工程施工合同【精品12篇】
隨著人們法律觀念的日益增強，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
工程施工合同 篇1
發(fā)包單位：_____________(以下簡稱甲方)
承包單位：_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，促進雙方共同搞好配合與協(xié)作，保證工程按質(zhì)按量按時完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱：_____________
2.工程地點：_____________
3.工程施工范圍及內(nèi)容：_____________
4.工程造價：_____________
本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工，于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應(yīng)及時協(xié)商，以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調(diào)整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應(yīng)
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內(nèi)采購合格產(chǎn)品。
3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)。
第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計變更
1.乙方在組織施工過程中，必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評定標準。建立健全施工質(zhì)量保證體系，認真填寫單元工程質(zhì)量評定表。加強施工質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量達到合格標準。
2.各工程項目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴格按設(shè)計進行施工，不得降低標準。
3.建筑材料質(zhì)量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求，不準使用不符合質(zhì)量要求的材料，如有違反，甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質(zhì)量要求：砼標號必須達到設(shè)計要求和有關(guān)質(zhì)量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結(jié)算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結(jié)算和保修
1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗收。
2.工程結(jié)算：乙方按甲方驗收合格的工程，結(jié)算甲方認定的'實際工程量。憑甲方工程技術(shù)負責人所開出的驗收結(jié)算清單，乙方開具建安發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期：竣工時間超過合同規(guī)定時間后，甲方有權(quán)從第十天開始，每天罰款工程結(jié)算款價的5%。
2.按本合同規(guī)定，乙方若違約，甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。
第九條合同份數(shù)及有效期
1.本合同一式四份，乙方執(zhí)一份，甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位(甲方)：(簽章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同 篇2
建設(shè)單位(以下簡稱甲方)
施工單位(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點：
(二)工程內(nèi)容：具體詳見附件一改造項目工程表
(三)承包方式：包工包料
第二條 工程造價為人民幣
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期 30天。
開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日
2.如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工期可以順延。
�、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸�(zāi)害(臺風、火災(zāi)、地震)等造成的停工。
�、谝蛟O(shè)計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
�、垡蛲Ｋ�、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
�、菁追讲荒馨春贤�(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質(zhì)量標準和保修期
(一) 工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收
(二) 工程保修按建設(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質(zhì)量問題造成損壞的.，乙方應(yīng)給予修補。
第五條 材料設(shè)備供應(yīng)
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設(shè)備附有出廠合格證明，材料設(shè)備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付總造價的30%給乙方;
(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付總造價的30%給乙方;
(三)當工程竣工驗收后七天內(nèi)甲方支付竣工結(jié)算總價的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工驗收之日起________年內(nèi)一次結(jié)清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范保證施工質(zhì)量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負責。
�、� 承包人應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。
② 乙方現(xiàn)場施工人員應(yīng)無條件服從遵守施工場內(nèi)各項管理規(guī)定，無條件服從場地內(nèi)保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關(guān)系，否則一切后果自負。
�、� 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設(shè)施應(yīng)負責一切后果。
2、負責做好材料、設(shè)備的采購，保管工作：
3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結(jié)束后，負責清理完畢場內(nèi)建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經(jīng)雙方充分協(xié)商，發(fā)出設(shè)計變更通知單
2、待乙方提交設(shè)計圖紙、報價或項目調(diào)整后，甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內(nèi)容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項，經(jīng)雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關(guān)仲裁機構(gòu)裁決。
(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效，至工程竣工驗收和結(jié)清工程款后失效。
第九條 本合同一式 貳 份，其中：甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇3
發(fā)包單位：________________（以下簡稱甲方）
承包單位：________________（以下簡稱乙方）
為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設(shè)備等安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
一、工程項目：________________
二、施工地址：________________
三、甲方安全責任
1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術(shù)交底，并應(yīng)有書面記錄或資料。
2.甲方應(yīng)要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前報甲方備案。
3.甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。
4.甲方指派同志負責與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。
5.發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
�。�1）人身傷亡事故；
�。�2）發(fā)生施工機械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴重損壞事故；
�。�3）發(fā)生廠內(nèi)火災(zāi)事故；
�。�4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的；
�。�5）施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。
第四條乙方安全責任
乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔安全責任。乙方應(yīng)切實履行以下安全責任：
1.乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實、合法、有效。
2.乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，必須制定相應(yīng)的`安全管理制度；嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等有關(guān)安全生產(chǎn)、施工規(guī)定、制度。
3.現(xiàn)場施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動安全，勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4.施工期間，乙方應(yīng)設(shè)有專職安監(jiān)人員。乙方指派____作為安全工作聯(lián)系人。
5.乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術(shù)交底，并在整個施工過程正確、完整地執(zhí)行，無措施或未交底嚴禁布置施工。
6.乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數(shù)量和質(zhì)量必須滿足施工需要，并經(jīng)有資質(zhì)檢驗單位檢驗符合安全規(guī)定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設(shè)備損壞負責。
7.開工前，乙方應(yīng)組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調(diào)換人員）與培訓記錄報給甲方備案。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。
8.開工前，乙方應(yīng)組織人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經(jīng)開工，就表示乙方已確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。
9.乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關(guān)人員進入施工現(xiàn)場。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關(guān)的甲方設(shè)施設(shè)備；不得擅自拆除、變更甲方防護設(shè)施及標示。
10.乙方施工過程中需使用電、水源，應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應(yīng)立即切斷有關(guān)開關(guān)。
11.乙方施工過程中應(yīng)做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工，做到防火、防盜、防破壞、防事故。
12.乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改意見（或整改通知書）必須及時整改，并將整改方案交由甲方備案。
13.乙方施工過程中發(fā)生人生傷亡、設(shè)備事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，應(yīng)立即報告甲方，并積極配合調(diào)查。
乙方應(yīng)執(zhí)行國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》、《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》和《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》。對人員在施工中發(fā)生的人身傷亡事故，還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規(guī)定組織調(diào)查處理，并由乙方統(tǒng)計上報；如發(fā)生國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫時規(guī)定》所規(guī)定的特大事故，還應(yīng)立即通知當?shù)卣�、公安部門，并要求派人保護現(xiàn)場。
乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。
14.發(fā)生事故時甲乙雙方聯(lián)系方式及響應(yīng)時間：發(fā)生事故時甲乙雙方應(yīng)于第一時間以電話、工作聯(lián)系單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯(lián)系時，雙方負責人及相關(guān)人員要及時到達現(xiàn)場。
六、違約責任
1.乙方在施工過程中造成對甲方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財產(chǎn)損失，由乙方承擔責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2.本協(xié)議履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無效，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3.發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場作業(yè)人員有違章行為（本協(xié)議及安全技術(shù)交底）的，處以____元到____元的罰金。
4.乙方未設(shè)置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
5.乙方使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等造成損壞的，應(yīng)照價賠償。
6.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔違約責任。
7.施工過程中發(fā)生人身傷亡、設(shè)備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關(guān)部門處理外，過錯方應(yīng)承擔____元至____元/次的違約責任。
七、本協(xié)議有效期限：
自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方負責人或委托代理人簽字蓋章后生效。
九、本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
十、本協(xié)議簽訂地點在甲方住所地。
十一、以下七項為本協(xié)議附件：
1.承包工程要求的乙方相關(guān)資質(zhì)證明材料。
2.乙方項目經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單。
3.乙方特種作業(yè)人員上崗資格證書（復印件）。
4.乙方施工人員安全技術(shù)、安全工作規(guī)程和安全教育記錄。
5.乙方施工安全技術(shù)組織措施。
6.乙方具有應(yīng)對緊急突發(fā)事件應(yīng)急預案并以書面形式提供甲方三份。
甲方：__________________乙方：__________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________
簽訂時間：______________
工程施工合同 篇4
甲方：_________________
乙方：_________________身份證號碼
聯(lián)系號碼：_________________聯(lián)系地址：_________________
依據(jù)《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的廣西軍區(qū)文化站鋁合金門窗安裝工程施工的.有關(guān)事宜協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱：_________________廣西軍區(qū)文化站新建工程
二、工程地址：_________________南寧植物路49#
三、承包方式：_________________包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工，包竣工驗收的承包方式。乙方負責協(xié)調(diào)與鋁合金門窗監(jiān)督和相關(guān)部門的所有工作，使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關(guān)部門的驗收交付使用。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____年_____月_____日
工程施工合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區(qū)方施工建設(shè)。
二、工程結(jié)構(gòu)：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質(zhì)量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結(jié)算方式計算，在承包范圍內(nèi)設(shè)有任何預算外資金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完工，如有拖延，乙方承擔違約責任。
五、承建內(nèi)容：
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規(guī)設(shè)計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內(nèi)墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內(nèi)墻涂料外，內(nèi)墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質(zhì)量按國家標準驗收，不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關(guān)盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關(guān)箱、開關(guān)、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
六、施工安全：
1、慚方應(yīng)遵守工程建設(shè)和施工安全管理規(guī)定。嚴格按安全標準規(guī)范施工。指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業(yè)人員進行安全教育和安全培訓，切記安全
第一，人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業(yè)人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不承擔，任何安全事故帶來的'經(jīng)濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，立即上報有關(guān)部門，同時按政府有關(guān)部門要求處理，事故發(fā)生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款：
八、工程款支付方式：
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設(shè)。
2、基礎(chǔ)完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內(nèi)，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質(zhì)量保證金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內(nèi)由乙方承擔，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設(shè)備工具、模板等生產(chǎn)生活設(shè)施均由乙方自備，乙方應(yīng)聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設(shè)，乙方應(yīng)與工程管理人員多交流，多溝通，協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系，確保工程的順利進行，工程項目用電、用水費由乙方承擔，并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任：
1、乙方必須在規(guī)定的時間內(nèi)完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應(yīng)付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權(quán)另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十
一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇6
甲方：________
乙方：________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方自愿友好協(xié)商一致，就乙方承包甲方諸暨項目護坡工程所涉及相關(guān)事宜，共同達成如下合同條款，雙方嚴格遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：諸暨項目護坡工程(以下簡稱本工程)。
2、工程地點：諸暨(諸安快速道旁)
3、工程內(nèi)容：甲方指定范圍內(nèi)土坡護坡加固工程，內(nèi)容包括：工作面平整、腳手架搭設(shè)和拆除、錨桿布設(shè)、鋼筋和鋼絲網(wǎng)布設(shè)、排水溝布設(shè)、噴漿等全部護坡施工內(nèi)容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、機械設(shè)備、材料場內(nèi)轉(zhuǎn)運、工期、質(zhì)量、安全等
二、建設(shè)工期
總工期30天(從開工之日起至工程完工之日止)，開工日期以甲方通知為準。本合同工期如遇設(shè)計變更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窩工時，工期經(jīng)甲方簽證后可順延。
三、承包單價
1、本工程價款實行綜合單價包干：22元㎡。
2、上述綜合包干單價包括但不限于：乙方為實施本工程所需的全部人工費、機械設(shè)備及燃油費用、電費、各項措施費、材料下車場內(nèi)運輸，設(shè)備進出場費、以及乙方負責施工現(xiàn)場安全、施工現(xiàn)場管理和維護所需全部費用，以及利潤和稅金等。
3、前述包干單價確定后，在包干價范圍內(nèi)，本合同不再執(zhí)行與工程計價有關(guān)的定額及文件，也不再因市場人工及材料等費用的漲跌而進行調(diào)整，乙方更不得以虧損等為由要求甲方增加合同價款，相關(guān)可預見及不可預見的一切合同風險已經(jīng)合同各方預見。
四、工程量計量
所有結(jié)算工程量以甲方現(xiàn)場收方數(shù)量為準。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并經(jīng)甲方確認后十個工作日內(nèi)一次行付清(乙方收款前提供，并應(yīng)向甲方出具民工工資已付清、工程及與工程有關(guān)的事務(wù)已處理完畢的書面承諾)。
2、如乙方違約，甲方有權(quán)暫停工程款的支付直至乙方違約行為消除或取得甲方書面諒解之日止。如乙方的違約行為屬于根本性違約的，甲方有權(quán)視情節(jié)減少或全部拒付工程款。
六、雙方職責
(一)甲方職責
1、負責在乙方進場前2天提供施工場地，并配合乙方施工前的測量工作。
2、協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場周邊關(guān)系。
3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、鐵絲、鋼絲網(wǎng)等。甲方提供給乙方的材料需經(jīng)乙方簽收，如有浪費和損壞，乙方需照價賠償。
4、做好施工質(zhì)量、工期的監(jiān)督工作和工程質(zhì)量的驗收工作。
5、配合乙方進行設(shè)備場內(nèi)轉(zhuǎn)運。
6、向乙方提供水源電源接口。
(二)乙方職責
1、指派 作為乙方履約代表暨項目負責人，全權(quán)代表乙方履行本合同，代表乙方處理相關(guān)工程事務(wù)，簽收相關(guān)工程文件等。
2、應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)范，確保安全生產(chǎn)和施工質(zhì)量，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執(zhí)行政府有關(guān)部門的法規(guī)及政策。
3、應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置警示標志并嚴格人員進出管理，防止無關(guān)人員進入施工現(xiàn)場。
4、自行管理其現(xiàn)場員工，如發(fā)生安全事故及其他人身傷亡事故，均由乙方自行負責處理并承擔一切經(jīng)濟和法律責任。
5、負責工程資料的整理、歸集。
6、不得拖欠民工工資，工程完工前應(yīng)處理完畢工傷事故等工程及與工程有關(guān)的事務(wù)。乙方應(yīng)在工程完工后____日內(nèi)向甲方提供民工工資已付清、工程及與工程有關(guān)的事務(wù)已處理完畢的書面承諾。
七、爭議解決
履行本合同如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商后達成一致意見的補充協(xié)議是本合同的'一部分;如協(xié)商后不能達成一致意見或一方不愿意協(xié)商的，則交由本工程所在地有管轄權(quán)的人民訴訟解決。
八、施工工藝要求及工程驗收標準
1、施工前對施工面進行清理，要求坡面平整，無樹根石塊以及其他尖狀物，土質(zhì)表面無寬度超過3c的裂縫。
2、鐵絲布設(shè)：豎向布置，間距2，上部用直徑16以上鋼筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。
3、鋼絲網(wǎng)布設(shè)：滿鋪，并與鐵絲綁扎，綁扎間距小于50c。離地面不得大于2c。并用直徑6的鋼筋固定在土層上。
4、排水孔的布設(shè)：用15c長32線管間距2布設(shè)。噴漿前用亮膠封住外口，并與鋼絲網(wǎng)綁扎固定，噴漿成型后拆除亮膠。
5、排水溝的布設(shè)：邊坡上部距邊1.2設(shè)置排水溝。根據(jù)地形確定坡度,但必須保證溝底無積水。
6、混凝土漿不得有漏噴、掉漿，噴漿完成面不得集水,鋼絲網(wǎng)外露不得超過5%，鐵絲不得外露。
九、違約責任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期____日，應(yīng)向乙方支付合同總價1%作為違約金。
2、如乙方逾期完工，每逾期____日，應(yīng)向甲方支付合同總價1%作為違約金。
3、乙方施工質(zhì)量驗收不通過延期整改的，所導致延期部分不作簽證。乙方除支付違約金外還需承擔因延期所導致甲方的經(jīng)濟損失。
十、附則
1、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，兩份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效，至本合同中的全部合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系完結(jié)后自然失效。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇7
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱：
2、座落地點：
3、材料說明：詳見報價清單
第二條、承包方式及承包范圍：
2.1承包方式：乙方以包勞務(wù)、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質(zhì)量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務(wù)成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應(yīng)按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調(diào)試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質(zhì)量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內(nèi)部驗收及質(zhì)檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
第三條、質(zhì)量標準及乙方的質(zhì)量保證
3.1本工程的施工應(yīng)符合以下的質(zhì)量標準：
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術(shù)條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質(zhì)量標準以及電梯廠商的技術(shù)要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質(zhì)量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質(zhì)量。
第四條、工期
4.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后天內(nèi)安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中，如果由于甲方設(shè)計變更等甲方責任所延誤工期的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，可對工期進行調(diào)整。
第五條、合同總價款
5.1本工程的包干總價(含稅)為：
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調(diào)試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術(shù)要求、井道鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求、電梯安裝技術(shù)要求給乙方，由乙方按照技術(shù)要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質(zhì)量不符合甲方要求的，有及時下發(fā)《進度通知單》或《質(zhì)量整改通知單》的權(quán)利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權(quán)利。
7.4協(xié)調(diào)業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
7.7施工過程中，甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權(quán)力。
7.8按工程所在地建設(shè)部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關(guān)安全施工手續(xù)及政府有關(guān)部門的驗收手續(xù)，相關(guān)費用乙方負責。
第八條、乙方責任
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質(zhì)，并保證其資質(zhì)的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前，須根據(jù)工程規(guī)范編制設(shè)計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應(yīng)得到甲方確認。
8.5乙方應(yīng)在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應(yīng)作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內(nèi)負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構(gòu)件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關(guān)的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設(shè)備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內(nèi)加設(shè)保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關(guān)部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定，辦理有關(guān)手續(xù)，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。如受有關(guān)部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質(zhì)量及驗收標準進行施工，保證施工質(zhì)量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現(xiàn)場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結(jié)算報告，經(jīng)過甲方審定后作為確定結(jié)算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關(guān)安全施工手續(xù)，以及安裝調(diào)試完畢后報勞動安全及電梯質(zhì)量檢測部門進行安裝質(zhì)量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應(yīng)承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質(zhì)量原因不能通過驗收除外。
第九條、材料設(shè)備供應(yīng)
9.1本工程所需的所有材料、設(shè)備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應(yīng)符合甲方的設(shè)計規(guī)范要求和工程質(zhì)量要求，相關(guān)規(guī)定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設(shè)計和規(guī)范要求不符的材料，甲方代表有權(quán)拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設(shè)計和規(guī)范和質(zhì)量要求的材料，并承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應(yīng)在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應(yīng)在甲方要求的時間內(nèi)修改后重新通知驗收并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權(quán)要求剝離或開孔，乙方應(yīng)進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應(yīng)承擔有關(guān)費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調(diào)試后，乙方應(yīng)通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關(guān)政府部門驗收合格，故乙方應(yīng)負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關(guān)部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的.，乙方應(yīng)在甲方要求的時限內(nèi)對本工程進行整改并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛，由工程所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
第十一條、違約責任
11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應(yīng)付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付逾期完工設(shè)備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應(yīng)向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質(zhì)量，如不符合上述要求，甲方有權(quán)拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內(nèi)整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術(shù)或資料向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈斢诤贤們r的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后，乙方應(yīng)在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內(nèi)完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同轉(zhuǎn)包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案等的約定如有不一致，解釋順序應(yīng)為：本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的，除雙方協(xié)議停止施工外，乙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯(lián)系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關(guān)通知、文件，即視為該有關(guān)通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同 篇8
原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的.1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴重損害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇9
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，雙方就本道路建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一章工程概括
第一條工程概括
1、工程名稱：高頻振動篩場地十字道路工程
2、工程地點：黃石市黃金山有色工業(yè)園
3、工程內(nèi)容：。乙方嚴格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進行施工，施工內(nèi)容包括：300厚石灰墊層、200mm厚6：94水泥穩(wěn)定碎石導以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌，不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預算附表、同具法律效力)。
4、承包方式：包工包料，按包干價：壹佰陸拾壹萬元(￥：1,610,000.00元)結(jié)算。
5、如施工現(xiàn)場自然地面標高與設(shè)計標高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方現(xiàn)場確認。依據(jù)湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價，綜合費率按市政工程以直接費為基數(shù)的二類工程工程取費，人工費按鄂建文[20xx]80的通知進行調(diào)整，材料價格參照當期
黃石市信息價。
第二條絕對工期：經(jīng)雙方約定為個工作日，開工時間以本合同簽訂時間為準。
第三條工程質(zhì)量等級：建設(shè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。
第四條合同價款含3.46%的稅率。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
1、甲方駐施工現(xiàn)場債權(quán)代表：向守元
2、甲方代表易人，甲方應(yīng)提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任和承諾。
第六條甲方工作：甲方應(yīng)完成以下工作，如造成延誤，工期相應(yīng)順延。
1、確定建筑物或構(gòu)筑物、道路、線路、上下水的定位標準、水準點和坐標控制點。
2、組織甲乙雙方、設(shè)計單位和使用單位參加施工圖紙會審。
3、對工程進度及質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督。
第七條乙方代表
1、乙方駐施工現(xiàn)場全權(quán)代表：
2、乙方代表易人，乙方應(yīng)提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應(yīng)負的責任和承諾。
第八條乙方工作：乙方應(yīng)履行以下義務(wù)和責任，如造成工期延誤和工程損失，應(yīng)對甲方的損失給予賠償。
1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃，批準后必須按施工設(shè)計組織施工，接受甲方代表的檢查和監(jiān)督。
2、參加甲方組織的施工圖紙會審和設(shè)計交底。
3、提供竣工驗收技術(shù)資料，辦理竣工結(jié)算，參加竣工驗收。
4、施工中必須經(jīng)常對全體施工人員加強安全教育，做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均由乙方負責。施工中，不得超標污染環(huán)境。
5、施工中的工農(nóng)關(guān)系，由乙方負責處理。
6、遵守甲方的廠紀廠規(guī)，保證道路有序暢通。
7、乙方負責土方及渣土外運，自行負責處理。
第三章質(zhì)量及驗收
第九條乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計要求組織施工。隨時接受甲方質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查驗收，為檢查驗收提供便利條件。
1、施工中乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一，乙方預檢合格后，提前24小時通知甲方，甲方應(yīng)組織有關(guān)單位進行驗收，經(jīng)驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續(xù)后，乙方才能繼續(xù)施工。
2、施工中經(jīng)檢查檢驗，施工質(zhì)量不合格。乙方應(yīng)按質(zhì)量監(jiān)督部門的要求進行返工，費用自理。
第十條乙方竣工的'工程質(zhì)量，應(yīng)達到國家和專業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。
1、工程竣工后，乙方應(yīng)在竣工驗收前，必須做到工完料盡，拆
2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內(nèi)組織有關(guān)單位參加驗收，工程合格后，辦理竣工手續(xù)。
3、工程竣工驗收后，辦理移交手續(xù)之日起計算其保修期，保修期為一年。
第四章工程結(jié)算
第十一條工程進度款支付方式：已完成合格工程的形象進度的50%，甲方審核后，按實際預付總額的30%支付工程進度款。完工后，經(jīng)驗收合格，結(jié)清余下款項。
第十三條本合同價款，在發(fā)生下列情況應(yīng)作調(diào)整，即按程序辦理的現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后，辦理結(jié)算手續(xù)。
第五章違約責任
第十三條乙方施工質(zhì)量應(yīng)達到設(shè)計要求，因乙方施工原因所造成的質(zhì)量問題及時處理，經(jīng)處理后仍未達到設(shè)計要求，責任由乙方承擔;因甲方原因影響工程進度、工程質(zhì)量、其責任由甲方負責。
第十四條乙方應(yīng)按合同工期按時完成施工，工期每拖延一天，扣款500元。
第六章其它
第十五條甲乙雙方約定，在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，工程竣工后，乙方將工程交付給甲方，辦理竣工結(jié)算，甲方支付工程款完畢，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。
第十七條本合同一式陸份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)三份，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇10
裝飾合同號：________
甲方：________
乙方（施工責任方）：________
甲方承建之工程，現(xiàn)委托乙方采�。ā魽、包工□B、包工包料）、機具、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條：工程內(nèi)容
一、工程地點：_____________；
二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；
三、分部分項工程工種類別：____；
四、工程質(zhì)量標準：____；
五、乙方承包圍：____；
第二條：組織領(lǐng)導
一、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必須確保進場人員的技術(shù)素質(zhì)，特種工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建設(shè)單位代表或建設(shè)監(jiān)理單位代表聯(lián)系和溝通，只要與本工程有關(guān)的事宜，必須向甲方項目經(jīng)理匯報與協(xié)商。除甲方高層領(lǐng)導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。
五、乙方向工人發(fā)放生活費或工資，必須在本公司的項目經(jīng)理監(jiān)督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領(lǐng)取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經(jīng)理保管并存檔。
第三條：雙方職責
一、甲方責任：
1、負責工地現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督和管理。
2、負責安排乙方工程量及現(xiàn)場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。
3、負責與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及部門進行工程聯(lián)系并申報文件資料。
二、乙方責任：
1、嚴格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質(zhì)量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優(yōu)良）以上等級。
2、強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災(zāi)及其他安全事故的發(fā)生。否則，由乙方承擔由此產(chǎn)生的全部責任。乙方進入施工現(xiàn)場必須檢查各安全設(shè)施的安全狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設(shè)施不安全狀態(tài)下，有權(quán)拒絕施工，如遇到突發(fā)性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經(jīng)費困難可與甲方協(xié)商申請適當補助。
3、乙方工人進入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經(jīng)許可，施工現(xiàn)場嚴禁住人和帶兒童入內(nèi)，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現(xiàn)場，應(yīng)在指定位置停放，違者甲方有權(quán)重罰。乙方有義務(wù)保持宿舍內(nèi)的'衛(wèi)生和清潔，宿舍內(nèi)禁止留宿他人。
4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開。
5、必須保證有充足的施工人員及技術(shù)力量，施工人員數(shù)量穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔。
6、具體施工作業(yè)中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設(shè)施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關(guān)費用由乙方全部承擔。
7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反情節(jié)嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生的一切法律后果均由乙方自行負責。
8、該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生的相關(guān)費用。
9、乙方不得將依據(jù)本協(xié)議書取得該分部分項工程進行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回該工程項目并追究相關(guān)責任。
10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規(guī)材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規(guī)材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規(guī)材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關(guān)采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經(jīng)理簽字認可，方可執(zhí)行�，F(xiàn)場領(lǐng)料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權(quán)領(lǐng)料。
11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。
12、工地內(nèi)廢舊物資回收歸本公司所有，未經(jīng)甲方項目經(jīng)理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發(fā)現(xiàn)處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發(fā)現(xiàn)人或舉報人給予獎勵。
13、乙方施工質(zhì)量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權(quán)對乙方處以500元—10000元的罰款。
14、施工現(xiàn)場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經(jīng)理有權(quán)對乙方重罰。若工地出現(xiàn)盜竊事件，經(jīng)公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質(zhì)價值相等經(jīng)濟獎勵。情節(jié)嚴重者，甲方有權(quán)交給司法部門處理。
15、乙方在所指定的工程完工后，應(yīng)向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結(jié)，并積極配合甲方或第三方對施工質(zhì)量進行驗收。
第四條：工程質(zhì)量及驗收標準
乙方所施工的工程質(zhì)量必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗部門質(zhì)量評定（□A、合格□B、優(yōu)良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規(guī)程施工，導致工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求、質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
第五條：工期約定
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結(jié)算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。
第六條：付款方式
一、乙方進入施工現(xiàn)場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領(lǐng)取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據(jù)甲方與業(yè)主結(jié)算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內(nèi)付到?jīng)Q算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。
二、質(zhì)保金：質(zhì)保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據(jù)實返還，無銀行利息。因質(zhì)量原因造成的返修，乙方應(yīng)在收到口頭或書面通知三日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金中扣除，不足部分由乙方支付。
第七條：其他
一、若乙方無正當理由單方終止本協(xié)議書，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付分部分項工程總?cè)斯すべM（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。
二、若乙方違反本協(xié)議書的上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達不到設(shè)計規(guī)范或要求，存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議書無法履行的行為，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應(yīng)當給予賠償。
三、甲方對本協(xié)議書上述各條款具有解釋權(quán)。
本協(xié)議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協(xié)議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：
甲方代表：____________乙方代表：____________
經(jīng)辦人：____________經(jīng)辦人：____________
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________
簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：____________
附件：（備注：附件與本協(xié)議書具有同等的法律效力）
工程施工合同 篇11
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
統(tǒng)一社會信用代碼：
通訊地址：
風險提示：
對于承包方的主體資格審查應(yīng)從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應(yīng)的資質(zhì)證書等方面。最好是具有相應(yīng)施工資質(zhì)的公司主體。如果承包方是個人，存在以下風險：
1、本合同可能被認定無效；建議發(fā)包給有資質(zhì)的單位；
2、對方所雇傭的工人發(fā)生工傷，對方直接攜款跑路，我方可能被要求承擔賠償責任；建議讓對方給工人購買意外險承包人（以下簡稱乙方）：統(tǒng)一社會信用代碼：通訊地址：甲乙雙方依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，結(jié)合本工程施工具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就__________工程施工事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________________________________
2、工程地點：_________________________________________
3、工程內(nèi)容：_________________________________________
4、工程范圍：_________________________________________風險提示：
明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間完成工程，發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔違約責任。
另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，發(fā)包方應(yīng)當對可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認定，比如增加建設(shè)項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發(fā)生訴訟時無據(jù)可查。
5、工程期限：_________________________________________開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，總共_______天。
6、承包方式：
應(yīng)當在合同中明確約定結(jié)算時間，以及明確約定拖延結(jié)算的違約責任，這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔違約責任而積極支付工程價款，同時也促使施工方積極完成工程，當出現(xiàn)發(fā)包方拖延結(jié)算、克扣工程款等問題的時候，走向訴訟維權(quán)的時候，合同約定也可以成為呈堂供證。
二、工程結(jié)算和支付
1、結(jié)算工程量的核實確認，按圖紙設(shè)計量并能同業(yè)主結(jié)算的工程量為依據(jù)，臨時工程以方案量并參照測量收方量為結(jié)算的依據(jù)。
2、乙方應(yīng)在每月____日前按甲方規(guī)定的報表上報，甲方向業(yè)主辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價款結(jié)算。
3、本合同外因設(shè)計變更或業(yè)主（或監(jiān)理）原因而對新增項目的工程量與新增單價（或費用）在業(yè)主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結(jié)算，最終的計量和結(jié)算以業(yè)主（或監(jiān)理）的正式批復為準。
4、設(shè)計修改的新增項目如本合同內(nèi)有相應(yīng)單價的執(zhí)行此單價結(jié)算，無相應(yīng)單價的雙方在施工前協(xié)商簽訂補充單價。
5、甲方按業(yè)主所結(jié)工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。
6、工程結(jié)算支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，乙方必須提供正規(guī)的'發(fā)票。
7、當工程結(jié)算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質(zhì)保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結(jié)算（扣除質(zhì)保金）后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。
8、本合同工程質(zhì)保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿，經(jīng)業(yè)主驗收合格，業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的修復費用應(yīng)扣除）。
三、工程進度
1、乙方應(yīng)按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程，工期自甲方開工令下達之日算起。
2、不論何種原因造成施工進度滯后，乙方均應(yīng)按甲方的指示，采取有效措施趕上進度。趕工措施應(yīng)以保證工程按期完工為前提調(diào)整和修改進度計劃
3、乙方應(yīng)按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任及相應(yīng)費用。
4、工程暫停施工后，乙方應(yīng)與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響，當工程具備復工條件時，乙方應(yīng)在指定的期限內(nèi)復工，若乙方無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔。
5、由于自然條件影響或業(yè)主原因?qū)е碌墓こ掏９ぁ⒐て谕涎拥仍斐傻慕?jīng)濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權(quán)就此向甲方索賠。
6、工程實施期間不可避免的會出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象，除甲方調(diào)劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費用一律不予補償。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
1、乙方必須按照國家有關(guān)施工驗收規(guī)范、設(shè)計圖紙及有關(guān)設(shè)計通知、主合同中的質(zhì)量要求及甲方質(zhì)量體系要求控制質(zhì)量，接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對質(zhì)量監(jiān)視、檢查、控制。
2、乙方應(yīng)配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢控制度，配合甲方三檢人員做好各工序的質(zhì)量檢查及驗收工作。
3、乙方應(yīng)對其所承擔工程項目的施工質(zhì)量負全責，如發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)在__________小時內(nèi)報告甲方，對施工質(zhì)量缺陷負責返工并承擔相關(guān)費用;對不合格產(chǎn)品，甲方有權(quán)要求乙方予以返工并承擔由此造成的經(jīng)濟損失和工期延誤;不符合質(zhì)量要求的工程項目，甲方不予計量與結(jié)算。
4、乙方應(yīng)嚴格按甲方的施工過程質(zhì)量驗收程序要求進行全過程的質(zhì)量檢查、驗收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后可轉(zhuǎn)入下道工序。
5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。
6、乙方所承擔的本合同工程項目完工后______天內(nèi)，乙方應(yīng)按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式__________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。
7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應(yīng)缺陷并承擔由此發(fā)生的費用和相應(yīng)的質(zhì)量責任。
8、本合同工程缺陷責任期為________年，缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關(guān)費用；若乙方未能及時修復責任期內(nèi)的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發(fā)生的費用按實際發(fā)生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關(guān)被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質(zhì)保金不予退還。
五、施工安全
1、乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內(nèi)的施工安全負全責；發(fā)生安全事故（包括險情安全事故）應(yīng)立即報告甲方。
2、因乙方責任發(fā)生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。
3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工，負責管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關(guān)文明施工事項，乙方應(yīng)積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。
4、乙方在其施工場地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責任。
六、施工材料、設(shè)備
1、乙方應(yīng)按合同要求組織施工設(shè)備，按實際需要向甲方提供入場施工設(shè)備清單（含入場時間），并按甲方現(xiàn)場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區(qū)域和亂停亂放。
2、乙方入場施工設(shè)備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設(shè)備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進度、質(zhì)量時，有權(quán)要求乙方增加或更換施工設(shè)備，乙方應(yīng)予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。
3、乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則按違約處理。
4、乙方施工設(shè)備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設(shè)備由甲方強制乙方購買相應(yīng)保險。
七、履約保證金
在本合同簽訂前乙方應(yīng)向甲方交納__________萬元履約保證金，本合同約定的乙方的全部義務(wù)履約完成后無息退還剩余款項。
八、雙方職責
1、甲方職責
�。�1）甲方應(yīng)負責做好本合同工程的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗收。
（2）甲方負責及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計、監(jiān)理文件和施工指示，并對施工進行技術(shù)指導（含技術(shù)交底）。
�。�3）甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。
�。�4）甲方負責對乙方施工進度、安全、質(zhì)量等全過程進行監(jiān)督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題、施工安全出現(xiàn)嚴重隱患時，甲方有權(quán)責令乙方停工整改，若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達不到甲方要求時，甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發(fā)生的相關(guān)費用、損失由乙方承擔。
�。�5）甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設(shè)備財產(chǎn)險和必要的第三者責任險。
2、乙方職責
（1）乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，按照本合同約定對進度、質(zhì)量、安全等負責。
（2）乙方不得轉(zhuǎn)讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉(zhuǎn)包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權(quán)解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。
�。�3）乙方合同工程完工后應(yīng)及時對施工現(xiàn)場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現(xiàn)場構(gòu)筑物及其他設(shè)施，如發(fā)生損壞，應(yīng)負責修復或賠償。
�。�4）乙方應(yīng)加強對本單位職工的思想教育，規(guī)范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發(fā)生違法違紀事件，做好環(huán)境保護工作，遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)，生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。
（5）乙方應(yīng)負責已完合同工程移交前的維護。
九、違約責任
1、若乙方將本合同項目另行轉(zhuǎn)包或再分包，甲方有權(quán)直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。
2、若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元天計取違約金。
3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項（簽訂分包合同應(yīng)明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關(guān)損失。
4、本合同未規(guī)定的違約責任，按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責任規(guī)定處理。
5、乙方應(yīng)及時發(fā)放民工工資，由于拖欠民工工資造成不良影響，按違約處理。
十、爭議解決
甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章后生效，工程完工，工程價款結(jié)清后自然失效。
3、本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等效力。
甲方（蓋章）：
簽約日期：
乙方（蓋章）：
簽約日期：
工程施工合同 篇12
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1．1工程名稱：________________________。
1．2工程地址：________________________。
1．3工程內(nèi)容：________________________。
1．4工程做法：________________________。
1．5承包范圍：________________________。
1．6承包方式：乙方包工包料。
1．7進場材料：________________________。
1．8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1．9工程質(zhì)量：________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結(jié)算
2．1合同單價：________________________。
2．2合同總價款：______________________。
2．3付款方式及期限：__________________。
2．4計算原則：________________________。
第三條 甲方責任
3．1 甲方根據(jù)合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3．2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設(shè)計、施工組織方案、隨時監(jiān)督檢查乙方施工進度的質(zhì)量，組織對工程的竣工驗收。
3．3 開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的`各種申請、批件等手續(xù)。
3．4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3．5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應(yīng)費用。
3．6如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)應(yīng)審批手續(xù)。
3．7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現(xiàn)損壞由乙方負責。
3．8協(xié)調(diào)處理好建設(shè)單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4．1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
4．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
4．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安排操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
4．4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。
4．5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4．6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
4．7做好現(xiàn)場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現(xiàn)場管理制度執(zhí)行。
第五條 關(guān)于工期的約定
5．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5．2 甲方未按合同規(guī)定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
5．3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5．4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5．5因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。
第六條 工程驗收
6．1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收；
（1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收；
�。�3）竣工驗收；
6．2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。如甲方在接到驗收通知單的24小時內(nèi)不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應(yīng)承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
6．3對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
6．4工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料；
6．5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現(xiàn)場的全部安全，嚴把火災(zāi)關(guān)，如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔；
6．6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應(yīng)少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7．1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7．2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8．1由于戰(zhàn)爭和嚴重的火災(zāi)、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應(yīng)在 7 日內(nèi)通知另一方，并在 14 日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行У姆勺C明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
9．2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經(jīng)營地址：______________________ 經(jīng)營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________ 電話：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
【工程施工合同】相關(guān)文章：
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同06-13
工程施工合同[精選]07-07
工程施工合同(精選)07-08
【精選】工程施工合同07-24
布線工程施工合同02-07
(薦)工程施工合同04-24
小型工程施工合同04-24
監(jiān)控工程施工合同04-21