自建房施工協(xié)議書(6篇)
在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟協(xié)議有著直接或間接的聯(lián)系，簽訂協(xié)議可解決或預防不必要的糾紛。那么什么樣的協(xié)議才是有效的呢？以下是小編精心整理的自建房施工協(xié)議書，歡迎大家分享。
自建房施工協(xié)議書1
甲方：
乙方：
由于我家樓房長期無人居住，年久失修，現(xiàn)對房屋進行翻修重做。甲、乙雙方本著公平、誠實和信用的原則，就房屋翻修重做事項協(xié)商達成一致，訂立本協(xié)議：
一、工程承包范圍、承包形式
本工程以包工包料形式承包給乙方施工。承包范圍：原屋面鑿除、升層、內(nèi)外墻翻新等。
二、質(zhì)量要求
嚴格按圖紙及甲方要求施工，質(zhì)量到達甲方要求。
三、合同工期
本工程總工期為_天，開工日期以甲方通知為準。
四、價款及工程款支付
1、升層單介每平方米人民幣元，內(nèi)外墻翻新及升層建筑面積等按實計算。
2、經(jīng)驗收合格后現(xiàn)金一次性付清。
五、禮貌、安全和消防約定
1、施工期間禮貌、安全、消防、衛(wèi)生和環(huán)境等方面嚴格按本村要求實行。
2、翻修施工期四鄰關(guān)系由甲方負責。
3、施工過程中，乙方發(fā)生一切安全職責事故，后果由乙方負責。
本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，簽字后生效，完工結(jié)算后自行失效。
甲方： 乙方：
自建房施工協(xié)議書2
甲方(發(fā)包方)：
身份證號：
乙方(承攬方)：
身份證號：
甲方將位于大冶市金牛鎮(zhèn)胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設(shè)工程承包給乙方進行施工，經(jīng)雙方協(xié)商，就該工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、雙方權(quán)利義務
�、背邪绞剑翰扇“げ话戏绞匠邪追教峁┙ǚ克璧牟牧习ǎ杭t磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務、施工技術(shù)、施工工具機械及生產(chǎn)生活的一切用具。施工人員的伙食煙酒吃住行等由乙方自理。
�、伯斒氯嗣鞔_：雙方屬于承攬合同關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。
�、硵嚢铏C、震動器等施工機械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
�、垂て趶哪暝氯臻_始建設(shè)，至年月日完工，為期天。如發(fā)生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、凳┕ぐ踩螅阂曳剿蛡蚬と说娜松硪馔怆U由乙方購買。乙方必須按照安全施工規(guī)范和要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位而造成的事故責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
7、工程結(jié)束后，乙方負責清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，并打掃干凈。
二、被建房屋包括：主房為層結(jié)構(gòu)，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內(nèi)的所有房屋建設(shè)工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ?。
三、主要施工要求
乙方按照設(shè)計圖紙進行建造，房型照片和設(shè)計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ斓裙こ?
主要施工要點：
1、本房屋地基采用條形基礎(chǔ)鋼筋混凝土現(xiàn)澆方式施工。
2、開挖標準三級化糞池一個。
3、工程需預布排水管留口，室外落水管需要預留孔，室外場地排水配套窨井池個。
4、混凝土現(xiàn)澆構(gòu)造梁柱共個，獨立基礎(chǔ)個，詳見設(shè)計圖紙;基礎(chǔ)采用預制板架空方式，并做防潮處理。
5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現(xiàn)澆施工。
6、三層頂為四面斜坡屋頂結(jié)構(gòu)，采用木椽木板加防水隔層處理結(jié)構(gòu)，非鋼筋混凝土現(xiàn)澆。
7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內(nèi)外墻采用水泥砂漿粉兩遍，并刮平達到標準要求。
8、主房露臺部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。
9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按圖紙要求進行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后，乙方方可再進行施工。
2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程、合格標準和技術(shù)要求進行施工，工程質(zhì)量應達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質(zhì)量缺陷或質(zhì)量問題，由乙方賠償相應損失并無償整改。若是不可修復或改造的嚴重問題甲方將有權(quán)拒付一切費用。
3、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
5、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收。如出現(xiàn)水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方承擔。
6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。
五、工程費用的計算
1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔。
2.承建工程價格：承建工程總價共元整(大寫：)。
六、付款方式
工程開工前預付元，順利完工后，工程款于工程完工后一個月內(nèi)付清90%(包含首付元)，預留10%工程款作為質(zhì)保金，實際完工后一年內(nèi)無質(zhì)量問題，付清尾款。(如若以現(xiàn)金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。
七、補充事項:
1.乙方負責主體工程周邊混凝土場地的澆筑。
八、爭議解決辦法
�、卑l(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
�、踩鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
九、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方必須共同遵守以上合同。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期： 日期：
自建房施工協(xié)議書3
甲方：____________
乙方：____________
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買賣事項，根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)充分、平等協(xié)商，自愿達成如下一致協(xié)議；
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：
本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利，或已征得其他權(quán)利享有人的同意，擁有處分該房屋的權(quán)利；
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利；
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付：
自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經(jīng)乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權(quán)利。
七、房屋交付：
乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi)，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi)，仍未交付房屋，乙方不經(jīng)甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后日，甲方應當根據(jù)乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù)；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設(shè)施）的所有權(quán)益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償?shù)�；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關(guān)，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權(quán)利，造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的.違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議，雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續(xù)有效。
甲方（簽字捺�。�
身份證號：
乙方（簽字捺印）：
身份證號：
見證人（簽字捺�。�
身份證號：
見證人（簽字捺印）：
身份證號：
附：
見證人聲明
見證人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員；
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛；
3、本合同經(jīng)我們見證，雙方自愿、平等協(xié)商，不存在脅迫、暴力強迫等違法情況，合同是雙方當事人的真實意思表示；
4、本合同在20xx年月日在家中簽訂，現(xiàn)場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章后本合同生效。
見證人（簽字捺�。�
甲方（簽字捺�。�
乙方（簽字捺�。�
20xx年月日
自建房施工協(xié)議書4
甲方：
乙方：
甲方在建 工程 由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫： 元( )，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢 付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，結(jié)清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為 (日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方 建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)： 乙方簽字(章)：
年 月 日 年 月 日
自建房施工協(xié)議書5
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商決定位于x對面七層大樓由乙方半包承建，建筑面積約x平方米(以設(shè)計建筑面積為準)。
一、乙方承包范圍
乙方負責模板制作、模板安裝、鋼筋綁扎、鋼筋制作、砼澆筑、砌磚、內(nèi)外粉刷、二至七層地面找平、樓梯及一層大廳地面磚、各層廁所地面磚及墻面磚、砼澆筑，支模內(nèi)架搭設(shè)。包括內(nèi)架鋼管龍門吊安裝、地圈梁、頂撐、扣件一切所需要的工具。
二、裝飾
該工程正立面、左側(cè)面為面磚;右側(cè)面、后立面為水泥搓砂;一層地面為地板磚;廁所地面及墻面為面磚;樓梯間為地磚，其它均為水泥地面找平。
三、付款方式
工程款按258元/㎡計算，每層樓面板澆筑完后付工程款的35%。其它各分項工程根據(jù)工程進度甲乙雙方協(xié)商而定支付工程款。工程完工后工程款一次性付清。
四、砼澆筑
該工程砼為商砼，乙方負責澆筑及振搗，甲方按照設(shè)計砼標號負責運輸?shù)焦さ亍?/p>
五、質(zhì)量要求
乙方必須按照設(shè)計圖紙要求，如實如質(zhì)的完成，不能出現(xiàn)漏工現(xiàn)象，必須保證該工程的質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方要負責甲方全部損失，甲方有權(quán)利終止乙方一切工程施工款。甲方不能影響乙方工程款，若甲方違約造成乙方停工，乙方停工損失由甲方承擔。
六、工程工期
甲乙雙方以簽定合同日期為準，工期為七個月，下雨下雪天不能施工順延。
七、安全事故
止工程甲方交付乙方施工，乙方必須保證施工安全，如出現(xiàn)安全事故，應由乙方全權(quán)負責，甲方不負任何責任。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
自建房施工協(xié)議書6
甲方： (姓名，身份證號碼)
乙方： (姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在 縣 鎮(zhèn) 村 組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務
1、甲方負責供給石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前 天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從 年 月 日開始建設(shè)，工期為 天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情景的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 元。
2、付款時光：第一次付款在施工開始后 天內(nèi)，第二次付款在 ，第三次付款在 ，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后 天內(nèi)給付。
四、違約職責
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金 元。
3、在乙方無違約行為的情景下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元(或每日承擔違約金 元)。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
【自建房施工協(xié)議書】相關(guān)文章：
自建房施工協(xié)議書12-20
自建房施工合同協(xié)議書10-29
自建房施工合同協(xié)議書范本10-29
自建房施工協(xié)議書6篇12-20
自建房施工合同07-01
農(nóng)村自建房施工協(xié)議書（精選8篇）06-29
農(nóng)村自建房施工合同06-09
自建房承包施工合同11-28
自建房施工合同模板11-29