)計的施工圖紙的內(nèi)容（不含開閉所及配電室土建工程）。

　�。�1）開閉所及公用配電室的電氣設(shè)計，專用配電室電氣設(shè)計，變電站至開閉所外線設(shè)計及配電室低壓出線設(shè)計。

　�。�2）開閉所、公用配電室的高、低壓柜、變壓器、電纜、計量裝置的設(shè)備采購、安裝、調(diào)試，專用配電室的高、低壓柜、變壓器及箱式變壓器的設(shè)備采購、安裝、調(diào)試。

　　（3）市電到開閉所外線工程的土建工程，設(shè)備及材料的采購、安裝、調(diào)試，開閉所至各配電室的土建工程，設(shè)備及材料的采購、安裝、調(diào)試。

　　（4）其余施工內(nèi)容詳見武漢市供電設(shè)計院設(shè)計圖。

　　二、工程費用和付款方式：

　　1、根據(jù)供電方案及工程施工設(shè)計圖，經(jīng)公開招標(biāo)，中標(biāo)價為人民幣萬元。其中：清單包干價萬元，預(yù)留金萬,配電房土建費用萬。（預(yù)留金為甲方可能發(fā)生的工程量變更而預(yù)留的金額屬甲方支配）

　　2、合同簽訂生效后，甲方向乙方支付工程款總價的30%，合計人民幣萬元，大寫：（設(shè)備訂制款）

　　3、甲方按供電部門提供的交款清單全額支付，如設(shè)計費、施工費、檢測費、調(diào)試費、安裝費、計量費及驗收送電（因戶主為江岸區(qū)房地產(chǎn)公司，此費用含在清單包干價中，如甲方交需從清單包干價中扣除）。

　　4、項目供電工程線路、設(shè)備施工安裝完成后，經(jīng)甲方、監(jiān)理方、審計方核實驗收后,再向乙方支付工程款總價的20%(即總工程款的50%)合計人民幣萬元，大寫：。待審計單位完成供電工程審核后，甲方向乙方支付至審核價的'95%（含已支付款項）。乙方請供電局驗收送電，并向甲方移交竣工資料等相關(guān)文件。

　　5、總價款5%質(zhì)保金在送電滿一年后一周內(nèi)支付。

　　6、中標(biāo)書中發(fā)生的費用按中標(biāo)價計算，未發(fā)生的費用需扣除，新增項目單價按審計單位確定的價格進行計算。乙方超出圖紙和招投標(biāo)文件增加的非國家強制性規(guī)范要求的工程量，或非甲方原因造成返工的工程量，不予計量。

　　三、甲方的職責(zé)

　　1、 提供乙方所需相關(guān)資料及用電需求圖，乙方負責(zé)辦理一切相關(guān)手續(xù)。

　　2、辦理規(guī)劃紅線應(yīng)交的政府規(guī)費。

　　3、按合同約定時限繳納工程款。

　　4、本合同簽訂后，提供雙方驗收合格的配電房（建筑）。提供供電工程必要施工條件，保證施工現(xiàn)場道路暢通。

　　5、負責(zé)供電工程與其它工程施工之間交叉配合的協(xié)調(diào)工作，保證施工順利進行。

　　6、送電前必須配合完善相應(yīng)供電手續(xù)。

　　四、乙方的職責(zé)

　　1、根據(jù)甲方的委托，負責(zé)與供電公司各部門之間的協(xié)調(diào)。

　　2、協(xié)助甲方辦理供電線路工程規(guī)劃紅線手續(xù)。

　　3、認真做好工程報裝、設(shè)計、設(shè)備購置、施工及安裝調(diào)試工作。嚴(yán)格按照設(shè)計院要求、規(guī)范施工、施工標(biāo)準(zhǔn)進行施工，按照國家安全操作規(guī)程組織施工，采取嚴(yán)格的安全防護措施，確保施工中自身及他人的生命及設(shè)備財產(chǎn)安全，并承擔(dān)安全事故而造成的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失。

　　4、因乙方采購設(shè)備質(zhì)量及施工質(zhì)量引起上級電網(wǎng)事故，由乙方負全部責(zé)任。

　　5、保證工程質(zhì)量優(yōu)良，確保供電工程驗收，按時送電。如非乙方原因，不能按時送電，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　6、在施工過程中乙方自行負責(zé)施工現(xiàn)場安全防盜事宜，如發(fā)生電氣設(shè)備、安裝材料等盜竊或破壞，因此引起的財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)。

　　五、工程保修

　　工程保修期為兩年，從送電之日起計算。保修期內(nèi)由于因乙方采購設(shè)備質(zhì)量及施工質(zhì)量問題引起的故障，乙方提供免費保修；保修期內(nèi)發(fā)生其它故障，甲方可委托乙方處理，乙方只收取材料費（人為因素不在其中）。保修期外，隨時提供有償服務(wù)。

　　六、違約責(zé)任

　　1、甲方未按合同履行職責(zé)，致使乙方延誤工期及送電，造成乙方的直接經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)賠償。

　　2、乙方未按合同履行職責(zé)，使工程不能按時送電，甲方因此造成的直接經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

　　3、由于不可抗力原因，不能履行合同，雙方協(xié)商解決。

　　七、爭議的解決

　　因本合同或在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；如協(xié)商未能達成一致，有權(quán)向項目所在地人民法院起訴。

　　八、合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)調(diào)一致，可訂立補充條款。本合同、招投標(biāo)文件、設(shè)計圖及補充條款為全合同不可分割的一部分。本合同、招投標(biāo)文件、設(shè)計圖及其補充條款內(nèi)空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。

　　九、本合同一式陸份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲方留肆份備檔，并交乙方兩份。工程送電保修期滿后失效。

　　合同訂立時間:xx年xx月xx日

　　合同訂立地點：

　　甲方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　乙方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

電工施工合同8

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。發(fā)包、承包雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致、訂立本協(xié)議書。為確保工程質(zhì)量，保證工程進度，提高經(jīng)濟效益，明確雙方責(zé)任，經(jīng)雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議。望雙方共同信守。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　承包范圍：水電安裝工程及弱電部分，清理自己產(chǎn)生的建筑垃圾，安裝好后被偷盜的電線和損壞的給排水管工時費自行負責(zé)。(給水管安裝到水表前，排水管，雨水管安裝到陰井和排水溝，電器部分安裝到電表前，接通電源。增減部份不計。主給水管、橋架洞預(yù)留、補洞。弱電箱安裝，弱電線盒安裝、開關(guān)插座安裝、人防水電安裝等，水電施工圖范圍。)

　　二、承包概況：

　　包工不包料、自己使用的工具自帶，發(fā)包方不給予提供。

　　三、質(zhì)量要求：

　　承包方必須嚴(yán)格按施工藍圖、施工規(guī)范認真組織作業(yè)，每一道分項工序完成后，承包方自檢后報發(fā)包方，發(fā)包方及監(jiān)理組織一次性合格驗收，驗收不合格，出現(xiàn)返工，影響下一道工序，造成經(jīng)濟損失由承包方負責(zé)。保修金5%，保修期限為終驗合格后兩年內(nèi)。

　　四、工期要求：

　　承包方必須與土建部分同時完成該項工作內(nèi)容，如中途有意停工不做，而影響下一道工種施工，發(fā)包方有權(quán)終止合同另找他人做，但已經(jīng)完成的工程量只能付給20%工程款。如沒有按期完成則承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。

　　五、承包單價：

　　按建筑面積：19902 M按建筑面積19.00元/M，地下室建筑面積6102 M按建筑面積每平方米6.00元/M，以上合計總價：414750元整。

　　六、付款方式：

　　工程進度款，按實際完成工程量支付50%，達到初驗標(biāo)準(zhǔn)再支付20%，終驗后再支付20%，住戶鑰匙交清后支付5%，驗收完成后兩年內(nèi)返還保修金。

　　七、施工現(xiàn)場材料管理：

　　作業(yè)組進入現(xiàn)場所用材料必須聽從工地管理人員及發(fā)包方安排、必須按圖紙和所定的'材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成損失全部由承包方負責(zé)。

　　八、安全責(zé)任：

　　承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。遵守和執(zhí)行發(fā)包人提供的《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理處罰條例》等規(guī)章制度。

　　由于承包人在施工過程中安全防護措施不善或者違章指揮導(dǎo)致的安全傷亡事故，均由承包人自己負責(zé)承當(dāng)一切經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，發(fā)包人不承擔(dān)由此造成的任何法律和經(jīng)濟責(zé)任。

　　九、承包方責(zé)任：

　　1、必須約束本組作業(yè)人員，不能亂拿工地的東西，未經(jīng)負責(zé)人同意，私自亂拿者，以偷竊行為處理100倍價值處罰，不允許各作業(yè)之間在工地上發(fā)生吵架、打架，影響公司形象，如發(fā)生一次罰款20xx元，不許在工地上隨地大小便，如發(fā)生一次罰款20xx元。

　　2、承包方必須服從發(fā)包方安排和指揮，遵守和執(zhí)行發(fā)包方、監(jiān)理的有關(guān)管理規(guī)章制度和辦法。

　　3、承包人所帶領(lǐng)的職工必須遵守當(dāng)?shù)卣�府部門及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，若在當(dāng)?shù)丶肮さ匾酝獍l(fā)生任何人身意外傷害事故均由承包人自己負責(zé)承擔(dān)。

　　十、獎懲制度：

　　1.承包人在施工過程中若造成工程質(zhì)量事故和返工，發(fā)包人將對承包人按實物總造價三倍給予處罰。

　　2.若在正常情況不按施工進度進行，每延誤一天處罰1000.00元。

　　3.實際工期按發(fā)包人要求執(zhí)行，承包人遵照執(zhí)行。

　　十一、相關(guān)事宜：

　　1.如承包人私自把承包的工程轉(zhuǎn)包他人，本合同一做費。承包人與發(fā)包人無任何承包關(guān)系。

　　2. 承包人每天工做時間內(nèi)必須有代班人員在施工現(xiàn)場管理，處理施工過程中發(fā)生的問題等。

　　3.本合同一式二份各執(zhí)一份，由簽訂日起，有法律效力，完工后自行失效。

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　日期：

電工施工合同9

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)： 工程(部分) 施工承包合同

　　甲方經(jīng) 文批準(zhǔn)，建設(shè) 工程，已于 年 月 日經(jīng)過招投標(biāo)，由乙方中標(biāo)承包。按照《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程項目批準(zhǔn)單位：

　　4、承包范圍和內(nèi)容：

　　5、 其他需要約定的工程概況內(nèi)容

　　第二條 工程期限

　　1、本工程開工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。

　　2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延，并用書面形式確定順延期限。

　　(1)甲方在合同規(guī)定開工日期前未能提供施工場地，道路、水、電源未能接通而影響施工。

　　(2)甲方負責(zé)供應(yīng)的設(shè)備、材料在交驗時發(fā)現(xiàn)有缺陷，需要修、配、改、代、換而影響進度的。

　　(3)因設(shè)計變更而延誤工期的。

　　(4)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電累計8小時以上而影響進度。人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第三條 工程總價

　　1、 本工程承包總價為人民幣-----------元。大寫

　　2、工程的承包方式為按甲方審定的本工程預(yù)算總額承包，包工包料(其中：不含 )。

　　3、 預(yù)算、結(jié)算編制依據(jù)：

　　4、遇下列情況，承包總價可作相應(yīng)調(diào)整：

　　(1)本工程承包總價為暫估價，經(jīng)雙方確認暫估價有變化;

　　(2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的費用變化;

　　(3)經(jīng)雙方審查確認的設(shè)計變更或工程量變更;

　　(4)經(jīng)甲方批準(zhǔn)在施工中增加了工程項目;

　　第四條 工程承包價款的支付與結(jié)算

　　1、本合同生效后，甲方向乙方支付工程預(yù)付款----------萬元。

　　2、甲方收到乙方的工程進度月報后，在-------天內(nèi)按核實的工程進度支付工程進度款，工程進度款支付達到合同總價的---------%時，逐步按比例開始扣回預(yù)期付款。

　　3、工程進度款支付達到合同總價的--------%時，不再按進度付款。待工程竣工驗收合格、竣工資料交齊后的-------天內(nèi)支付到合同總價的--------%，其余-------%的價款留做質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿后，未發(fā)生乙方責(zé)任的質(zhì)量問題，甲方一次付清。

　　4、工程竣工驗收合格后------內(nèi)，乙方將竣工資料(含發(fā)生的單項設(shè)計變更竣工資料)送交甲方，經(jīng)甲方審核后辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第五條 設(shè)備、材料供應(yīng)

　　1、以下設(shè)備、材料的供應(yīng)和費用由甲方負責(zé)，乙方在甲方指定的倉庫領(lǐng)取并負責(zé)運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場及運輸費用：

　　2、除甲方供應(yīng)以外的其他設(shè)備、材料由乙方負責(zé)采購和費用。

　　3、甲、乙雙方所提供的設(shè)備、材料在設(shè)備、材料到貨前一天應(yīng)相互及時通知，雙方組織有關(guān)人員進行開箱檢查、質(zhì)量驗收。

　　4、甲、乙雙方所提供的設(shè)備、材料，必須符合設(shè)計要求和國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并有產(chǎn)品合格證才能用于工程。任何一方認為對方提供的材料、設(shè)備需要復(fù)驗的，應(yīng)允許復(fù)驗。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復(fù)驗費由要求復(fù)驗方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的，由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)其復(fù)驗、退換、返工、停窩工等一切費用。

　　第六條 工程分包

　　1、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包。經(jīng)甲方同意分包的專業(yè)工程，乙方必須將分包人資質(zhì)交甲方備案后，乙方才可與符合資質(zhì)的分包人簽訂分包合同，否則，乙方將承擔(dān)違約責(zé)任，甲方將扣除分包部分合同款的 %的違約金。

　　2 、乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。

　　3、工程分包不能解除乙方任何責(zé)任與義務(wù)。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)管理人員，保證本合同的履行。分包人的任何違約行為或疏忽導(dǎo)致工程損害或給甲方造成其它損失，乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　第七條 雙方權(quán)利、義務(wù)

　　1、甲方的義務(wù)和責(zé)任

　　(1)遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

　　甲方應(yīng)在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關(guān)的法律、并承擔(dān)由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責(zé)任。

　　(2)提供施工場地，提供開工條件。

　　(3)提供設(shè)備材料

　　甲方應(yīng)負責(zé)提供合同約定應(yīng)由甲方提供的設(shè)備、材料及其他實物。

　　(4)發(fā)布開工通知

　　甲方委托監(jiān)理工程師按合同規(guī)定的日期前向乙方發(fā)布開工通知。

　　(5)提供已有的水文和地質(zhì)勘探資料

　　甲方應(yīng)向乙方提供已有的與本合同工程有關(guān)的水文和地質(zhì)勘探資料，對資料的真實性準(zhǔn)確性負責(zé)，不對乙方使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責(zé)。

　　(6)及時提供圖紙

　　甲方委托監(jiān)理工程師在合同規(guī)定的期限內(nèi)向乙方提供施工圖紙，并組織圖紙會審和設(shè)計交底。

　　(7)支付合同價款

　　甲方應(yīng)按合同規(guī)定支付合同價款和調(diào)整合同價款。

　　(8)工程竣工驗收

　　甲方委托監(jiān)理工程師負責(zé)或自行組織工程的竣工驗收工作。

　　2、乙方的義務(wù)和責(zé)任

　　(1)遵守法律、法規(guī)和規(guī)章，按時完成各項承包工作。乙方應(yīng)在其負責(zé)的各項工作中遵守與本合同工程有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證甲方免于承擔(dān)由于乙方違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責(zé)任。

　　(2)提交施工組織設(shè)計、施工措施計劃、統(tǒng)計報表和施工資料，并配合設(shè)計完成竣工圖。

　　(3)乙方應(yīng)按合同規(guī)定的內(nèi)容和時間要求，編制施工組織設(shè)計、施工措施計劃、統(tǒng)計報表和由乙方負責(zé)的施工資料，報送監(jiān)理工程師審批，并對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責(zé)任;工程竣工后及時提交施工圖和有關(guān)變更、洽商，配合設(shè)計院完成竣工圖，否則乙方將承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(4)施工準(zhǔn)備

　　乙方應(yīng)在接到開工通知后及時按照施工組織設(shè)計要求，調(diào)遣人員和調(diào)配施工設(shè)備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準(zhǔn)備工作。

　　(5)執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令

　　乙方應(yīng)認真執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)出的與合同有關(guān)的任何指令，按合同規(guī)定的內(nèi)容和時間完成全部承包工作。

　　(6)文明施工

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定文明施工，并應(yīng)在施工組織設(shè)計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。

　　(7) 保證工程質(zhì)量

　　乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工圖紙和本合同中規(guī)定的質(zhì)量要求完成各項工作，對因自身原因引起的質(zhì)量問題負責(zé)。

　　(8)保證工程施工和人員的安全

　　乙方應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料，設(shè)施和設(shè)備的安全，并應(yīng)采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產(chǎn)遭受損害，對因自身原因引起的安全問題負責(zé)。

　　按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　對出現(xiàn)重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故和其他重大事故的，一經(jīng)確認，并對此而產(chǎn)生的后果負責(zé)。

　　(9) 保證工程施工進度

　　乙方應(yīng)在保質(zhì)量、保安全的前提條件下，按照合同上的施工進度要求按期完工，對因自身原因引起的總工期滯后，并對為此而產(chǎn)生的后果負責(zé)。

　　(10)環(huán)境保護

　　乙方應(yīng)遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)采取必要措施保護工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產(chǎn)損失。

　　(11)采取有效措施

　　實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的管理規(guī)定，并按相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)的費用。手續(xù)辦理完畢后，乙方應(yīng)以書面形式通知甲方。如因乙方的責(zé)任，造成甲方因上述事宜罰款，乙方還應(yīng)向甲方賠償因此產(chǎn)生的損失。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)由乙方會同甲方事先報請當(dāng)?shù)卣�府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　(12)設(shè)備及材料保管

　　乙方應(yīng)按照與甲方簽訂的現(xiàn)場設(shè)備及材料代保管合同要求，對現(xiàn)場設(shè)備及材料進行保管，但乙方不得擅自通知設(shè)備和材料廠家提前或推遲設(shè)備和材料的合同交貨期。

　　(13)報送工程進度

　　每月 25日 前向甲方報送工程進度月報表一式二份(包括工程量、工作量和形象進度等)和《甲方供應(yīng)設(shè)備材料》月供應(yīng)計劃一式二份。

　　(14)完工清場和撤離

　　乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成工地清理并按期撤退其人員、施工設(shè)備和剩余材料。否則，甲方可代其處理。

　　(15) 工程維護和保修

　　工程在移交甲方前，乙方應(yīng)無償負責(zé)照管和維護，移交后乙方應(yīng)承擔(dān)保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)工作.若工程移交時尚有部分未完工程需在保修期內(nèi)繼續(xù)完成，則乙方還應(yīng)無償負責(zé)該未完工程的照管和維護工作，直至完工后移交給甲方為止。

　　(16)完成工程總結(jié)

　　乙方應(yīng)在工程竣工投運后(以工程啟動時間安排為準(zhǔn))一月內(nèi)，完成針對自身在本工程中對合同的執(zhí)行情況的工程總結(jié)，并以電子文件(1份)和書面形式(四份)上交甲方。

　　第八條 合同適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律適用

　　合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。

　　施工應(yīng)當(dāng)使用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

　　第九條 施工圖紙要求

　　1、根據(jù)工程施工要求，甲方可向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準(zhǔn)確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度，乙方做好圖紙保密工作。

　　2、乙方如有要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按約定的時間予以復(fù)制、交付，費用由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準(zhǔn)確或設(shè)計深度不能滿足施工要求，應(yīng)及時通知甲方代表，酌情按合同約定處理。

　　4、乙方未經(jīng)甲方同意，不得將工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除乙方存檔需要圖紙外，應(yīng)將全部圖紙退還給甲方。

　　5、乙方應(yīng)在施工現(xiàn)場保存一套完整的圖紙，以供有關(guān)人員進行工程查驗時使用。

　　第十條 工程質(zhì)量和檢查驗收

　　1、質(zhì)量目標(biāo)：

　　(1)保證貫徹和實施工程主要設(shè)計的技術(shù)原則及國家、行業(yè)頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程;

　　(2)杜絕重大質(zhì)量事故和質(zhì)量管理事故的發(fā)生;

　　(3)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：分項、分部工程合格率 %;

　　2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建設(shè)工程施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，并接受甲方派駐代表和管理人員、監(jiān)理單位現(xiàn)場代表的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達到一次驗收合格。

　　3、乙方應(yīng)按工程進度，及時提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，如材料、設(shè)備合格證、 試驗、試壓、測試、報告等資料。材料代用必須經(jīng)設(shè)計單位和甲方同意并簽證后，方可使用。

　　4、為了確保工程質(zhì)量，甲方委托 按國家規(guī)定對工程進行全過程工程監(jiān)理。乙方必須接受甲方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。

　　5、乙方應(yīng)按質(zhì)量驗證標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進行評定，并及時將工程質(zhì)量評定結(jié)果送甲方。隱蔽工程必須經(jīng)甲方派駐代表、監(jiān)理單位現(xiàn)場代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。

　　6、重新檢驗

　　雖經(jīng)監(jiān)理工程師進行驗收，當(dāng)甲方認為需要對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應(yīng)按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加費用，并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費用，工期不得順延。

　　7、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方。其處理方案，應(yīng)經(jīng)甲方、設(shè)計 單位、監(jiān)理單位及質(zhì)量監(jiān)督單位共同研究確定，并經(jīng)甲方、設(shè)計單位簽證后實施，一切費用由乙方自負。

　　8、由于施工原因造成的低于施工圖設(shè)計及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量問題，經(jīng)甲、乙雙方及設(shè)計單位確認確需返工者，一切費用由乙方負責(zé)。

　　9、工程竣工后，乙方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料，并在工程竣工前5天以書面形式通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，由甲方組織有關(guān)單位進行竣工驗收。

　　10、工程竣工驗收，應(yīng)以竣工圖紙及說明書、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　竣工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求，需要返工的工程，應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責(zé)修好再進行檢驗�？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格的.日期為準(zhǔn)。

　　驗收合格后，雙方簽署竣工驗收證書，并將工程移交給甲方。如甲方拖延接收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　11、已竣工未驗收工程，在驗收前由乙方負責(zé)保管，甲方不得動用，若甲方已經(jīng)使 用，即視同已驗收，由于乙方原因，應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。

　　12、其他

　　(1)質(zhì)量管理乙方應(yīng)建立和健全質(zhì)量保證體系，配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢查制度。

　　(2)按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方對工程使用的材料和工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質(zhì)量檢查，詳細作好質(zhì)量檢查記錄。

　　(3)施工中出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，必須無償返工。對后序施工造成較大影響的，不論最終結(jié)果如何，或出現(xiàn)永久性質(zhì)量缺陷。

　　(4)因乙方責(zé)任造成施工不當(dāng)，或因自身原因造成設(shè)備和材料不合格或損壞 ，應(yīng)由乙方更換、返工，增加的費用和工期延誤由乙方承擔(dān)。

　　(5)質(zhì)量爭議

　　對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十一條 安全施工

　　1、按照國家《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，乙方應(yīng)如實向甲方提供符合要求的安全施工資質(zhì)的有關(guān)文件。

　　2、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程(包括有關(guān)的電業(yè)安全工作規(guī)程)，制定切實可行的安全工作方案和各項安全措施，確保施工安全。

　　3、工程項目開工前，乙方應(yīng)對所屬施工人員及其他有關(guān)人員進行安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方可上崗工作。

　　4、甲方認為需要和乙方簽訂安全協(xié)議并交納安全保證金的，乙方應(yīng)與甲方簽訂安全協(xié)議并向甲方交納安全保證金。

　　5、甲方對乙方的施工進行監(jiān)督和指導(dǎo)。甲方安全監(jiān)督人員對乙方施工提出的安全整改意見，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。

　　6、乙方應(yīng)制訂嚴(yán)格的安全施工方案并認真執(zhí)行，乙方在完成本工程過程中因違反安全規(guī)定、規(guī)程或制定的安全措施不合理，不認真執(zhí)行安全措施等原因造成的自身人員或第三人的人身或財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)無條件承擔(dān)全部賠償責(zé)任。由此給甲方造成損失的，乙方將按實際損失賠償給甲方。

　　第十二條 附則

　　1、本合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)未盡事項，雙方按《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　2、除合同另有規(guī)定或甲方書面同意外，乙方不得將工程的全部或部分分包或轉(zhuǎn)包給其他單位和個人。

　　3、如合同中任何一方有需要保密的技術(shù)、圖紙、資料，對方應(yīng)負有保密的義務(wù)。

　　4、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋合同專用章(或公 章)之日起生效，至工程竣工交驗，結(jié)清工程尾款，保修期滿后自行失效。

　　5、本合同正本------份，其中甲方執(zhí)------份，乙方執(zhí)------份，副本-------份，正、副本具有同等法律效力。

　　6、合同簽約地點： **市**區(qū)

　　甲方(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人：

　　乙方(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人

　　簽約日日

電工施工合同10

　　發(fā) 包 人（全稱）

　　承 包 人（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、建設(shè)地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　　㈠10kV 高壓供電線路。

　�、�2臺630kVA 變壓器安裝。

　�、�400伏低壓供電線路。

　　4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包

　　二、合同工期

　　開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 30 天。

　　三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　達到國家現(xiàn)行的有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足施工圖設(shè)計

　　四、合同價款

　　本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為： 萬元，大寫： （含主體工程費、設(shè)計費等內(nèi)容）。

　　五 工程款的撥付與結(jié)算

　　1、本合同簽訂后，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工后，在甲方及相關(guān)部門驗收合格后，一年內(nèi)付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保修金無論在何種情況下均不計算利息。

　　六 、工程驗收

　　工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質(zhì)檢部門，電力質(zhì)檢部門組織有關(guān)部門人員驗收，驗收合格后，發(fā)包人辦理完相關(guān)手續(xù)。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未合格的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的任何問題，由發(fā)包人承擔(dān)一切責(zé)任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件導(dǎo)致的費用增加雙方協(xié)商解決，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　八、工程質(zhì)量保修

　　1、本工程整體保修期為 1 年（按國家有關(guān)保修條款執(zhí)行），自竣工驗收合格之日起計算。

　　2、保修期內(nèi)凡屬設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等非建設(shè)單位人為因素造

　　3、若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞，乙方負責(zé)免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責(zé)維修，其費用由甲方負責(zé)。

　　4、如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的，甲方有權(quán)將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　九、 雙方責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責(zé)任

　　（1）甲方嚴(yán)格遵守合同規(guī)定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責(zé)。

　�。�2）甲方應(yīng)當(dāng)按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責(zé)。

　�。�3）甲方不得無故解除合同，若未經(jīng)乙方同意解除合同，全部責(zé)任由甲方負責(zé)。

　�。ǘ�）乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未經(jīng)甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔(dān)。

　　3、因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電，乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。

　　4、乙方須嚴(yán)格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的`材料施工，若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料，乙方應(yīng)無條件予以更換成符合合同約定的材料。

　　十、合同爭議解決

　　1、雙方隨時協(xié)商解決有關(guān)施工中發(fā)生的具體事宜，共同履行本合同各項規(guī)定。

　　2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。

　　3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。

　　4、合同訂立地點：榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè)局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關(guān)部門。

　　發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章） 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 項目經(jīng)理：電 話：傳 真：郵政編碼：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑒（公）證意見： 經(jīng) 辦 人： 鑒（公）證機關(guān)（蓋章） 年 月 日

電工施工合同11

　　甲方(發(fā)包方)：______身份證號：______

　　乙方(承包方)：______身份證號：______

　　依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就陜西____公司廠區(qū)規(guī)劃新建工程水電安裝分部工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴(yán)格遵守：

　　第一條、工程概況：

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點：________________

　　第二條、承包范圍：本設(shè)計圖中主體結(jié)構(gòu)需安裝給排水、強電、暖氣洞孔預(yù)留預(yù)埋與安裝工作。

　　上述內(nèi)容包括人工費、工具費、機械費、零星用鐵絲鐵釘費、勞保(手套、安全帽等)等。

　　第三條、承包具體工作內(nèi)容：乙方承包各項內(nèi)容均包括，熟悉施工圖紙，室內(nèi)水、強電、暖氣安裝工程。

　　第四條、承包方式：包工、包料。

　　第五條、承包合同工期：總?cè)諝v天數(shù)跟隨模板及泥工工期。

　　5.1開工日期：甲方提前2天通知乙方進場。

　　第六條、施工質(zhì)量：______乙方嚴(yán)格按照施工圖紙標(biāo)注的水電暖設(shè)施定位、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程進行施工，按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范進行驗收合格。材料等級標(biāo)準(zhǔn)：______按非國標(biāo)等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(PVC管、銅線)

　　第七條、工程量計算方式及承包價款：______

　　按建筑面積計算規(guī)則計算水電暖工程量套工程價款，按建筑面積每平方米(大寫) _____元整( _____元/M2)，總面積______M2，合計工程款(大寫) (￥ _____元)。

　　第八條、工程付款辦法：______甲方按第七條價款計算于乙方進場時預(yù)付乙方10%的.工程款，在施工過程中甲方根據(jù)乙方實際完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七條價款計算預(yù)付乙方40%的工程款，主體完工后按第七條價款計算預(yù)付乙方40%的工程款，待工程竣工驗收合格后按第七條價款計算預(yù)付乙方7%的工程款，剩余的3%作為維保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款項。

　　第九條、雙方權(quán)利和義務(wù)：______

　　9.1甲方提前2天通知乙方進場，進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術(shù)交底、進度計劃等交底。具體施工作業(yè)中必須設(shè)立安全標(biāo)志、佩戴安全帽，以確保安全、文明施工。

　　9.2乙方必須有一定操作技術(shù)水平，保證施工現(xiàn)場施工人數(shù)并保持施工人員的相對穩(wěn)定使工程順利進行。乙方不得使用未滿18周歲的人員、不得帶小孩進入施工工地。

　　9.3文明施工：______乙方必須做好文明施工。

　　第十條、違約：______雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國民法典》及本合同條款所規(guī)定全部內(nèi)容，如合同簽訂后，乙方未造成工程施工錯誤，甲方提出退場，甲方應(yīng)支付給乙方所有損失。乙方自行退場，即自行放棄全部工程款并支付甲方損失。

　　第十一條、爭議：______履行合同中若甲、乙雙方發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著實事求是的態(tài)度協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十二條、其它：______本合同未盡事宜，雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。

　　第十三條、合同管理：______本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字或按手印后即發(fā)生法律效力，至工程完成，結(jié)清工程款后失效。

　　甲方：______乙方：______

　　(蓋章)：______ (蓋章)：______

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

電工施工合同12

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　身份證號碼：

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　身份證號碼：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家其他法律、法規(guī)，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商，本著平等、公正、自愿的原則，簽訂本協(xié)議，雙方共同遵守，嚴(yán)格履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍及施工內(nèi)容：消防弱電穿線、安裝、調(diào)試(不含配電室氣體滅火)

　　四、計價方式：按設(shè)備每點元計算(以消防主機點數(shù)為準(zhǔn))。以上價格不含稅、不開發(fā)票。

　　五、施工工期：以主合同工期一致、滿足甲方進度要求，并不影響項目的進度計劃。

　　六、承包方式：人工費承包。

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方對不符合要求的材料可提出異議，若甲方同意使用，由此造成的責(zé)任、損失，由甲方自行承擔(dān)。

　　2、甲方進場材料必須符合現(xiàn)行“施工驗收規(guī)范”規(guī)定，滿足設(shè)計要求。

　　3、甲方進場材料必須按規(guī)定及時送檢、提供合格證及檢驗報告等，需經(jīng)監(jiān)理進場驗收合格后，乙方方可進行施工。

　　4、乙方應(yīng)節(jié)約用水用電，對甲方的各種材料合理使用，不得浪費，做到工完場清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破壞土建已經(jīng)完成的成品，由乙方負責(zé)賠償，所有由乙方施工的項目，必須做好成品保護，直至竣工驗收合格并移交給建設(shè)單位后為止。

　　八、結(jié)算方式及付款方式：

　　1、乙方應(yīng)在每月1日前申報上個月(1-31日)完成工程量，合同外工程量應(yīng)另列計算清單并說明原因，由甲方審核后并經(jīng)現(xiàn)場代表評定合格后每月15-20日支付進度款。每月按進度支付已完成工作量的80%人工費。

　　2.工程完工消防驗收合格并移交給建設(shè)單位后，乙方編制工程人工費用結(jié)算書經(jīng)甲方審核后一個月內(nèi)再付17%，預(yù)留3%作為人工保修費

　　3工程量分析(穿線部分占總工程量的35%，設(shè)備安裝部分占總工程量的35%，設(shè)備調(diào)試部分占總工程量的30%)

　　九、工程質(zhì)量：

　　本工程質(zhì)量要求為合格工程(相關(guān)職能部門規(guī)定的驗收合格標(biāo)準(zhǔn))，乙方必須按照施工圖紙、有關(guān)圖集及施工驗收規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)施工，若因乙方原因造成驗收不合格，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十、文明、安全施工：

　　1、乙方參加施工人員必須穿著整齊，嚴(yán)禁赤膊進場，文明施工。

　　2、乙方安排專人負責(zé)自己施工區(qū)域內(nèi)安全巡查，監(jiān)督工作，做到安全施工。

　　3、做到使用材料堆放有序及做好現(xiàn)場衛(wèi)生清理工作，保持施工場所整潔衛(wèi)生，當(dāng)日工完場清。

　　4、由于乙方施工原因造成的安全事故，費用由乙方負責(zé)。、

　　十一、乙方按圖施工完成后，若甲方要求變更或增加的'施工項目，則費用另計。

　　十二、違約責(zé)任：

　　1、甲方應(yīng)按工程進度及時支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延長的經(jīng)濟損失，由甲方承擔(dān)，乙方有權(quán)暫停施工，追討已施工完成部分工程款;若驗收合格后，甲方仍未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停甲方使用所安裝消防設(shè)施，直至甲方按約定付款時為止，所造成的一切責(zé)任損失均由甲方承擔(dān)。

　　2、甲方應(yīng)及時提供材料，如材料原因造成的經(jīng)濟損失，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)提前報送材料清單，以便甲方有足夠的時間采購。

　　3、甲方免費提供乙方水、電、施工條件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工過程中，必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙要求，甲方的《施工組織設(shè)計》及“技術(shù)安全交底”要求進行施工操作，保證所施工的工程質(zhì)量達到合同所約定的質(zhì)量要求，若施工質(zhì)量達不到合同要求和圖紙要求，乙方必須無條件返工整改至符合要求。

　　5、所有安裝必須配合土建工程施工，服從建設(shè)單位或監(jiān)理單位合理安排，保證按期完成。

　　如乙方無法按期完成工程進度，甲方有權(quán)單方提出清退處理，乙方不得有異議，并按已完成工作量的60%給予結(jié)算.

　　6、乙方在施工過程中，必須做到節(jié)約用料，若發(fā)現(xiàn)浪費材料現(xiàn)象，甲方有權(quán)給予處罰。

　　7、工程完工后，乙方提供技術(shù)，配合、協(xié)助甲方組織驗收。

　　十三、其他事項：

　　1、施工圖紙中的廣播算半個點數(shù)，多線盤按一個點計算，其他點數(shù)以消防主機顯示點數(shù)為準(zhǔn)。

　　2、7、8、9#樓上部如出現(xiàn)預(yù)埋管道堵塞及漏埋，乙方應(yīng)及時通知甲方并以書面形式體現(xiàn)，以便甲方處理。

　　3、地下室如出現(xiàn)管道堵塞及漏埋，由乙方自行處理，甲方楖不負責(zé)。

　　十四、本合同未競事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議效力同等，若協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　十五、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即產(chǎn)生法律效力。本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。

　　甲方：乙方：

　　開戶行：開戶行：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽訂日期：簽訂日期：

電工施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：景觀綠化噴灌給水、室外供電工程。

　　工程地點：X家園X區(qū)

　　二、工程內(nèi)容：X家園X區(qū)綠化噴灌給水、室外照明電纜敷設(shè)。

　　三、開工、完工日期：

　　開工日期：安裝： 20xx年X月X日；

　　竣工日期：X年X月X日；

　　總?cè)諝v工期： X天。

　　四、工程承包方式：包工包料

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

　　六、合同暫定價款：小寫￥：00元；大寫：元整。

　　七、甲方責(zé)任

　�。�1）清理影響工程施工的障礙物，協(xié)調(diào)各施工單位間的關(guān)系，為工程順利施工創(chuàng)造條件。

　�。�2）甲方負責(zé)向乙方免費提供一套施工圖設(shè)計圖紙，竣工驗收合格后返回竣工圖一套。

　�。�3）甲方負責(zé)三通一平。

　　八、乙方的責(zé)任

　　1、乙方負責(zé)場地平整等工作，嚴(yán)格按照合同、圖紙正確施工。

　　2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同或其中任何部分轉(zhuǎn)讓或分包給其他單位或個人。

　　3、乙方簽定合同3天內(nèi)，應(yīng)向招標(biāo)人提交2份施工進度計劃，以及完成該工程采用的施工安排和施工方案的說明，乙方在簽定合同后，準(zhǔn)時進場施工。

　　4、為完成合同任務(wù)所需的臨時設(shè)施設(shè)備，如供電、供水設(shè)施等均由乙方負責(zé)建設(shè)和維護并承擔(dān)其全部費用。

　　5、在工程施工的整個過程中，乙方應(yīng)對所有現(xiàn)場人員進行安全文明施工教育，在施工過程中發(fā)生的一切安全事故由承包方自負。

　　6、乙方應(yīng)采取一切合理措施在合同實施中保護現(xiàn)場附近的環(huán)境衛(wèi)生，以避免施工引起的污染、噪聲和其它因素對公眾財產(chǎn)等造成傷害或妨礙。保持施工現(xiàn)場不出現(xiàn)不必要的障礙，及時清除垃圾保持施工現(xiàn)場環(huán)境整潔。

　　九、甲方駐工地代表：XX;監(jiān)管部門：X物業(yè)服務(wù)顧問有限公司工地監(jiān)管負責(zé)人：XX;監(jiān)理公司負責(zé)人：XX;（負責(zé)工程質(zhì)量和進度的監(jiān)督）乙方項目負責(zé)人：XX.

　　十、質(zhì)量檢驗

　　1、本工程施工所需的全部材料均由乙方負責(zé)采購、驗收、運輸、保管。對此，甲方不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

　　2、澆灌所用的給水管、排水管、電纜、閥門等主要材料和所有輔材必須達到國家標(biāo)準(zhǔn)。各項目的`施工標(biāo)準(zhǔn)參照現(xiàn)行的施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　十一、進度與驗收

　　1、工程進度

　�。�1）乙方應(yīng)在簽定合同后組織進場開工。

　�。�2）完工后，乙方仍應(yīng)對綠化噴灌給水、室外照明設(shè)備安裝工程進行壹年的質(zhì)保，維護工程項目的良好狀態(tài)，直到驗收合格交接。在此期間，除了人力不可抗拒的災(zāi)害外，甲方不承擔(dān)任何費用。

　　2、工程完工、竣工日期及驗收辦法

　　工程竣工日期：是指綠化噴灌給水、室外照明設(shè)備安裝工程結(jié)束，驗收合格后移交建設(shè)單位自行管理的日期。

　　工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告。如驗收竣工不合格，則工程實際竣工日期應(yīng)按修補后再次提出重新驗收申請報告，并經(jīng)再次驗收合格為止。

　　3、工程延期：由于下列因素（1）人力不可抗拒的因素，異常惡劣的氣候條件。（2）由甲方調(diào)整設(shè)計或增加工程量等原因造成的工期延誤，乙方有權(quán)要求延長本合同工期，報經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，按確認天數(shù)順延，但甲方不補償乙方因誤工增加的任何費用。除上述原因外乙方工期每延誤一天，賠償甲方500元。

　　十二、工程結(jié)算

　　1、結(jié)算辦法

　　執(zhí)行95年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》、《**維吾爾自治區(qū)建筑工程補充預(yù)算定額》、20xx年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》、20xx年《**地區(qū)單位估價匯總表》、20xx年《**建筑安裝工程費用定額》，主要材料：電纜、管材、水泥按甲方指定的價格確認價調(diào)整，其他材料價差按**地區(qū)20xx年第二季度計取，人工每工日按45元進行調(diào)差，調(diào)差部分只計稅金。調(diào)整人工工日數(shù)量為預(yù)算定額總工日數(shù)量。

　　工程量按照實際完成雙方認可的工程量進行結(jié)算。

　　十三、工程款的支付

　　合同簽訂進入施工現(xiàn)場開始一周內(nèi)支付合同價的20%作為備料款，進度款支付節(jié)點為管網(wǎng)敷設(shè)完畢、所有安裝完成，支付額為完成工程量的80%,工程完工驗收合格后，付至合同總價的85%,結(jié)算完成付至結(jié)算價的95%,質(zhì)保滿一年后一次付清。

　　十四、工程變更

　　變更的范圍：甲方有權(quán)增加或減少合同的工程量，有權(quán)改動部分工程的施工順序或施工時間。乙方應(yīng)執(zhí)行：變更必須有甲方簽認的手續(xù)否則不予結(jié)算。

　　十五、爭議

　　雙方約定，未盡事宜協(xié)商解決。在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時可向**市人民法院訴訟。

　　十六、本合同一式七份，甲方六份，乙方一份。

　　甲方：（公章） 乙方（公章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　合同訂立時間：X年X月X日

電工施工合同14

　　上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務(wù)經(jīng)理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔(dān)本案連帶責(zé)任于法無據(jù)。

　　首先，原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設(shè)立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設(shè)立任何項目部，更未設(shè)立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為，內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關(guān)系，也無法律上的任何利害關(guān)系。

　　上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù)，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設(shè)工程有限公司，雙方簽訂有《建設(shè)工程施工合同》。上訴人與河南_______建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的'_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關(guān)，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應(yīng)當(dāng)舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力，設(shè)立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構(gòu)是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責(zé)任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責(zé)任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設(shè)工程有限公司，河南_______建設(shè)工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應(yīng)當(dāng)由王_______承擔(dān)賠償責(zé)任，河南_______建設(shè)工程有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任有悖法律規(guī)定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。望二審法院依法準(zhǔn)入上訴人上訴請求。

此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

電工施工合同15

　　甲方：郴州XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　乙方：

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商就“XX”小區(qū)項目配電工程達成如下協(xié)議：甲方將該小區(qū)項目配電工程設(shè)計、設(shè)備采購、安裝調(diào)試承包給乙方，現(xiàn)就雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)作如下規(guī)定，以茲雙方共同信守執(zhí)行。

　　第一條 工程名稱及地點

　　1、工程名稱：XX配電工程

　　2、地點：

　　第二條 承包方式

　　乙方按照甲方提供的經(jīng)過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經(jīng)過電力等有關(guān)部門審核合格的圖紙)承包施工，負責(zé)工程范圍和工程量內(nèi)所有配電設(shè)備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設(shè)備調(diào)試及負責(zé)協(xié)助辦理用電相關(guān)手續(xù)。

　　第三條 乙方的施工范圍和主要工程量

　　1、根據(jù)工程設(shè)計圖紙負責(zé)該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側(cè)起到各業(yè)主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設(shè)備的采購和安裝調(diào)試驗收合格;所有供配電設(shè)備必須有合格證,電表必須取得當(dāng)?shù)毓╇娂坝嬃坎块T的檢驗認可。

　　2、負責(zé)該配電工程的規(guī)劃方案、查勘，取得通過管轄電業(yè)部門等相關(guān)職能部門的施工組織設(shè)計方案及配電施工設(shè)計圖紙的審核。

　　3、負責(zé)協(xié)助甲方與電業(yè)部門辦理相關(guān)用電手續(xù);

　　4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協(xié)助甲方到電業(yè)部門辦理。

　　第四條 工程價款結(jié)算及付款方式

　　1、該工程采用總價包干的方式，即整個工程總包干價合計人民幣：元整(含稅價)。

　　2、付款方式

　　2.1本工程不撥付預(yù)付款，待材料、設(shè)備全部到達施工工地，經(jīng)甲方代表、監(jiān)理驗收后 10 個工作日內(nèi)支付整個工程款的 (即;設(shè)備安裝施工完畢經(jīng)管轄電力主管部門驗收合格后10個工作日內(nèi)支付整個工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質(zhì)量保修期內(nèi)質(zhì)量保證金(即 元整)，待合格送電滿壹年時一次性支付。

　　2.2工程的結(jié)算價格以簽訂合同價格為準(zhǔn)，合同價格即為最終結(jié)算價格，在工程承包范圍如遇政策性調(diào)整及材料價格漲跌，均不變更包干總造價結(jié)算。

　　第五條 雙方的權(quán)利義務(wù)

　　1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關(guān)手續(xù)，及時提供相關(guān)資料。

　　2、甲方負責(zé)對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，對施工不合要求的，甲方有權(quán)要求整改、停工、返工直至清退。

　　3、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范和質(zhì)量要求組織施工，接受甲方施工人員的監(jiān)督，做到安全、文明施工。

　　4、乙方負責(zé)現(xiàn)場施工環(huán)境的協(xié)調(diào)，甲方應(yīng)積極配合。

　　第六條 工程期限驗收方式

　　1、工程期限：乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求保證在年月日前完成施工調(diào)式合格并達到交付使用條件，在辦理有關(guān)手續(xù)及合同實施過程中，如遇國家政策或電業(yè)局規(guī)范發(fā)生變動、調(diào)整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協(xié)商確定順延。

　　2、驗收方式：設(shè)備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進行驗收，以電力部門審核的'施工圖紙為驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收(憑電力部門驗收合格后的相關(guān)文件送電，視為驗收合格)，在驗收前甲方不啟用任何設(shè)備。

　　第七條 乙方質(zhì)量承諾

　　1、由乙方組織施工設(shè)計方案及配電工程設(shè)計圖紙的審核，經(jīng)報電力部門審查合格蓋章后報送甲方認可備案，并作為驗收及合同結(jié)算依據(jù)，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設(shè)備及相關(guān)材料符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如通過國家用電3C認證等)，并保證質(zhì)量可靠、使用率廣、售后服務(wù)體系完善的國內(nèi)知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質(zhì)材;乙方提供的控制設(shè)備是采用先進工藝制作的優(yōu)質(zhì)鋼板及標(biāo)準(zhǔn)型鋼，并嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙。

　　2、乙方保證所交付的技術(shù)資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備安裝、調(diào)試運行操作和維修的要求。

　　3、乙方對由其提供的所有配電設(shè)備和相關(guān)材料進行質(zhì)量三包。質(zhì)量保修期為一年(除人為事故和不可抗力外，質(zhì)保期從工程竣工電力局等有關(guān)部門驗收合格送電之日起計算)。在質(zhì)保期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在甲方通知4小時內(nèi)到場，否則，甲方有權(quán)請人維修，維修費由甲方從質(zhì)保金中直接扣除。

　　第八條 違約責(zé)任

　　1、在工程施工過程中，乙方應(yīng)根據(jù)合同工期以及施工進度，及時保質(zhì)保量的完成施工。如因乙原因影響施工進度和施工工期，延誤工期 10 天以內(nèi)時，乙方按 元/天承擔(dān)違約責(zé)任;延誤工期超過 20 天，甲方有權(quán)解除本合同，同時有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本工程總價款 10 %的違約責(zé)任。

　　2、乙方必須保證由其提供的所有配電設(shè)備及相關(guān)材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權(quán)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)追究乙方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任外，還有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本合同總價款 10 %的違約責(zé)任。

　　3、甲方應(yīng)按合同約定時間和金額及時向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應(yīng)當(dāng)按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。

　　第九條 其他事項

　　1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。

　　2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應(yīng)。

　　3、施工圖紙由乙方根據(jù)祥龍郡現(xiàn)狀按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，設(shè)計圖紙經(jīng)電力局審查合格?

　　甲方(簽章)： 乙方簽字：

　　年月日

【電工施工合同】相關(guān)文章：

電工施工合同07-27

電工施工合同范本12-24

水電工施工合同11-10

電工施工合同15篇12-12

電工施工合同20篇12-12

電工施工合同(15篇)03-03

弱電工程施工合同06-23

弱電工程外包施工合同11-18

電工施工協(xié)議書06-24

弱電工程施工合同模板06-12