[實用]建筑工程施工合同
隨著時間的推移,我們用到合同的地方越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編整理的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結(jié)算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結(jié)算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元?梢,被答辯人提供的結(jié)算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的`兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務,維護雙方當事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設(shè)部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項目施工事項,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包內(nèi)容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結(jié)構(gòu)標高米,承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總?cè)諝v天數(shù)天。
4、 總工期內(nèi)容:包括施工圖紙設(shè)計、材料采購、加工制作、運輸、現(xiàn)場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應順延。
、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現(xiàn)場不具備開工條件。
、谝蛟O(shè)計變更和工程量增加。
、垡恢軆(nèi)非乙方原因造成停電累計超過8小時
、芤蚺_風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
、菀蚣追皆蛭茨馨春贤桓豆こ填A付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O(shè)計及乙方認為需甲方確認的工程聯(lián)系單、備忘錄,甲方在七天未答復時。
6、 暫停施工:甲方和監(jiān)理派出的甲方或監(jiān)理代表認為:
、偌追交虮O(jiān)理代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。
、谝曳綉敯醇追交虮O(jiān)理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監(jiān)理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,甲方或監(jiān)理代表應當在48小時內(nèi)給予答復。
、奂追交虮O(jiān)理代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內(nèi)未予答復,乙方可自行復工。
④因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發(fā)生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
四、 質(zhì)量標準
1、 施工圖設(shè)計:應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范
、俨A粔こ碳夹g(shù)規(guī)范JGJ102-96。
、诮ㄖ粔G3035-1996。
、劢饘倥c石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
、芙ㄖY(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB50009-2001。
⑤建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB50011-2001。
、奁渌航ㄖO(shè)計防火、防雷規(guī)范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質(zhì)量驗收:應符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。
、儋|(zhì)量標準的'評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
因乙方原因工程質(zhì)量達不到國家和行業(yè)的質(zhì)量標準,乙方承擔返工損失和違約責任。
、陔p方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、 檢查和返工:
、僖曳綉J真按照標準、規(guī)范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工,隨時接受甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
②工程質(zhì)量達不到標準規(guī)范部分,甲方或監(jiān)理代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。 ③甲方或監(jiān)理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。 ④甲方或監(jiān)理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款,由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
、俟こ叹邆潆[蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監(jiān)理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方或監(jiān)理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在甲方或監(jiān)理代表限定的時間內(nèi)修改后重新組織驗收。 ②甲方或監(jiān)理代表不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方或監(jiān)理代表未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監(jiān)理代表應承認驗收記錄。
、劢(jīng)甲方或監(jiān)理代表驗收,工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方或監(jiān)理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監(jiān)理
代表已經(jīng)認可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
、苤匦聶z驗,無論甲方或監(jiān)理代表是否進行驗收,當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時,乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
。ㄒ唬╊A付款:合同簽訂后一周內(nèi),向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
。ǘ┻M度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結(jié)算完成支付至結(jié)算總價的95%
3、工程量確認和結(jié)算規(guī)則:
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結(jié)算。
②甲方提供的設(shè)計發(fā)生變更,經(jīng)甲方以簽證作結(jié)算根據(jù),調(diào)整合同價款。 ③建筑結(jié)構(gòu)有較大變化影響工程安裝,經(jīng)甲方簽證作結(jié)算依據(jù),調(diào)整合同價款。
、軋髢r確認的材料,施工圖設(shè)計或其它因甲方要求變更時經(jīng)簽證調(diào)整合同價款。
、蓍T窗工程按門窗設(shè)計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同3
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的`佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負責,乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
。ㄒ唬、該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的.實際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同5
甲方(承包人):______________
乙方(務工人):______________
為保證施工安全的順利進行,確保務工人員的安全與健康,爭創(chuàng)文明工地,強化安全意識,在施工中必須做到“安全第一,預防為主,強化管理,文明施工”,結(jié)合本工程的實際情況,經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務:
。ㄒ唬┘追降呢熑闻c義務:
1、負責對乙方務工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作,并履行簽字手續(xù)。
3、施工前,甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動,受教育者必須簽名,否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。
5、有權(quán)進行安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。
。ǘ┮曳降呢熑魏土x務:
1、按照甲方的要求,不得違章作業(yè)和野蠻施工。
2、負責按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準和甲方安全技術(shù)交底進行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理,遵守甲方的各項規(guī)章制度,遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發(fā)生的`一切安全事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任。
5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責任及費用,概由乙方及責任者承擔,甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務工人員發(fā)生不可預料的安全事故,甲方不予承擔任何責任,本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方:______________
乙方:______________
發(fā)包方:______________
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同6
甲方:__________________公司
乙方:______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
一、 租機范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機兩臺,用于_______________________,乙方根據(jù)甲方要求及施工設(shè)計圖紙進行施工,保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。
二、 甲方責任
1.乙方進場前,做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表,負責現(xiàn)場簽證,并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題,協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設(shè)計及監(jiān)理的關(guān)系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責任
1.根據(jù)施工要求,保證質(zhì)量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質(zhì)量關(guān),如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格,乙方必須返工,費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè),確保施工安全,如發(fā)生安全事故,乙方負責解決,費用由乙方承擔。
四、質(zhì)量標準
按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計圖施工。
五、付款及結(jié)算方式
1.成孔按元/米計價,按實際完成工作量結(jié)算。該單價不含稅,乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎(chǔ)時,給予補償,補償原則為:甲方與業(yè)主協(xié)商后,其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后,甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時,甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時應扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結(jié)清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結(jié)清款項之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就本工程施工中的有關(guān)勞務提供及其他事項,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:
第二條:承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物:(拆除范圍詳見附圖)
二、拆遷上訴所列房屋至地坪,拆除至室外地坪為±0
第三條:工程工期
一、進場日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日
二、總工期為 月,工程進程按甲方所動遷騰房情況,騰空一間拆除一間,為使拆除工程順利進行,甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %,兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條:合同價款、工程款支付及結(jié)算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi),乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當工程進行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條:甲乙方工作職責
一、甲方責任:
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任:
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場,保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案,在拆除現(xiàn)場堅持文明施工,對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃,回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域,嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條:違約責任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地,而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務,則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條:安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮,甲方不另行支付。乙方應遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故,乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條:爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時,應該本著友好合作的宗旨,協(xié)商解決。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間:年 月 日
發(fā)包方: 包方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
第二條承包范圍:
第三條工程承包方式:_________
第四條合同工期
開工日期:_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格,并出具消防驗收合格證的時間):_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價:_________
付款方式:_________
價款調(diào)整:_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標準、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時,還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi),乙方應有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修,則視為授權(quán)甲方組織維修,并由乙方承擔所有費用和質(zhì)量責任,同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負責補足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務
1.甲方負責為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的.施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
第十條違約責任、索賠
1.甲方無正當理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應從催告期滿之日起,向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔相應責任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災事等,乙方承擔由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同經(jīng)辦人:_________ 合同經(jīng)辦人:_________
電話:_________ 電 話:_________
傳真:_________ 傳 真:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳 號:_________ 帳 號:_________
通訊地址:_________通訊地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
簽訂時間:_________年___月___日簽訂時間: _________年___月___日
協(xié)議簽訂地:_________協(xié)議簽訂地:_________
建筑工程施工合同7
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
根據(jù)雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定,本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行:
一.乙方機械設(shè)備(包括塔吊安裝)進場,支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標程序,甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明,關(guān)于工程保證金的權(quán)利義務違約責任等內(nèi)容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準,雙方遵守執(zhí)行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效,此合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,同等具有法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
委托代表: 委托代表:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
簽署時間:
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
。保惫こ堂Q
1.2工程地點:
。保吵邪秶
。保闯邪绞剑
。保倒て冢罕竟こ套阅暝氯臻_工,于年月日竣工。
。保豆こ藤|(zhì)量:
。保泛贤瑑r款(人民幣大寫):
第二條甲方工作
。玻遍_工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
。玻仓概蔀榧追今v工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
。玻等绱_實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
。玻秴f(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
。常仓概蔀橐曳今v工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
。常硣栏駡(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
。常醋袷貒一虻胤秸坝嘘P(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
。常凳┕ぶ形唇(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
。矗骋蛞曳截熑,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
。矗匆蛟O(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
。担北竟こ桃允┕D紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
。担臣住⒁译p方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
。担从捎诩追教峁┑.材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
。叮彪p方商定本合同價款采用第種:
。ǎ保┕潭▋r格。
。ǎ玻┕潭▋r格加%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
。ǎ常┛烧{(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
。叮脖竞贤Ш,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
┌───────────────┬──────────┬───────┐
│撥款分次進行│撥款%│金額│
├───────────────┼──────────┼───────┤
││││
├───────────────┼──────────┼─
──────┤
││││
├───────────────┼──────────┼───────┤
││││
└───────────────┴──────────┴───────┘
。叮彻こ炭⒐を炇蘸螅曳教岢龉こ探Y(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條關(guān)于材料供應的約定
。罚北竟こ碳追截撠煵少徆⿷牟牧、設(shè)備(見附表一),應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
。罚卜灿梢曳讲少彽牟牧、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
。福奔追教峁┑氖┕D紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
。福惨曳皆谑┕て陂g應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任
。梗庇捎诩追皆?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
。梗灿捎谝曳皆,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
。梗骋曳桨凑占追揭,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
。梗匆曳綉咨票Wo甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
。梗导追轿崔k理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
。梗段唇(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
。梗肺崔k理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
。梗敢蛞环皆,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
。保埃北竞贤诼男衅陂g,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條其它約定
。保玻北竟こ绦枰M行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
。保玻潮竞贤男型瓿珊笞詣咏K止。
12.4附件
(1)施工圖紙或作法說明
。ǎ玻┕こ添椖恳挥[表
。ǎ常┕こ填A算書
。ǎ矗┘追教峁┴浳锴鍐
。ǎ担⿻h紀要
。ǎ叮┰O(shè)計變更
。ǎ罚┢渌
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
建筑工程施工合同9
甲方:
乙方:
為了確保,需,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:xxx。
二、工程地點:xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:
本工程預算價為xx萬元整)(詳見工程預算書)。
五、承包方式:
包工包料。
六、結(jié)算方式:
本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的`中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:
工期總?cè)諝v天數(shù)為天,自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求:
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項:
1、乙方必須具備相應的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:施工圖紙及工程預算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
年月日
建筑工程施工合同10
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:職務;
職權(quán):對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:
負責場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務
項目負責人姓名:
項目負責人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五、工程價款的.支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質(zhì)量保證金為總造價的%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收,并在驗收后2天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年月日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
經(jīng)___建設(shè)局批準,本工程于___年___月___日邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建,按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,依據(jù)建設(shè)部和國家工商管理局頒發(fā)的(gf--96--0205)《建筑裝飾工程施工合同》示范文本,并結(jié)合XX市有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況,簽訂本合同。
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義
在本合同中,下列詞語具有本條所賦予的含義:
1.1合同:是指發(fā)包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權(quán)利和義務關(guān)系的協(xié)議,以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
1.2發(fā)包方(簡稱甲方):合同約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在合同條款中約定。
1.3承包方(簡稱乙方):合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。
1.4甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):合同約定甲方在相應條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。
1.5乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):合同約定乙方在相應條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。
1.6社會監(jiān)理:合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。
1.7總監(jiān)理工程師:合同約定工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
1.8設(shè)計單位:甲方委托的具備與工程相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
本合同裝飾工程,甲方委托乙方部分或全部設(shè)計,且乙方具備相應設(shè)計資質(zhì),甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同。
1.9裝飾工程:是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。
1.10工程造價管理部門:XX市建設(shè)工程造價管理站。
1.11工程質(zhì)量監(jiān)督部門:按《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量條例》執(zhí)行。
1.12合同價款:甲、乙雙方在合同相應條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。
1.13追加合同價款:在施工中發(fā)生圖紙及措施以外的工程量,經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.14費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
1.15工期:按國家有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計算的工期天數(shù)。
1.16開工日期:甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開工日期(約定期不能開工的,由責任方負責)。
1.17竣工日期:甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。
1.18圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)
1.19分段或分部工程:在合同相應條款(或補充條款)約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。
1.20施工場地:由甲方提供,并在合同相應條款(或補充條款)內(nèi)約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
1.21施工設(shè)備和設(shè)施:按雙方協(xié)議約定,由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。
1.22工程量清單:發(fā)包方在招標文件中提供的、按XX市的工程量計算方法(規(guī)則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
1.23書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認的會議紀要、電報、電傳等。
1.24不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災,以及相應條款約定的自然災害等。
1.25利息:合同中所指的利息,為單位向銀行貸款利息。
1.26合同條款中,部分甲方職責由其甲方委托的社會監(jiān)理機構(gòu)代為行使的,應在補充條款中明確其代為行使的內(nèi)容、范圍。
第二條合同文件組成及解釋順序
合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
2.1協(xié)議條款;
2.2合同條件;
2.3建設(shè)工程施工合同,補充合同;
2.4洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務的紀要、協(xié)議;
2.5合同約定的標準、規(guī)范和有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟標準、資料;
2.6招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書;
2.7工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
2.8監(jiān)理合同
當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,按第三十六條約定的辦法解決。
第三條合同使用標準及法律
合同必須首先約定使用國家標準、規(guī)范。其次約定使用行業(yè)標準、規(guī)范;再次約定使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按約定的
時間向乙方提供一式兩份標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時,設(shè)計方應提供施工工藝,經(jīng)甲、乙、丙三方代表批準后執(zhí)行。設(shè)計要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。所發(fā)生購買、翻譯的費用,均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律、法規(guī)是國家的法律、法規(guī)和XX市的地方法規(guī)及規(guī)章。
XX市建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定對雙方也具有約束力。
第四條工程概況
4.1工程名稱:____________________________________
工程地點:____________________________________
承包范圍:________________________
4.2承包方式:____________
4.2.1按定標(或邀請協(xié)商議標)價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全。
4.2.2按國家規(guī)定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內(nèi),由乙方向稅務機關(guān)繳納。
4.2.3招標工程除涉及變更外,總價、單價均以定標價為準,一次包定,結(jié)算時按4.5條的約定辦理。
4.3工期:
⑴開工日期:______年____月____日
、瓶⒐と掌冢篲_____年____月____日
總?cè)諝v工期天數(shù):______天。
4.4質(zhì)量等級:______
4.5合同價款:人民幣(幣)__________元,大寫:__________________其中含措施費______元。
4.5.1上述造價為固定價格加風險系數(shù)之和。其中,甲方給予乙方的風險金額為:______元,或合同價款%的金額。風險承擔的范圍:
4.5.2上述造價為可調(diào)價格合同。調(diào)整的方式為:________________________
4.5.3全部工程造價按下列規(guī)定計算:________________________________
第五條圖紙
5.1甲方于合同簽訂后三日內(nèi)向乙方提供完整的裝飾施工圖紙單套(包括標準圖及有關(guān)資料兩套)。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
5.2甲方提供國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,甲方應負責復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。
5.3本合同的裝飾工程施工圖紙,甲方委托乙方部分或全部設(shè)計,甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同。
二、雙方一般責任
第六條甲方代表
6.1甲方代表姓名:____________;職稱(職務):____________
6.2甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員,對本合同約定的工程,行使自己部分權(quán)利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
6.3甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
6.4甲方代表應按合同約定,及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復,應承擔由此造成的追加合同價款,并賠償乙方的有關(guān)損失,延誤的工期相應順延。
甲方代表易人,甲方應于易人前7天通知乙方,后任繼續(xù)履行合同約定的前任的權(quán)利和義務。
第七條監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師
7.1本工程甲方委托______監(jiān)理。
7.2總監(jiān)理工程師姓名:____________;職稱:____________
7.3總監(jiān)理工程師職責:______________________________
非經(jīng)甲方代表同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應做出公正的處理。
總監(jiān)理工程師易人,甲方代表接到監(jiān)理單位通知后同時通知乙方,后任繼續(xù)履行甲方賦予前任的權(quán)利和義務。
第八條乙方駐工地代表
8.1乙方駐工地代表姓名:____________;職務:____________
8.2乙方任
命的駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務:
8.3乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名及收到時間后生效。
8.4乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
乙方代表易人,乙方應于易人前7天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第九條甲方工作
甲方按該裝飾工程合同約定的內(nèi)容,一次或分階段完成以下工作:
9.1合同開工日期前天,提供施工所需的場地,并清除場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙;或承擔乙方在不騰空的場地內(nèi)施工采取的相應措施所發(fā)生的費用,均計入合同價款內(nèi);
9.2合同開工日期前______天,向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,從施工場地外部接至條款約定的地點,并保證乙方施工期間的需要;
9.3負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
9.4甲方進行分部工程招標,施工中甲方應協(xié)調(diào)施工場地內(nèi)交叉作業(yè)及施工單位之間的關(guān)系,保證合同按約定順利施工;
9.5合同開工日期前天,辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù);
9.6合同開工日期前天,組織有關(guān)單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底;乙方負責設(shè)計的,組織由設(shè)計人員向施工人員進行技術(shù)交底。
9.7向乙方有償提供的施工設(shè)備和設(shè)施有:
甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作,造成工期延誤,承擔由此造成的追加合同價款,并賠償乙方有關(guān)損失,工期相應順延。
第十條乙方工作
乙方按約定的時間和要求做好以下工作:
10.1甲方委托乙方設(shè)計的,在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi),按合同約定完成施工圖設(shè)計或與工程配套的設(shè)計,經(jīng)甲方代表批準后使用;
10.2向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統(tǒng)計報表和工程事故報告;
10.3在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內(nèi),按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用;
在新建工程或不騰空的建筑物內(nèi)施工時,上述設(shè)施和人員由工程發(fā)包單位負責,乙方不承擔任何責任和費用。
10.4遵守XX市政府和有關(guān)部門對施工場地交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定。經(jīng)甲方代表同意,需辦理有關(guān)手續(xù)的,由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責;
10.5遵守XX市政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款;
10.6按約定保護好建筑物結(jié)構(gòu)和相應管線、設(shè)備;
10.7已竣工工程未交付甲方驗收之前,負責成品保護,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞,通過甲方協(xié)調(diào),由責任方負責修復;或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程,其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用,發(fā)生損壞的修理費用,由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務,造成工期延誤和經(jīng)濟損失,責任由乙方承擔。
三、施工組織設(shè)計和工期
第十一條施工組織設(shè)計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效后日內(nèi),將施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設(shè)計后日內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期不批復,可視為該施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃已經(jīng)批準。乙方必須按批準的施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃組織施工,接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與計劃不符時,乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施,甲方代表批準后執(zhí)行。
第十二條延期開工
乙方不能按時開工,應在條款約定的開工日期3天前,向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內(nèi)答復乙方,甲方代表3天不予答復,視為已同意乙方請求,工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據(jù)不足,不同意延期請求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工請求,竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后,可要求乙方推遲開工日期,承擔乙方因此造成的追加合同價款,相應順延工期。
第十三條暫停施工
甲方代表在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后,可提出復工要求,甲方代表應在48小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復工要求后
48小時內(nèi)未給予答復,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔追加合同價款,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
第十四條工期順延
14.1以下原因造成竣工日期拖延,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延:
14.1.1由于設(shè)計變更、工程量變化,引起施工程序變化;
14.1.2一周內(nèi)非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時;
14.1.3甲方不能按約定期限交出(騰空)施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電;
14.1.4由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。
14.1.5甲方不按合同規(guī)定預付備料款和工程進度款而影響施工進度;
14.1.6甲方分包或分部招標的工程,拖延了工程進度。
14.1.7甲方提供的設(shè)備、材料等,未按乙方計劃進場或交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷,需要更換而耽誤施工進度。
14.1.8其它非乙方原因的停工。
14.2上述情況發(fā)生后七天內(nèi),乙方就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出,向甲方代表提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認、答復。
14.3非14.1列出的原因造成的工期拖延,乙方承擔違約責任;或每延期天,由乙方付給甲方罰金元。罰金不超過合同總造價的%。
第十五條工期提前
15.1工程若需提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議,乙方按提前竣工日期修訂進度計劃,報甲方批準。甲方在三天內(nèi)給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議內(nèi)容包括:提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。
15.2乙方按合同規(guī)定的工期提前竣工,每提前______天,甲方獎給乙方______元。
四、質(zhì)量與檢驗
第十六條工程樣板
16.1根據(jù)裝飾需要,甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間,經(jīng)甲方代表檢驗合格后,由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用,由甲方承擔。
16.2乙方報價時提供的樣板,由甲乙雙方封存,作為工程驗收樣品。
第十七條檢查和返工
乙方應認真按照標準、規(guī)范、設(shè)計和樣板間(樣品)標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,又發(fā)現(xiàn)由于乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔返工的全部費用,賠償甲方的有關(guān)損失,工期相應順延。
第十八條工程質(zhì)量等級
18.1工程質(zhì)量要求達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定的標準。
18.2工程質(zhì)量經(jīng)驗收評定為優(yōu)良標準,并按合同工期竣工,增加工程費用元。
18.3工程質(zhì)量不符合規(guī)范、標準和設(shè)計要求,質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
18.4雙方對工程質(zhì)量有爭議,按照職能分工由市(或區(qū))建設(shè)行政主管部門進行裁決,因此造成的經(jīng)濟損失和工期拖延,由敗訴方承擔。
第十九條隱蔽工程和中間驗收
19.1工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件,乙方自檢合格后,于驗收前24小時通知甲方代表。經(jīng)驗收合格,甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內(nèi)未到場驗收,則視為驗收合格,甲方必須補簽驗收手續(xù)。
19.2隱蔽工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,驗收24小時后甲方代表不簽字,視為甲方代表已批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。甲方驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
第二十條重新檢驗
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
五、合同價款的支付方式
第二十一條合同價款之調(diào)整
合同價款為有條件之可調(diào)價款,發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整:
21.1甲方代表確認的工程量增減;
21.2甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商;
21.3甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換;
21.4合同雙方確認的市工程造價管理部門公布的價格調(diào)整文件;
21.5雙方約定的其它增減或調(diào)整。
雙方在約定的調(diào)整合同價款的范圍內(nèi),需要調(diào)整合同價款時,乙方在上述情況發(fā)生后天內(nèi),將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表,甲方代表批準后通知經(jīng)辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內(nèi)不作答復,視為已經(jīng)批準。
第二十二條工程預付款
22.1合同生效后五天內(nèi),甲方付給價款的%預付款,計人民幣(幣)萬元。
22.2乙方在完成合同價款60%時(以甲方代表簽證的工程量為準),甲方開始按比例每月抵扣預付款的______%,在完成合同總造價的.______%時抵扣完。
甲方不按協(xié)議條款約定預付工程款,乙方在約定預付時間7天后向甲方發(fā)出要求預付工程款的通知,甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款,乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工,甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時的利息并承擔違約責任。
第二十三條工程量的核實確認
23.1乙方于每月二十五日后三天內(nèi)向甲方代表遞交已完工程量報表,甲方接報表后三天內(nèi)按圖紙核實已完工程量,并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。
23.2乙方無正當理由不參加計量,甲方代表自行進行,計量結(jié)果視為有效,作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報表后三天內(nèi)未進行計量,從第四天起,乙方報表中的工程量視為已被確認,作為支付工程款的依據(jù)。甲方代表不按約定時間通知乙方,使乙方不能參加計量,計量結(jié)果乙方不同意時作為無效。
23.3甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量,不予計量。
23.4不符合工程質(zhì)量標準的工程量,不計入工程量統(tǒng)計范圍。
第二十四條工程款支付
24.1甲方根據(jù)核實確認的工程量,并按構(gòu)成合同價款相應項目的綜合單價計算的款額,經(jīng)甲方代表簽字后支付。
24.2乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后,甲方在六天內(nèi)未核實完畢及未支付工程進度款,乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知,甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付,乙方可在發(fā)生通知七天后停止施工,甲方承擔違約責任。
24.3經(jīng)甲乙雙方同意并簽訂延期付款協(xié)議,甲方可延期付款。
24.4工程款支付達工程總造價的95%時,不再按進度付款,其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結(jié)算時支付3%,剩余2%價款作為質(zhì)量保修金驗收半年后付清。
六、材料供應
第二十五條材料樣品和樣本
本裝飾工程除大型和特殊設(shè)備外,其它設(shè)備、材料由乙方采購。
不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本,經(jīng)雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設(shè)計單位指定的材料品種,由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
第二十六條甲方提供設(shè)備
甲方按照協(xié)議提供的設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單,向乙方提供設(shè)備及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供設(shè)備驗收24小時前將通知送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收,驗收后由乙方妥善保管,甲方并按“深建字[1991]234號”文的規(guī)定,另付設(shè)備價款_____%的管理費給乙方發(fā)生損壞或丟失,由乙方負責賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗收,非合同約定的設(shè)備乙方不負責設(shè)備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的設(shè)備與清單或樣品不符,按下列情況分別處理:
26.1設(shè)備的型號、規(guī)格、質(zhì)量等級與清單或樣品不符,乙方可拒絕接受保管,由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購;
26.2到貨地點與約定不符,甲方負責倒運至約定地點;
26.3供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時,甲方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時,甲方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場;
26.4供應時間早于約定時間,甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。
因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款,由甲方承擔。工期相應順延,并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗通過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況,甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款,并相應順延工期。
第二十七條乙方采購材料設(shè)備
第二十八條材料試驗
七、設(shè)計變更
第二十九條甲方變更設(shè)計
甲方變更設(shè)計,應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程,甲方應及時通知乙方,乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
由于設(shè)計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔,相應順延工期。
第三十條乙方變更設(shè)計
乙方提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的代換,必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門批準。合理化建議節(jié)約的金額,甲乙雙方協(xié)商各按_____%和_____%分享。
第三十一條設(shè)計變更對工程的影響
所有設(shè)計變更,雙方均應辦理變更洽商簽證。發(fā)生設(shè)計變更后,乙方按甲方代表的要求,進行下列對工程影響的變更:
31.1增減合同中約定的工程數(shù)量;
31.2更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格;
31.3更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;
31.4增加工程需要的附加工作量;
31.5改變有關(guān)工程施工時間和順序。
第三十二條確定變更合同價款及工期
發(fā)生設(shè)計變更后,乙方在接到變更天內(nèi),按下列方法提出變更價格,送甲方代表批準后調(diào)整合同價款:
32.1合同附件中報價單已有適用于變更工程的價格,按合同附件已有報價單的價格變更合同價款;
33.2合同附件中報價單只有類似于變更情況的價格,可以此作為基礎(chǔ)確定變更價格,變更合同價款;
33.3合同附件中報價單沒有適用和類似的價格,由乙方按修改時的XX市信息價或市場價變更價格,送甲方代表批準后執(zhí)行。
設(shè)計變更影響到工期,由乙方提出變更工期,送甲方代表批準后調(diào)整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改,修改后7天內(nèi)將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時,可按第三十六條約定的方法解決。
八、竣工與結(jié)算
第三十三條竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工天內(nèi)向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后,在天內(nèi)向所屬建設(shè)行政主管部門提交驗收申請,由甲方組織、建設(shè)行政主管部門主持進行驗收,并在驗收3天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告天內(nèi)無正當理由不申請驗收,或驗收3天內(nèi)不予批準且不能提出修改意見,視為竣工驗收報告已被批準,即可辦理結(jié)算手續(xù)。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按期申請驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算,每天按承包工程造價的_____分之_____計算。
建筑工程施工合同12
合同編號:
需方(以下稱甲方):簽訂日期:年月日供方(以下稱乙方):簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指
定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結(jié)算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。(2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的`當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。(3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加
蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格
證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同
規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災
害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承
擔一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需
雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,
協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、
甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
代表人:(簽章)代表人:(簽章)
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
十七、其他約定:
建筑工程施工合同13
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在____區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____市____區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:____市____區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,
第一層為3.8米,0.00以下按實結(jié)算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預制構(gòu)件由甲方購買。
五、材料材料及工程質(zhì)量要求
1、主體工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質(zhì)量達不到規(guī)范質(zhì)量標準,乙方承擔一切責任,工程質(zhì)量達不到規(guī)范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規(guī)范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的'工程質(zhì)量和損失由甲方負責。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元平方米,安全保險由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。XX管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
七、工期要求
工期總共為180天,自________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責任
1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協(xié)助保密等義務。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同14
建設(shè)單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
工程名稱:工程
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理,依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》建設(shè)部《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99),雙方本著平等、自愿的原則,簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)力、責任和義務,確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場臨時用電的安全。
一、甲方的權(quán)利、責任和義務:
1、貫徹落實國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定,對施工現(xiàn)場進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對施工現(xiàn)場臨時用電進行安全檢查與指導。
2、對乙方施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)和文明施工檢查;及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為,并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患,應開具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應急救援預案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)管理制度。
5、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見,并監(jiān)督落實情況。
6、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時,應與乙方辦理交接驗收手續(xù)。
8、按照有關(guān)臨時用電標準對乙方的臨時用電設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。
9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。
二、乙方的權(quán)利、責任和義務:
1、遵守國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度,建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現(xiàn)場臨時用電及機械設(shè)備使用有關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程,對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故,導致人員傷亡時,由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓和無證人員,不得上崗作業(yè)。
三、安全用電
1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設(shè)備設(shè)施需要增容時,必須重新辦理用電申請手續(xù)。
2、保證B級配電箱以下管轄區(qū)域內(nèi)各種用電設(shè)備、設(shè)施完好,臨時用電設(shè)施和器材必須使用正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,嚴禁使用假冒偽劣等不合格產(chǎn)品,加強維護保養(yǎng)工作,嚴禁各種機電設(shè)備帶病運行。保證臨時用電符合有關(guān)安全用電標準。
3、執(zhí)行臨時用電安全技術(shù)交底制度,對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術(shù)交底,避免違章指揮、違章操作和誤操作,確保安全用電。
4、在使用甲方提供臨時電源時,對不符合臨時用電標準的電源,向甲方提出整改意見。有權(quán)拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關(guān)于臨時用電方面存在的問題或隱患,必須按要求認真落實整改。
5、對特種作業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)技能、安全生產(chǎn)等方面的培訓,未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓及培訓不合格和無證人員,不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須依照有關(guān)規(guī)定持上崗。向甲方提供特種作業(yè)人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。
四、機電設(shè)備使用
1、乙方應向甲方提供機械設(shè)備相關(guān)的技術(shù)文件和出廠說明書,還必須提供具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗單位出具的安全技術(shù)檢測證明,否則,不得投入使用。
2、起重機械設(shè)備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業(yè)人員進行,并應有專人定期進行維修和保養(yǎng),對達不到安全要求又不能修復的`機械設(shè)備,必須即停用,撤離施工現(xiàn)場。
五、人員安全
1、參加施工作業(yè)的一切人員,必須遵守安全生產(chǎn)紀律,必須佩帶工作證(卡)并戴好安全帽進入施工現(xiàn)場,在作業(yè)中嚴格遵守本安全技術(shù)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,安全上崗,不違章作業(yè),不擅離工作崗位,不亂串工作崗位,嚴禁酒后作業(yè),并按規(guī)定穿衣著鞋,正確使用、保管個人安全防護用品。
2、必須按規(guī)定使用安全帶,安全帶必須高掛低用,掛設(shè)點必須安全、可靠。
六、違反安全管理規(guī)定處罰辦法
1、對嚴重違規(guī)操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的,處予罰款500元,造成損失或影響的,除承擔所造成的全部經(jīng)濟損失及責任外,處予罰款1000元~5000元。
2、進入施工現(xiàn)場乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進入現(xiàn)場罰款10元。
3、不允許施工人員酒后作業(yè) 酒后進入現(xiàn)場罰款100元。
4、高空作業(yè)不系安全帶罰款500元。
5、非專業(yè)操作人員嚴禁使用各種機械設(shè)備,違反罰款100元~1000元。
6、施工現(xiàn)場嚴禁打架斗毆、聚眾賭博,違反罰款100元。
7、罰款發(fā)生后,在下一次撥付工程款時,全額扣除。
本協(xié)議書一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
本協(xié)議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時,簽定本協(xié)議。施工合同到期后,本協(xié)議同時終止。
甲方單位(章) 乙方單位(章)
代表人:項目負責人:
年月日
建筑工程施工合同15
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位:哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點:烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容:橋梁(下述樁號的橋梁設(shè)計施工圖紙所包括的所有工程細目,以及施工過程中變更增加的項目)
5、施工樁號:878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。 竣工日期:________年____月____日
具體為:________年度完成樁基礎(chǔ),預應力空心板形成生產(chǎn)能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質(zhì)變化),工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機,其它配套設(shè)備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質(zhì)量方面的要求,甲方有權(quán)清退出場。
8、工程質(zhì)量等級:優(yōu)良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協(xié)商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結(jié)算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設(shè)施費、預制場,工棚等的臨時征地費,工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用,人員設(shè)備調(diào)遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險,個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險,由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價,如合同中有的,套用合同清單單價,如超出合同清單之外的.,按甲乙雙方共同協(xié)商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量,業(yè)主對工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務,即不能作為乙方降低驗收標準和調(diào)整單價的依據(jù),也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次,計量款的支付時間按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同中相應條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計量款,甲方作相應延期。
2、業(yè)主計量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計量款時,要求乙方提供帳號,支付時采用轉(zhuǎn)帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續(xù),并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則,甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數(shù)量,必須符合業(yè)主要求的手續(xù),即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后,按技術(shù)規(guī)范中符合計量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實計量。
5、甲方支付乙方計量款時,以乙方實際完成工程量的80%進行支付,并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面,必須得到項目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的認可。否則,因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時,甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時,予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項目部、監(jiān)理及業(yè)主驗收并發(fā)放竣工驗收證書,,支付至乙方實際完成工程量的95%,余下5%作為工程質(zhì)量保留金,保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復及費用,由乙方承擔,如委托甲方修復,修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責 甲方職責:
1、負責對乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會審工作,并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量,安全工作按照國家施工驗收規(guī)范,質(zhì)量驗評標準,安全規(guī)范和標準以及當?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進行指導、監(jiān)督與檢查,協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對乙方施工作業(yè)進行定期或不定期的質(zhì)量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進行評定。根據(jù)評定結(jié)果進行獎、罰,對乙方達不到合同約定或甲方要求的,甲方在
第二次警告后仍無改進者,甲方有權(quán)自行安排人員整改,其費用由乙方負責。
4、甲方有權(quán)對乙方財務實行監(jiān)督、審查,制止不合理的財務開支,以確保工程款?顚S。
5、乙方承包工程的質(zhì)量,進度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時,甲方有權(quán)對乙方承包的工程量進行調(diào)整,并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改,費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質(zhì)量達不到甲方要求,質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀,甲方有權(quán)終止本合同,另選施工隊伍,乙方應立即退場并無權(quán)要求支付任何附加費。
乙方職責:
1、乙方按照自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經(jīng)營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監(jiān)督。
2、乙方進場7天內(nèi),應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同04-22
(經(jīng)典)建筑工程施工合同07-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同【精】06-23
建筑工程施工供貨合同07-08
學校建筑工程施工合同07-12