關于裝修合同集錦10篇
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關系。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的裝修合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝修合同 篇1
甲方： xx物業(yè)管理有限公司
乙方（業(yè)主）： 物業(yè)單元： 街 號
丙方（裝修企業(yè)）：
為加強對本小區(qū)物業(yè)裝飾裝修的管理，維護小區(qū)公共秩序，確保小區(qū)在裝修期間有一個良好的環(huán)境秩序，根據前期物業(yè)管理服務協(xié)議第一條第8點， 明確物業(yè)管理公司、業(yè)主、裝飾裝修企業(yè)的責任、權利和義務，經三方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條 各方的權利義務
甲方是本小區(qū)物業(yè)的裝修管理部門，負責乙方裝修申請的備案、服務、管理、監(jiān)督和檢查；乙方（業(yè)主）在本區(qū)域內有權利對自己個人所屬物業(yè)按相關法律法規(guī)及小區(qū)相關規(guī)定進行裝修裝飾行為；并且委托丙方負責裝修裝飾工程的施工；已受乙方委托之丙方有正常進行施工裝修之權利，但需接受甲方監(jiān)督檢查。
第二條 辦理裝飾裝修程序的約定
1、乙方需要對商鋪或住宅進行裝飾裝修，必須遵守《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》及到物業(yè)服務中心申報登記審批，提供相關裝修方案及辦理相關裝修手續(xù)。
2、乙丙方遞交的房屋裝飾裝修申請項目，必須經甲方及有關部門審批備案，繳交裝修保證金共5000元/戶后，收到甲方發(fā)出《裝修施工許可證》后，乙方才可以進行裝修施工；未辦理裝修審批手續(xù)，擅自裝修的，甲方有權責令裝修單位立即停工，乙方并須向甲方支付1000元的違約金，并補辦相關手續(xù)。
第三條 裝修及驗收
1、裝修過程各方都必須嚴格遵守《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》。
2、在裝修工程完成后，經檢查，若乙方或丙方沒有違反《x別墅裝飾裝修管理規(guī)定》行為的，甲方將裝修保證金全額退還；若乙方或丙方有違反協(xié)議約定行為的， 將按約定進行執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，除沒收保證金外，視其違章情況，給予要求恢復原狀、并承擔違章造成的其它一切責任；在裝修完工半年內，如發(fā)現因乙方裝修工程造成管道堵塞、滲漏水、停電、電話、門鈴、電視線路損壞或損壞其它物品和公共設施設備的，由乙方負責修復或承擔相應的賠償責任。
3、丙方要為其裝修工人到甲方辦理相關出入手續(xù)。
第四條、垃圾清運與處理的約定
1、為確保小區(qū)裝修期間有一個良好的公共環(huán)境秩序，小區(qū)裝修垃圾的清運處理實行統(tǒng)一管理的方式，由甲方進行統(tǒng)一有償清理，乙方的裝修垃圾應堆放在甲方指定的裝修垃圾堆放位置，不得將裝修及其他垃圾堆放在小區(qū)的任何公共地方。
2、乙方為住宅業(yè)主的，在已審批時行裝修前需向甲方繳交相應的裝修垃圾清運費（一次性），裝修垃圾清運費按建筑面積劃分，標準如下（不含花園部分）：
1。建筑面積200㎡（不含200㎡）以下400元/戶；
2。建筑面積200—300㎡（不含300㎡）之間600元/戶；
3。建筑面積300—400㎡（不含400㎡）之間900元/戶；
4。建筑面積400—600㎡（不含600㎡）以上1300元/戶；
5。 建筑面積600㎡（含600㎡）以上1500元/戶；
�。追奖Ａ舾鶕䦟嶋H裝修情況對以上費用做適當調整的權利）
3、乙方為商鋪業(yè)主的，所生產的垃圾應堆放在該商鋪的門前，并自行負責清理（必須做到日產日清）；若乙方或丙方要求把裝修垃圾堆放在甲方的指定位置時，則須繳付裝修垃圾清運費用500元/戶，沒有繳費而擅自堆放的，須向甲方支付違約金600元，另外，對于堆放在商鋪門口公共場所的垃圾未按時清理的，乙方或丙方接到甲方兩次通知后仍不自覺清理時，則由甲方派人代清，清理費為500元/次，其費用在裝修保證金內扣收。
4、一切裝修垃圾應采用袋裝清運，并按甲方指定的地方放置；不按指定位置堆放裝修材料、垃圾，或在搬運裝修材料、垃圾過程中，損壞公共部位、公共墻面、亂倒裝修垃圾阻塞廁盆、排水管道等，一經發(fā)現，乙方或丙方除需要清理通暢，修復損壞外，還須向甲方支付違約金200元/次。
第五條、其他約定
1、本協(xié)議如丙方不能到場簽訂，由甲乙雙方簽訂，同樣具有同等法律效力。
2、本協(xié)議如丙方不能履行或承擔責任的，乙方承擔連帶責任。
3、本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議，先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向物業(yè)所在地的人民法院起訴。
4、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：x物業(yè)管理有限公司 乙方（業(yè)主簽署）：
x物業(yè)服務中心
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇2
委托方（甲方）：_________
承接方（乙方）：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
1．工程地址：_________
2．居室規(guī)格：房型_________層（式）_________室_________廳_________廚_________衛(wèi)，總計：施工面積_________平方米。
（1）_________室，計_________平方米；
�。�2）_________廳，計_________平方米；
�。�3）_________廚房，計_________平方米；
（4）_________衛(wèi)生間，計_________平方米；
�。�5）_________陽臺，計_________平方米；
（6）_________過道，計_________平方米；
�。�7）其他（注明部位）_________，計_________平方米。
3．施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4．委托方式：_________
5．工程總天數：_________天
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
�。�1）材料款_________元；
�。�2）人工費_________元；
�。�3）設計費_________元；
�。�4）施工清運費_________元；
（5）搬卸費_________元；
（6）管理費_________元；
（7）稅金_________元；
（8）其他費用（注明內容）_________元。
1．工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2．工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準DB31/T30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3．施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4．質量檢查監(jiān)督部門：_________市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5．凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6．甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
1．乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2．乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3．甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
1．合同一經簽訂，甲方即應付100％工程材料款和施工工費的50％；當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2．工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3．甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。
4．甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
1．如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方_________元。
2．由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3．在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4．施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5．施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
1．工程質量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2．乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3．甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
1．甲方
�。�1）必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
（3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
�。�1）應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
�。�2）指派（姓名）_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
�。�4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
（5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1．本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向_________市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2．當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟（二者只能選擇一種）。
第十一條合同的變更和終止
1．合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2．施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1．本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2．補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3．本合同（包括合同附件、補充合同）一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
住所地址：_________ 企業(yè)地址：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
工作單位：_________ 法人代表（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修合同 篇3
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔裝飾工程方案設計及施工圖設計。經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、本合同依據下列文件簽訂：
1.1、《中華人民共和國合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》;
1.2、國家及地方有關工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章;
1.3、建設工程批準文件;
1.4、本工程的具體情況。
2、乙方提供的服務內容及要求：
2.1、完成商住大堂、商住會所(第四層)、樓宇示范單位、銷售交樓標準、公共等候空間、雨蓬、公共通道及走火通道等裝飾工程的方案設計及施工圖設計;
2.2、完成2.1中裝飾工程的施工現場的設計配套服務工作;
2.3、本項目產品的顧問及咨詢工作，以及其他相關工作;
2.4、乙方根據甲方提供的建筑及結構圖的`電子文件完成2.1中裝飾工程的設計方案的手稿圖、電腦效果圖、說明資料，深化、完善相關方案，并完成施工圖設計、材料樣板的選擇與提供、成本預算和其他設計服務。
2.5、每一項設計，乙方須提供2款以上的設計方案供甲方參考選擇。
2.6、設計成果要求：
2.6.1大廈商住大堂平面布置及效果圖 幅，圖幅規(guī)格為 規(guī)格;
2.6.2商住會所平面布置及效果圖 幅，圖幅規(guī)格為 規(guī)格;
2.6.3標準層北半層交樓標準戶型 種不同風格的彩色平面布置圖及效果圖，風格及表現由乙方設計師自定，單方造價控制在 元以內，圖幅規(guī)格為 規(guī)格;標準層南半層示范單位 種不同組合的彩色平面布置圖及效果圖，圖幅規(guī)格為 規(guī)格;
2.6.4公共等候空間、公共通道及走火通道各 款效果圖，圖幅規(guī)格為 規(guī)格;
2.6.5首層入戶大堂及裙樓商場雨蓬效果圖 幅，圖幅規(guī)格為 規(guī)格。
2.6.6以上方案的合訂本。
2.7、方案獲甲方確認后15個工作日內，乙方向甲方交付全套一式十份的施工圖紙。
3、乙方報酬及支付方式：
3.1、乙方完成本合同第2條所述服務，甲方向乙方支付的報酬為人民幣元。
3.2、乙方向甲方提交施工圖后，甲方向乙方支付合同總額的60%(即 元);合同所約定的所有服務完成后，甲方向乙方支付合同總額的40%(即 元)。
4、甲方責任
4.1、甲方按本合同規(guī)定的內容，在規(guī)定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性，正確性負責。甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定時限3天以內，乙方按本合同規(guī)定交付設計文件順延相同時間;規(guī)定時限超過3天以上時，應由甲乙雙方重新商定交付設計文件的時間。
4.2、簽署確認經審核同意的設計方案、施工圖紙、技術資料及材料樣板等。
4.3、甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提供資料作較大修改，以致造成乙方需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費，所耗工作量的計算和費用標準由甲乙雙方共同商量決定。
4.4、負責方案和施工圖會審的組織工作。
5、乙方責任
5.1、按本合同規(guī)定的內容、時間及份數向甲方提交設計文件。
5.2、及時提供相關服務。
5.3、乙方必須根據甲方批準的設計任務書或經甲方批準的上一階段設計文件，以及有關設計技術經濟協(xié)議文件并應嚴格執(zhí)行國家設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程等進行設計，并提交符合質量的設計文件。對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充，并承擔相關責任。
5.4、對在原定任務書或設計委托范圍內的必要修改，乙方應負責承擔，并不得影響設計工期。
5.5、乙方的設計應滿足甲方的使用要求，并根據施工圖紙?zhí)峤活A算文件。
5.6、乙方應為金盛大廈的裝飾裝修工程的施工提供全程施工配合服務，并對施工人員進行施工前技術設計交底，參加圖紙會審，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
5.7、乙方應為甲方所需購置的室內裝飾用品、材料及色樣等提出建議，并協(xié)助甲方購買家私、燈飾、窗簾、飾品、植物等，并指導布置家私。
5.8、參加甲方召開的裝飾材料及裝飾工程的招標會議，并對投標方提出的問題作相應的答復。
5.9、乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的技術經濟資料及各階段的設計圖紙。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。
6、違約責任
6.1、甲方應按本合同規(guī)定的金額和時間向乙方支付設計費用。逾期超過10天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。
6.2、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同時，若乙方未開始設計工作，則不退還甲方支付的定金;若已開始設計工作，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，計算設計費并支付給乙方。
6.3、由于乙方自身原因，延誤了按本合同規(guī)定的設計文件交付時間的，每延誤一天，應減收本合同總額的 5 ‰;逾期超過 10 天，甲方有權單方解除合同，并要求乙方返還甲方已付款額。
6.4、由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據實際損失程度向甲方償付賠償金。
6.5、合同生效后，若由于乙方的過失導致合同終止或解除合同，乙方應返還甲方已付款額，并賠償甲方人民幣5萬元。
6.6、乙方未經甲方同意向第三方擴散、轉讓的技術經濟資料、任何各階段的設計圖紙和文件，甲方均有權向乙方索賠。
7、其他
7.1、在本合同履行過程中，如發(fā)生甲方對乙方設計的不滿意且最終的施工未采用乙方的創(chuàng)意設計，則乙方應全額退還甲方已支付的設計費。在此情況下，甲方不得將乙方的設計資料、設計文件等泄漏給他人。
7.2、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
7.3、本合同所完成之成品或所確認之設計稿件，其所有權和版權歸甲方所有。若因乙方侵權而與第三方產生糾紛，由乙方承擔全部經濟、法律責任。
7.4、本裝飾工程設計合同在履行過程中發(fā)生糾紛，甲乙雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方有權向工程所在地人民法院起訴。
7.5、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7.6、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
7.7、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí) 貳 份，每份均具有同等法律效力。
甲方：________________
乙方：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
裝修合同 篇4
甲方：
乙方;___________________________
經雙方協(xié)商，甲方將__西三區(qū)____小區(qū)_22____樓___4_單元__201___室_______內部裝修_______工程。承包給乙方進行施工，并達成如下協(xié)議：
第一條：甲方責任
1. 甲方向乙方提供經客戶確認后的施工圖紙及做法說明;
2. 甲方將隨時對工地進行抽查，如發(fā)現乙方施工質量不合格或乙方未按合同要求，工藝做法，施工程序要求操作，甲方有權對乙方進行處罰;
3. 甲方向乙方提供材料時，要辦理材料驗(接)收手續(xù)，不負責退料;
4. 甲方工程監(jiān)理或工程巡檢有權對乙方發(fā)出《質量，工期整改單》，并限定整改日期及整改標準;
5. 甲方接到客戶維修通知后，應于24小時內通知乙方前去維修;
6. 甲方有權要求乙方對其給甲方名譽及經濟上造成的損失進行賠償，同時甲方有權終止本合同;
第二條：乙方責任
1. 乙方應服從甲方管理，保證按合同如期完成施工任務，乙方無故拖延工期，每拖延一天予以1000元處罰，增加工程量和不可抗拒因素除外;
2. 乙方必須遵守物業(yè)部門的管理規(guī)定，做好施工現場各項安全，衛(wèi)生工作，必須做到每日清掃現場，由此而產生的一切后果均由乙方承擔;
3. 乙方必須對施工人員加強安全教育和安全防護，杜絕一切事故隱患及違章作業(yè)，合同期內，乙方施工人員發(fā)生工傷，職業(yè)病及因違章作業(yè)引起的事故及第三方傷害，由乙方全部負責;
4. 乙方在工程未竣工前，負責對施工現場的一切設施和工程成品進行保護，如有損壞，丟失，將由乙方賠償;
5. 乙方不得無故終止合同，否則甲方將沒收乙方所有工程未結款項，風險金以及保修款等;;
第三條：工程承包方式及造價
1. 本工程采取由甲方提供材料，乙方進行施工的承包方式;
2. 本工程單價_______元，工程總造價___7000元，大寫_柒仟元整________________
第四條：付款方式
1. 乙方工人進場施工三日后，甲方支付工程款的30%為材料款;
2. 乙方工程量完成過半后，甲方支付工程量款的30%。
3. 工程全部完工后，7日內甲方支付工程款的30%。
4. 甲方工程全部交工并同業(yè)主結算完工程款后，十二月內無異議，無質量問題甲方支付給乙方工程款的10%，(質量保證金)
第五條：附則
1. 本合同有效期限為_______年____月_____日起，至______年_____月_____日止;
2. 本合同一式兩份，甲，乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修合同 篇5
甲方（業(yè)主）（全稱）：__________________________________________________________________________（以下簡稱甲方）
乙方（施工方）（全稱）：__________________________________________________________________________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325-XX）、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、《住宅室內裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327-XX），甲方與乙方經協(xié)商一致，簽訂本《室內環(huán)境質量保證合同》作為《 》 裝修工程合同的附件。
1、 本室內環(huán)境質量保證合同
2、 的內容和范圍
達標2. 要求：乙方在室內環(huán)境質量驗收期內，
3. 按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325-XX）要求，
4. 保障本次裝修工程室內環(huán)境質量達到（gb50325-XX）國家驗收標
5. 準（參見本合同6. 第二條《本合同7. 主要依據條款說明》中第1、2款）。
8. 甲方保證：本次室內環(huán)境質量檢測（驗收）工程涉及的室內空間在驗收時無其他甲方自置的裝飾和家具等污染源。
9. 驗收時間：檢測（驗收）依據《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325-XX）之6.0.1 條款規(guī)定： “民用建筑工程及室內裝修工程的室內環(huán)境質量驗收，應在工程完工至少7天后、交付使用前進行”，定為完工后 日內進行，
10. 具體日期由甲乙雙方約定。
11. 檢測機構：甲乙雙方共同12. 認可具有資質（已通過實驗室計量認證）的機構
進行本次室內環(huán)境質量檢測（驗收）。
13. 驗收監(jiān)督：甲乙雙方共同
14. 監(jiān)督檢測（驗收）過程，
15. 并對檢測結果簽字確認。
16. 甲/乙方為本次檢測的委托方。甲方檢測監(jiān)督人為： 電話： 通訊地址： 乙方檢測監(jiān)督人為： 電話： 通訊地址：
17. 通知到場：本次檢測的委托方應提前2天通知雙方的授權監(jiān)督人攜委托書到場監(jiān)督檢測（驗收）過程。此通知可以普通信函或掛號信函或特快專遞或者傳真，
18. 雙方的授權監(jiān)督人接到通知后應當到場；甲乙雙方有任何一方不
19. 到場的，
20. 視為自愿放棄相關現場監(jiān)督權利，
21. 檢測驗收照常進行，
22. 測量結果視同
23. 雙方認可。
24. 驗收證書：由合同
25. 第4款所確定之機構出具的檢測報告為檢測（驗收）結果證明文件，
26. 甲乙雙方認可其合法性和證據力，
27. 如無充分理由不28. 得提出再次檢測（驗收）的要求。
29. 責任承擔：依據本合同30. 指31. 定的檢測（驗收）證書，
32. 不
33. 達標
34. 的，
35. 乙方必須在（ ）天之內重新裝修或治理達標，
36. 并承擔由此發(fā)生的費用和其他損失，
37. 包括： .如第二次檢測仍不
38. 能達標
39. 的，
40. 甲方有權選擇：□由乙方更換建材重新裝修；□由乙方治理直至檢測達標
41. ； □解除裝修合同
42. ； □扣裝修款 %共計 元（人民幣）（參見本合同
43. 第二條《本合同
44. 主要依據條款說明》中第3款）。
45. 檢測費用支付：應由 方一次性墊付，
46. 事前在裝修工程款中預留。事后按以下原則由甲乙雙方分別承擔：初檢所有項目達標，
47. 由甲方承擔；不
48. 達標
49. 則；由不達標項目引起的治理和復檢費用，由乙方承擔。
50. 雙方約定的其他有關事項：
本《室內環(huán)境質量保證合同》作為裝修工程合同附件，與主合同具有同等法律效力。
裝修合同 篇6
1、墻地磚：客廳、廚房、衛(wèi)生間
大自然 19000元
2、大理石：門檻、飄窗、衛(wèi)生間臺盆
金線米黃、中國黑等 5550元
3、地板： 房間、起居室 16154元
4、坐便器：
箭牌 7610元
5、龍頭：淋浴房、臺盆、水漕、洗衣機
8105元
6、拖把頭(2個)及落水
克萊頓 1320元
7、地漏、銅角閥：
天莎 1739元
8、板材、線條：
綠峰、柳桉等 12900元
9、吊頂材料：
佳樂彩 3898元
10、門類：房門、移門
德樂移門 8989元
金斧柳桉工藝門、櫥板門等 4158元
11、家具五金：合頁、吊輪、吊軌、門吸等
品良、APK、信凱、安派克 727元
12、油漆涂料：
立邦、鴿牌 7211元
油漆輔料 1939元
13、能率熱水器 2200元
14、開心脫排+煤氣灶 2240元
15、奧普浴霸(2個) 1020元
16、水管
尊雅PPR熱熔管 2640元
17、熊貓電線 3800元
18、象牌水泥 2475元
19、其他輔料：
黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等 3700元
水暖五金等 1114元
電工輔料 2400元|
以上材料合計： 71138元(左右)|
20、人工費 13000元
21、設計費、管理費、稅金等： 4000元(左右)|
以上全包裝修費用合計： 88138元(左右)
此外自購部分(估價)：
1、整體櫥柜
米蘭(吉林森工露水河板、純亞克力臺面)17000元
2、全套柏木家具：122000元
3、開關插座
朗能或西蒙50 2300元
4、防盜門
步陽防盜門 1188元
5、天普太陽能熱水器
TP1800/20—24 4500元
6、封陽臺(2個)、半封露臺 7200元
7、雨蓬 1200元
8、臺盆、臺盆柜、龍頭等 3000元
9、主臥衣柜、床、床頭柜 3000元
10、沙發(fā) 3200元
11、燈具 2500元
12、窗簾 3000元
13、液晶電視 11000元
14、空調機 4000元
自購合計： 143900元(左右)
總 計 ： 232038 元裝修必須用的材料包括：
一、客廳、臥室
1.建材類：地磚、油漆、踢腳線、地板、涂料、石膏線
2.燈具類：主燈、射燈、落地燈
3.布藝類：窗簾
4.五金類：窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、電視插座、空調插座
二、廚房
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂、櫥柜
2.燈具類：主燈、射燈、櫥柜燈
3.電器類：灶具、油煙機
4.五金類：水槽、水槽龍頭、地漏、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥
三、衛(wèi)浴
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂
2.燈具類：主燈、射燈
3.電器類：換氣扇、浴霸
4.潔具類：座便器、浴缸、淋浴屏
5.五金類：手紙架、置物架、毛巾桿、浴巾架、肥皂架、衣帽鉤、浴缸龍頭、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥、花灑、面盆用龍頭房屋裝修合同協(xié)議
本合同雙方當事人：
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
姓名(名稱) 聯(lián)系電話
承包方(以下簡稱乙方)：
名稱 工程責任人 聯(lián)系電話 住所
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法 規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修 工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：
1、工程地點
2、工程承包方式：
3、工程期限
開工日期
竣工日期
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫) 元。 首付 元。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國 家法律法規(guī)及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的， 均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時 通知另一方， 辦理合同終止手續(xù)， 并由責任方賠償對方相應的 損失。
10、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙 雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字)：
承包人(簽字)：
日期
開戶銀行：
賬戶：
裝修合同 篇7
業(yè) 主(簡稱甲方)：xxx
施工隊(簡稱乙方)：xxx
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，依照《中華人民共和國合同法》等相關法律，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方壽陽“馬首·雋庭”別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。
一、工程概況
1、工程地址：壽陽縣馬首鄉(xiāng)馬首村
2、裝修范圍：
(1)7#樓聯(lián)排別墅1套(四衛(wèi)一廚、三室二廳)，建筑面積223㎡;
(2)6#樓疊加別墅1套(三衛(wèi)一廚、四室二廳)，建筑面積190㎡;
(3)17#樓會所一、二層，建筑面積374.86㎡。
二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供應。
三、工程造價及結算方式
1、清包工費：按照不同工種類別協(xié)商確定不同單價，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。
2、固定工程單價方式，即報價單中工程項目的單價不變，按實際完成的工程量計算工程造價。
四、付款方式
1、工人進場施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據現場工人考勤表)
2、工程完工以后，乙方憑結算單、驗收單和本協(xié)議，經甲方現場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定，方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清，保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;
2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、木工、泥工)須經甲方認可后方可進行下一步工序，并填報《分部分項工程驗收單》;
4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規(guī)定的內容進行驗收。
六、材料
1、乙方應提前8天向甲方提供《材料采購計劃表》，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失;
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用;
3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;
4、乙方應幫助甲方收貨，核對數量和配件的準確性;
5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現場;
6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
7、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
七、工期
1、具備進場施工條件后45天內完成。因甲方因素工期拖延，工期順延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費300 元/天。
2、按照甲方總工期要求，由乙方編報分部工程進度表。
八、材料損耗及搬運
1、材料的損耗率分別為：瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%，乙方裝修過程發(fā)生的損耗量大于材料實際損耗量，超出部分甲方有權予以在結算中扣除。
2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。
九、垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。
十、勞動力管理
1、乙方指定施發(fā)忠為工地現場負責人;
2、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;
3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員;
4、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十一、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費;
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。
十二、工地現場管理
1、現場禁止使用明火，若引起火災，后果由乙方全部承擔;
2、現場禁止吸煙;
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;
4、乙方應在保證安全的前提下進行施工，若出現工傷事故，由乙方自行負全部責任。
十三、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修。
2、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方應先協(xié)商;
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章： 乙方簽章：
簽約日期： 簽約日期：
裝修合同 篇8
上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問有限公司
地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： Z女士
地址：XX市XX區(qū)XX街
原審被告：XXA房地產開發(fā)有限公司
地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人：XX置業(yè)顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
裝修合同 篇9
發(fā)包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商，本著互惠互利的原則，就地稅局老辦公樓裝修木工勞務承包達成如下合同。
一、 工程名稱和地址：十堰市地稅局老辦公樓裝修木工勞務承包。十堰市公園路地稅局老辦公樓。
二、 工程承包范圍：辦公樓：
1. 平頂鋁扣板吊頂300*300衛(wèi)生間;600*600辦公室。
2. 輕鋼龍骨石膏板一級吊頂中部帶造型，按展開面積計算。
3. 輕鋼龍骨石膏板平頂。
4. 鋁塑板平頂中間拉V型縫：12-20之間，底層輕鋼龍骨封九歷板。
5. 鋁塑板包柱子，按面積計算。
6. 細木工板包梁，有做單邊，貼石膏板。
7. 邊口底層細木工板，層面包不銹鋼30mm，200之間。
8. 背影、造型，中部有雙層石膏板皮革硬包造型。
9. 有灰色穿孔鋁板干掛后附隔聲薄膜。
10. 不銹鋼包梁。
三、 承包方式、工程造價及付款方式：包工不包料。
1. 平頂鋁扣板吊頂300*300衛(wèi)生間;600*600辦公室，單價13元/m2。
2. 輕鋼龍骨石膏板一級吊頂中部帶造型，按展開面積計算，單價34元/m2。
3. 輕鋼龍骨石膏板平頂，單價17元/m2。
4. 鋁塑板平頂中間拉V型縫：12-20之間，底層輕鋼龍骨封九歷板，單價40元/m2。
5. 鋁塑板包柱子，按面積計算，單價40元/m2。
6. 細木工板包梁，有做單邊，貼石膏板，單價30元/m2。
7. 邊口底層細木工板，層面包不銹鋼30mm，200之間，單價20元/m2。
8. 背影、造型，中部有雙層石膏板皮革硬包造型，單價40元/m2。
9. 有灰色穿孔鋁板干掛后附隔聲薄膜，單價25元/m2。
10.不銹鋼包梁，單價30元/m2。
11.以上單價中均包括刷一遍防火油漆
12.平時按已完工作量的70%付款，工程完工驗收合格后再付總價款的25%，留5%質保金竣工驗收后滿一年付清。
四、 工期及質量：開工20xx年_月_日——竣工20xx年_月_日(有效工期)。質量要求：按照國家有關規(guī)范施工，飾面材料表面應潔凈，色澤一致，不得有翹曲，裂縫及缺損。壓條應平直、寬窄一致，接縫嚴密，無泛堿。施工完工后由甲方質量驗收。
五、 雙方責任：
1、 甲方為乙方提供施工龍門吊，施工電源、水源。鏟除后施工垃圾由乙方自行運走。
2、 乙方隱蔽工程應通知甲方驗收簽認，否則視為不合格。乙方在施工過程中服從甲方管理。
3、 合同簽定后乙方向甲方交納合同履約金及質量保證金__元，待工程完工驗收合格后返還。
4、 乙方負責人如果每天不能按時到施工現場每次罰款500元，要嚴格執(zhí)行甲方《項目安全管理辦法》。《項目安全管理辦法》為本合同有效附件。乙方施工人員安全由乙方完全負責。
5、 本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份， 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇10
甲方：_______________________________
身份證號：___________________________
乙方：_______________________________
身份證號：___________________________
甲方委托乙方對___________________________房產進行裝修，經雙方友好協(xié)商就相關事達成一，形成合同如下以共同遵守：
一、工程概況
1、工程地點：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號_________樓_________室。
2、住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
3、工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定如下：
總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。（詳見附件：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
5、工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
二、付款方式
1、結算：乙方工程竣工并通過驗收后是出工程結算并將有關資料送交甲方，甲方應自接到上述資料5天內審查完畢，到期末提出異議，視為同意；
2、支付式：乙方應提前_________天通知甲方進行工程竣工驗收，甲方接至到通知后應在_________天內組織竣工驗收，逾期不驗收將視為驗收合格；
3、付款時限：甲方自合同簽訂之日起_________個月內，一次性支付乙方工程的_________%；其余_________%工程款作為質保金，甲方須在1年內付清。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、工程竣工及驗收
1、工程竣工。
乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
2、工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
五、工程質量要求
1、按工程施工合同及有關說明，參照國家有關施工驗收規(guī)范和甲方粉刷要求進行施工，保證工程質量為優(yōu)良。
2、工程質量等級：合格；
3、工程竣工驗收合格后如出現質量問題竣工后甲方使用，人為造成的質量問題余外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。
六、雙方責任
1、甲方：
（1）負責提供整個工程的設計圖紙及工藝要求；
�。�2）提供現場使用的水、電等設施及材料堆放場地；
�。�3）提供乙方按進度正常作業(yè)所需的工作面；
（4）指派專人作為甲方駐地代表，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜，保證裝飾裝修工程順利進行；
2、乙方：
（1）參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃；
�。�2）指乙方駐地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
�。�3）嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，嚴格按照圖紙或工藝要求進行施工，做好各項質量檢查記錄；
（4）未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和成品進行保護。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，甲方支付給乙方_______元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_______%支付滯納金。
2、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天，乙方支付甲方_______元違約金。
工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_______%。
3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
4、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔損失。
5、乙方向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
6、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
8、雙方約定其它違約責任：________________________________________。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期順延。
2、本工程報價外的工程或材料、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加項目當中。
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后雙方核準的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲表裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）_____________________乙方：（蓋章）_____________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
【關于裝修合同集錦10篇】相關文章：
關于房屋裝修合同集錦六篇05-12
關于裝修合同集錦十篇05-09
關于裝修合同模板集錦八篇05-05
關于房屋裝修合同模板集錦7篇05-21
關于房屋裝修合同模板集錦八篇05-18
關于裝修合同范文集錦九篇05-17
關于房屋裝修合同模板集錦九篇05-12
裝修合同集錦9篇05-10
關于裝修合同四篇05-17
關于裝修合同4篇05-09