裝修合同范文匯編9篇

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。

裝修合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：開江縣康復(fù)醫(yī)院門診住院綜合樓裝修工程。

　　2、工程地點：開江縣普安鎮(zhèn)九十坎社區(qū)。

　　3、工程量：圖紙標注以及經(jīng)雙方協(xié)商確定的工程量（發(fā)生工程量變更時甲方簽字認證的實際工程量）。

　　4、分包工種和方式:應(yīng)做的全部，實行包工不包料。

　　第二條、工期

　　1、開工日期：20xx年月日

　　2、竣工日期：20xx年月日

　　3、工程總時間：110天

　　第三條、清單單價

　　第四條、工程質(zhì)量

　　1、本工程的裝修質(zhì)量按裝修行業(yè)標準執(zhí)。

　　2、所有陰/陽角的驗收標準為橫平豎直。

　　第五條、甲乙雙方權(quán)利義務(wù)

　　一、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進程的施工條件，協(xié)助乙方辦理各項施工手續(xù)。

　　2、甲方負責(zé)提供水源、電源為乙方使用。

　　3、甲方負責(zé)協(xié)調(diào)裝飾方與鄰里之間的關(guān)系;協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。

　　二、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方與甲方簽定合約后不得將該工程轉(zhuǎn)包給其他施工單位施工。

　　2、按工期、按質(zhì)量如期完成工程。

　　3、負責(zé)現(xiàn)場的防火、安全責(zé)任。

　　4、工程交付時對室內(nèi)外的材料、垃圾要清掃干凈。

　　第六條、文明施工

　　1、施工材料整齊堆放。

　　2、保持現(xiàn)場衛(wèi)生。

　　第七條、安全施工

　　乙方應(yīng)對員工進行安全教育，嚴格按安全施工法則施工，如乙方員工出現(xiàn)任何安全事故，醫(yī)療費在3000元內(nèi)由乙方自行負責(zé)，3000以上超出部分乙方承擔(dān)30%

　　第八條、工程驗收

　　1、工程以甲方提供的圖紙和現(xiàn)場確認的意見，相關(guān)施工規(guī)范及質(zhì)量要求為依據(jù)。

　　2、隱蔽工程施工，需由乙方通知甲方階段驗收并作好驗收記錄。

　　3、工程竣工前2天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后7天內(nèi)進行簽字確認。

　　4、如質(zhì)量不符合甲方規(guī)范要求，由乙方在商定的期限補建或返修補充后再驗收，知道符合要求為止。

　　5、最后驗收為合格竣工期。

　　第九條、工期

　　一、因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　1、工程量變化或設(shè)計變更;

　　2、不可抗力的自然因素;

　　3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　二、因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響的工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在的問題，返工費及材料費由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十條、工程延期責(zé)任

　　1、工期按期竣工，達到合格標準不獎不懲。

　　2、工期每延誤一天，甲方罰乙方每天300元。

　　3、罰金在竣工工程款中直接抵扣

　　第十一條、付款方式

　　1、每月按所完成工程量的70%付款;

　　2、竣工驗收合格后付至決算款的95%，余款5%作質(zhì)保金，在質(zhì)保期1年期滿后7個工作日內(nèi)付清。

　　3、乙方對員工的付款須接受甲方和監(jiān)理的監(jiān)督各掌控。

　　第十二條、其他約定條款

　　材料的使用做到合理使用原材料，損耗不得超過3%，超過部分由乙方承擔(dān)。

　　第十三條、違約責(zé)任

　　本合同乙方支付甲方合同履行保證金，雙方簽字后生效（合同履行保證為元整，無利息）雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款3%的違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟損失;若乙方違約甲方將不予退還乙方合同履行保證金;若甲方違約將無條件退還乙方合同履行保證金;工程竣工驗收合格后7個工作日退還乙方合同履行保證金（不計利息）。

　　一、甲方責(zé)任

　　工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何直接和間接損失。

　　二、乙方責(zé)任

　　1、所有施工人員必須佩戴安全工具，若由此產(chǎn)生的安全事故由乙方自行負責(zé)。

　　2、達不到合約質(zhì)量標準的，乙方支付甲方同等工程量價款3%的違約金，并負責(zé)免費返修。

　　第十四條、爭議解決方式，

　　如發(fā)生爭議應(yīng)雙方先行協(xié)商解決，若協(xié)商不成時，向工程所在地仲裁委員會或人民法院提起訴訟。

　　第十五條

　　本合同在雙方簽字后生效，一式兩份，甲乙雙方各一份;合同施工明細及驗收記錄表做附件。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

裝修合同 篇2

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　年 月 日

　　發(fā)包方：(甲方) 。 承包方：(乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就建筑工程施工事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本工程合同。

　　第一部分：工程內(nèi)容

　　第一條：工程內(nèi)容

　　一、工程概況

　　二、工程范圍

　　第二條：工期

　　開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第三條：工程質(zhì)量等級： 合格 (國家質(zhì)量驗收標準)

　　第四條：承包方式及合同價款：

　　1、承包方式：包工、包料。

　　2、合同價款：本合同工程造價為(人民幣)金額大寫。

　　3、在施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證進入結(jié)算，作為結(jié)算依據(jù)。

　　第二部分：雙方一般責(zé)任

　　第五條：甲方代表

　　1、甲方駐施工現(xiàn)場全權(quán)代表姓名： 。

　　2、甲方代表易人提前七天通知乙方。

　　第六條：乙方代表

　　1、乙方駐施工現(xiàn)場全權(quán)代表姓名： 。

　　2、乙方代表易人提前七天通知甲方。

　　第七條：甲方工作

　　1、提供給乙方所需施工水、電源，保證施工需要。

　　2、協(xié)調(diào)各專業(yè)施工配合問題。

　　第八條：乙方工作

　　向甲方代表提供進度計劃，如發(fā)生工程事故，及時向甲方代表和有關(guān)部門報告。凡屬乙方責(zé)任事故一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第三部門：施工方案和工期

　　第九條：進度計劃

　　1、在開工前，乙方根據(jù)其他專業(yè)的進度和甲方要求的總進度，擬定本工程的進度計劃和施工方案。

　　2、乙方應(yīng)接受甲方代表對進度的檢查和監(jiān)督。

　　第十條：暫停施工

　　1、因其他專業(yè)影響或其它原因，甲方代表要求乙停工，甲方應(yīng)在停工報告上簽字并順延工期。

　　2、停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延。

　　3、因不可抗拒力及甲、乙方以外的原因，導(dǎo)致工程停建，使合同不能繼續(xù)履行，可解除合同。

　　第四部分：質(zhì)量與驗收

　　第十一條：施工中經(jīng)檢驗工程質(zhì)量不合格，由乙方原因造成的，乙方按甲方代表、(監(jiān)理單位)的要求進行返工、修改，并承擔(dān)費用。

　　第五部分：合同價款與支付

　　第十二條：工程價款預(yù)付及工程款支付

　　1、合同簽定后，甲方應(yīng)將合同價款的 %計人民幣(大寫) 元于

　　合同生效之日起三日內(nèi)支付給乙方，作為工程預(yù)付款。

　　2、工程款支付：

　　每月工程進度按工程量完成 %付給乙方。

　　3、略 。

　　4、 略。

　　第六部分：材料設(shè)備供應(yīng)

　　第十三條：屬本工程項目的所有設(shè)備、材料、供應(yīng)均由乙方負責(zé)采購。材料及設(shè)備均保證質(zhì)量，并附有合格證明，進場應(yīng)雙方驗收。按要求辦齊手續(xù)，無合格證的不準進場，有合格證的材料，如有乙方提出異議時，應(yīng)進行復(fù)驗。

　　第七部分：竣工與結(jié)算、保修

　　第十四條：竣工驗收

　　工程具備驗收條件，乙方向甲方提出竣工驗收報告。由甲方組織有關(guān)人員進行驗收。

　　第十五條：結(jié)算

　　工程決算，一個月內(nèi)甲方組織造價公司對竣工決算審計經(jīng)雙方認可作為決算。一個月后甲方不予審計，由乙方所報的竣工決算生效，進入決算。

　　第十六條：保修

　　工程竣工后，自辦理驗收手續(xù)之日起，計算保修期，乙方保修期一年。質(zhì)保金為工程價款的5%，期滿1周后付給乙方。

　　第八部門：其它

　　第十七條：合同的生效與終止

　　1、本合同簽訂后自甲乙雙方簽字并蓋章之日起生效，在竣工結(jié)算(甲方付款完畢)之后，保修期滿后，有關(guān)保修條款終止。

　　2、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方商定，補充合同條款與本合同具有同等法律效力。

　　3、爭議：雙方約定，在履行合同過程中發(fā)生爭議時。

　　1)、請甲、乙雙方協(xié)商調(diào)解。

　　2)、協(xié)商不一致時，并約定向工程管理仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　4、合同份數(shù)

　　本合同一式四份，正本兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份。副本兩份，由甲乙雙方分送有關(guān)部門備案。

　　發(fā)包人：

　　法人代表：

　　年 月日

　　承包人：

　　法人代表：

　　年 月 日

裝修合同 篇3

　　甲方(發(fā)包方)：____________ 身份證號：________________________________

　　乙方(承包方)：____________ 身份證號：________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：_____________________________________________________________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：_______________________________________________________。

　　3、工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料。

　　備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔(dān)。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。

　　4、工程期限__________天。

　　開工日期 _____ _年______月______日

　　竣工日期 __ ____年______月______日

　　5、合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________ 元。

　　金額大寫：_______________ ____________________________元整。

　　第二條、施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理

　　本工程施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理分別由 提供設(shè)計， 提供預(yù)算， 提供監(jiān)理，圖紙及預(yù)算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。

　　第三條、雙方責(zé)任

　　1、開工前三天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動甲方工作的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、免費提供乙方施工期間所需要的水、電。

　　3、負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系，負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當支付的有關(guān)費用。

　　4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需要拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

　　5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。

　　6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

　　第四條、裝修注意事項

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，施工過程中出現(xiàn)安全事故乙方全部負責(zé)與甲方無關(guān)并按期保質(zhì)完成工程。

　　2、嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、保護好原居室的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條、工程變更

　　1、工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單)。雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：

　　1)減項部分：基礎(chǔ)裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結(jié)算時減除。

　　2)增項部分：根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務(wù)。工程部接到財務(wù)通知單方能進行增項。

　　3)工期：減項不減工期，增項根據(jù)增項內(nèi)容調(diào)整增加工期。

　　2、同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導(dǎo)致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。

　　第六條、裝修材料

　　1、按合同約定由甲方提供的主要的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并交接手續(xù)。

　　2、按合同約定由乙方提供的主要的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第七條、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化或設(shè)計變更。

　　(2)不可抗力，國家節(jié)假日

　　(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業(yè)管理單位問詢)。

　　(4)甲方同意工期順延的其它情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延并按本合同第五條承擔(dān)相應(yīng)的賠償款。

　　4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條、質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標準執(zhí)行：

　　(1)施工過程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé)，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。

　　第九條、工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)材料進場驗收。

　　(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等。

　　(3)中期驗收 即工期過半木工收口。

　　(4)竣工驗收。

　　2、乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。

　　3、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(工程結(jié)算單)。

　　4、工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單。

　　5、雙方進行施工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　6、雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　7、竣工驗收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“后方可先行入住。

　　8、本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。

　　第十條、工程款支付方式

　　1、雙方約定按下列方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：

　　(2)其他支付方式：

　　2、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(工程結(jié)算單)并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款，然后乙方負責(zé)清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。

　　第十一條、違約責(zé)任

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責(zé)。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失一萬元整。

　　4、甲方未按期支付工程款，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元，超過5天，乙方有權(quán)撤場并終止合同，由此產(chǎn)生的后果由甲方自行負責(zé)。

　　5、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責(zé)修理。

　　6、由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

　　第十二條、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條、其它條款

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責(zé)將垃圾運到該甲方指定的地點。

　　2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責(zé)人負責(zé)保管。工程竣工驗收并結(jié)算完畢后，應(yīng)當如數(shù)交還。

　　3、甲、乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。

　　4、甲、乙雙方均有責(zé)任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。

　　5、乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定，如違反相關(guān)規(guī)定給甲方造成的損失應(yīng)由乙方負責(zé)。

　　6、乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價服務(wù)，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設(shè)計師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　7、施工人員對甲方現(xiàn)場物品應(yīng)認真清點及保護，并且雙方須簽署“物品清單“。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔(dān)甲方損失。甲方應(yīng)在開工前將原有的電話機等設(shè)備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設(shè)備)。

　　8、負責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負責(zé)。

　　9、工程由乙方負責(zé)采購的主要材料、設(shè)備，必須在報價單中注明質(zhì)量標準并經(jīng)甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　10、施工過程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商情況，材料發(fā)生質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔(dān)責(zé)任。凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　11、除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責(zé)，需要在預(yù)算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收______%人工及差旅費。

　　12、如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方承擔(dān)。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。

　　13、合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的______%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調(diào)度及人工等)______%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔(dān)所有貨款。

　　14、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，乙方無權(quán)移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關(guān)部門的批準文件并與乙方簽定“施工責(zé)任保證書“，且改造驗收合格后，乙方只負責(zé)合同保修內(nèi)的維修責(zé)任，不負責(zé)其它賠償責(zé)任。

　　15、物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。

　　16、本合同一式______份，甲、乙雙方各______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：_________________________ 乙方(簽字/蓋章)：_________________________

　　_______________年____________月_________日 _______________年____________月_________日

裝修合同 篇4

　　發(fā)包方（甲方）:

　　承包方（乙方）：海口宇陽防水裝飾工程有限公

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　�。保�１ 工程名稱: 防水補漏維修施工程

　�。保�２ 工程地點：

　�。保�３ 承包范圍：衛(wèi)生間

　�。保�４ 承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。

　　１．５ 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　１．６ 工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保甲方衛(wèi)生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規(guī)范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。。

　�。保�７ 工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

　　第三條 乙方工作

　　3．1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3．2 指派 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　〖www.zring.com 整理該文章，版權(quán)歸原作者、原出處所有。

　　3．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3．4 工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3．5 應(yīng)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責(zé)。（包括對于樓下造成的損失）

　　第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。

　　未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　年 月 日年 月 日

裝修合同 篇5

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：昆山梵高裝飾設(shè)計工程有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《蘇州市保護消費合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝

　　飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2、裝飾施工地點：

　　3、住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5、承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥元，大寫(人民幣)其中：

　　材料費： ，人工費：

　　管理費：

　　垃圾清運費：(3.41%)：

　　其他費用：

　　經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自年月日開工，至年月日

　　竣工，工期 天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、本工程由乙 方設(shè)計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6、工程驗收。

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式按下表支付：

　　注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。

　　2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明貳份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　(2)指派 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付 乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向蘇州市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照

　　本合同約定向

　　―――市仲裁委員會申請仲裁

　　―――人民法院提起訴訟。

　　將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款＿＿＿%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　1.

　　2.

　　3.

　　4.

　　5.

　　十一、本合同一式 兩 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同附件為

　　本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章)：梵高裝公司

　　委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：

　　電話： 電話： 簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地址：

裝修合同 篇6

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：

　　2.居室規(guī)格：房型層(式)室廳廚衛(wèi)

　　(1)、室，計平方米;

　　(2)、廳，計平方米;

　　(3)、廚房，計平方米;

　　(4)、衛(wèi)生間，計平方米;

　　(5)、陽臺，計平方米;

　　(6)、過道，計平方米;

　　(7)、其他：(注明部位)，計平方米;

　　總計：施工面積平方米;

　　3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件

　　(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開工日期：________年____月____日

　　6.工程竣工日期：________年____月____日

　　工程總天數(shù)：天

　　第二條：工程價款

　　工程價款:(金額大寫)元，詳見本合同附件

　　(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款元;

　　2、人工費元;

　　3、設(shè)計費元;

　　4、施工清運費元;

　　5、搬卸費元;

　　6、管理費元;

　　7、稅金(3.41%)元;

　　8、其他費用(注明內(nèi)容)元;

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件

　　(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。

　　6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件

　　(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

　　3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件

　　(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　第五條： 付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費的%;當工期進度過半(________年____月____日)，甲方即

　　第二次付施工工費的%。剩余%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)

　　第一批進度

　　第二批進度

　　第三批進度

　　進程時間

　　進程內(nèi)容

　　材料款支付比例

　　應(yīng)付材料款

　　施工工費支付比例

　　應(yīng)付施工工費

　　總計

　　付款地點

　　付款要求

　　備注

　　(增減項目)

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件

　　(七)《家庭裝潢工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件

　　(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件

　　(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3.甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向XX行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條： 工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲____日，以裝潢工程價款中人工費的%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。

　　第七條： 工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件

　　(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條： 其他事項

　　1.甲方

　　(1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　(2)、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的'障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

　　(3)、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　2.乙方

　　(1)、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　(2)、指派(姓名)為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　(3)、負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。XX發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。

　　(4)、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　(5)、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條： 違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十條： 爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條： 合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條： 合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)

　　住所地址：企業(yè)地址：

　　XX編碼：XX編碼：

　　工作單位：法人代表

裝修合同 篇7

　　1、工期約定

　　一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您著急入住的話，可以在簽訂時和設(shè)計商榷此條款。

　　2、采取拆分報價忽悠業(yè)主

　　為了賺錢，裝修公司總會絞盡腦汁，采取拆分報價的方式。本來很簡單的一個衣櫥，只要報出總價就可以了，但是精明的裝修公司則不然，需要多少木板，多少油漆，多少人工，隨后加在一起。這樣一來就比總體報價高出了許多。比如油漆工，他可以一氣呵成地把家裝中墻面、衣櫥、儲物柜等所有的油漆刷下來，但若拆開算，衣柜的油漆要等干了再刷第二、第三遍，墻面要連刷三四遍。

　　3、合同中的裝飾材料往往含糊其辭

　　有些合同里，裝修公司對材料寫得含糊其辭，實際裝修時，可能用假冒偽劣的材料。當業(yè)主追究時，裝修公司便拿出當初的合同，稱業(yè)主沒有指定材料品牌。一旦業(yè)主要求使用高品質(zhì)、環(huán)保的裝修材料，裝修公司便會要求加價。有的裝修公司還在合同中注明，裝修中如原品牌材料沒貨時，乙方裝修公司可臨時更換相同型號的材料。但這個“同”，是同質(zhì)量的還是同類材料的，卻沒寫明。

　　4、虛報建材損耗

　　談到裝飾公司給業(yè)主報的損耗，裝修的損耗遠沒有裝飾公司說的那么高。各類工藝正常的損耗：800mm×800mm地磚損耗在百分之六，300mm×450mm墻磚損耗在百分之五乳膠漆的損耗在百分之三地板的損耗在百分之五。

　　裝修合同是裝修業(yè)主也裝修公司洽談之后對裝修業(yè)務(wù)的下定，是作為日后裝修業(yè)主驗收維權(quán)的憑證。因此有什么要求或者協(xié)商的相關(guān)事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚，白紙黑字真憑實據(jù)才是對業(yè)主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是簽裝修合同時心中不能再有疑問，要把一切的疑問都解決在簽合同之前，并把所有的條款都寫在合同之上，否者簽合同時的疑問很可能就會變成裝修后的遺憾。

　　5、預(yù)算測量動手腳

　　在每一筆裝修訂單中，大概有10%到20%利潤是通過虛報面積拿到的。大多數(shù)情況下，丈量裝修面積的工作由裝修工完成，就算業(yè)主拿好紙筆在一邊記錄，但是裝修工測量時手勢的變動是不易察覺的。本來25厘米的長度很可能變成28厘米。這里多出3厘米那里多出3厘米，這些多出部分的材料費就全進了裝飾公司的口袋。

　　6、付款方式

　　一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格后交納35%，完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右后，您就已經(jīng)向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的后期出了什么問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業(yè)，正規(guī)的工期過半應(yīng)該是：木器制作結(jié)束;廚衛(wèi)墻、地磚、吊頂結(jié)束;墻面找平結(jié)束;電改造結(jié)束。

裝修合同 篇8

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責(zé)人)

　　身份證：聯(lián)絡(luò)方式：

　　家庭住址：

　　第一條 工程概況

　　1、裝潢施工地點：

　　2、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3、承包方式：

　　4、裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責(zé)將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

　　5、總價款：____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

　　第二條 關(guān)于乙方職責(zé)的約定

　　1、乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的職責(zé)，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方，提供材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2、乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。

　　3、乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。

　　2、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責(zé)保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　3、乙方必須負責(zé)進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

　　4、為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān)，或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。

　　5、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。

　　4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。

　　5、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6、工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

　　7、工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔(dān)相應(yīng)材料費用。

　　第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定

　　1、甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商，且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。

　　3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé)。

裝修合同 篇9

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡�是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當按照選任過失的大小，將應(yīng)當承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

【裝修合同范文匯編9篇】相關(guān)文章：

裝修合同范文匯編五篇05-27

裝修合同范文匯編八篇05-18

裝修合同范文匯編7篇05-17

【推薦】裝修合同范文匯編10篇06-03

【實用】裝修合同范文匯編5篇06-01

【精品】裝修合同范文匯編7篇05-30

關(guān)于裝修合同范文匯編八篇05-26

【精華】裝修合同范文匯編4篇05-25

有關(guān)裝修合同范文匯編8篇05-25

房屋裝修合同范文匯編10篇05-21