- 裝修合同 推薦度:
- 裝修施工合同 推薦度:
- 酒店裝修合同 推薦度:
- 裝修購銷合同 推薦度:
- 私房裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【精華】裝修合同范文集合6篇
隨著時間的推移,合同的地位越來越不容忽視,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家收集的裝修合同6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
委托方(甲方):_________________________
承接方(乙方):_________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:_______區(qū)_______街_______單元_______室。
二、形式結(jié)構(gòu):_______層式_______室_______廳_______廚_______衛(wèi)。
三、工程項目:
1、______個房間(______臥室、______客廳)地面鋪設(shè)_________瓷磚,打地角線,要求平整;______個廚房,______個衛(wèi)生間墻面_________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪_________瓷磚,要求平整;_________個陽臺地面鋪設(shè)_________瓷磚,要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價:
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:
為確保工程質(zhì)量,暫扣_________元押金,______年______月______日至______年______月______日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,______天內(nèi)付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式______份,甲乙方各執(zhí)______份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:____________________乙方:_____________________
電話:____________________電話:_____________________
_________年______月______日_________年______月______日
裝修合同 篇2
發(fā)包人:
手機:
委托代理人:
公司電話:
承包人:
手機:
委托代理人:
公司電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:_____________________________________________________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法:(詳見施工圖)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式。
。1)承包人包工、包料;(詳見預(yù)算清單)
。2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;(詳見預(yù)算清單)
1.4工程期限______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同價款:本工程合同價為:大寫:()元,小寫:()元。(詳見預(yù)算書)
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
2.1發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
2.2發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(注:圖紙在發(fā)包人簽約付款后提供),設(shè)計費(大寫)______________________________元,由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價款內(nèi))。
第三條發(fā)包人義務(wù)
3.1開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。清理出室內(nèi)物品,以便不影響施工。
3.2提供施工期間的水源、電源并負(fù)責(zé)相關(guān)費用。
3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與物業(yè)公司的相關(guān)手續(xù)及費用(裝修押金,垃圾清運費)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與鄰里之間的關(guān)系
3.4如需拆改原建筑物的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)及相關(guān)費用。
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
3.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。負(fù)責(zé)自備材料按工程進度進場。
第四條承包人義務(wù)
4.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。
4.3切實保證居室內(nèi)給、排水管道的暢通。
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,簽字確認(rèn)變更聯(lián)系單。
第六條材料的提供
6.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6.2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延。
。1)工程量變化和設(shè)計變更
(2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應(yīng)順延。
7.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按浙江省裝飾裝修地方標(biāo)準(zhǔn)DB33/1022—20xx執(zhí)行。
第九條工程驗收和保修
9.1工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)參加驗收,驗收合格后,填寫工程竣工單。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。
9.2未竣工驗收,發(fā)包人自行入住視作驗收合格。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年,其他相關(guān)工程保修期為2年。(自備材料,自備成品除外)
第九條工程款支付方式
10.1合同生效后,雙方約定,發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:年月日(合同簽訂當(dāng)日),支付金額(合同總價的35%):________________元。第二次:年月日(木工進場時),支付金額(合同總價的35%):________________元。第三次:年月日(油漆工進場時),支付金額(合同總價的25%):________________元。第四次:安裝工程開始時,支付金額(合同總價的5%):________________元。
10.2工程安裝前,承包人應(yīng)向發(fā)包人提供工程決算書。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,同時發(fā)包人應(yīng)向承包人結(jié)清工程尾款,利于安裝工程展開。
第十一條違約責(zé)任
11.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由負(fù)責(zé)方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟損失。
11.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向承包人支付違約金3天,承包人有權(quán)采取停工措施。
11.5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的解決方式:_________
12.1由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決
12.2由有關(guān)部門調(diào)解
12.3協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決。
。1)提交_________________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規(guī)定
13.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到小區(qū)內(nèi)指定地點。
。ㄈ缧^(qū)內(nèi)無指定地點,垃圾須運至小區(qū)外,則屬于二次清運,二次清運費由發(fā)包人承擔(dān))13.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供外屋新鎖,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
13.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分
第十二條其他約定事項:__________________________________________________________。
第十三條附則
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本工程施工圖及預(yù)算書作為本合同附件,發(fā)包方認(rèn)可簽字生效,具同等法律效力。
15.3本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.4本合同一式______份,雙方各執(zhí)______份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝修合同 篇3
發(fā)包人編號:
承包人編號:
備案編號:
鑒證編號:
發(fā)包人:
承包人:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程內(nèi)容:房屋間數(shù) 室 廳;總建筑面積 平方米。
1.3承包范圍: 1.4承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.5 開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
總?cè)諝v工期(包括法定節(jié)假日): 日
第2條 合同價款與支付
2.1合同價款
金額(人民幣大寫):¥:
2.2合同價款采用方式
雙方商定本合同價款采用第 種方式確定。
(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括 (2)采用可調(diào)價格,按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
(3)成本加酬金
2.3工程預(yù)付款
合同生效后,發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款 %即人民幣(大寫) 預(yù)付款扣回的時間、比例:
2.4工程款(進度款)支付
(1)工程款支付方式:
(2)工程款支付金額和時間: 工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,應(yīng)與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方未達成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
(2)由承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內(nèi))。
第4條 發(fā)包人工作
4.1指派 為發(fā)包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度、材料進場進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前,負(fù)責(zé)向物業(yè)或者房屋管理機構(gòu)辦理申報登記,并應(yīng)當(dāng)與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議,主動接受監(jiān)督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(水、電、暖氣、煤氣管道),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。
4.4負(fù)責(zé)清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。
4.5開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現(xiàn)場交底。
4.6負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,如無能力處理也可委托承包人處理,承擔(dān)相應(yīng)的費用。
第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
5.2嚴(yán)格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
5.3嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第6條 材料供應(yīng)
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
6.2由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。
6.3凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第7條 安全生產(chǎn)和防火
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.3承包人進行裝飾裝修活動,要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設(shè)計和施工過程中違反消防法及有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條 工程質(zhì)量及驗收
8.1雙方約定本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定 標(biāo)準(zhǔn)(可選擇優(yōu)良或合格)。
8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
8.4發(fā)承包雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
8.5工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收,并辦理驗收和移交手續(xù)。
8.6裝飾裝修工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第9條 工程變更
9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應(yīng)及時辦理變更洽商簽證,方能進行該項目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用,必須經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。
第10條 竣工結(jié)算
10.1工程竣工合格后,承包人應(yīng)及時向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報告,辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意。
10.2工程結(jié)算報告經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后,雙方簽字,三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格后,承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。
第12條 違約責(zé)任
12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人 元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的
支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人 元違約金。
工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),扣除工程總價的 %。
12.3承包人應(yīng)妥善保護發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
12.4未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
12.6未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用,造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.7因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
12.8雙方約定其它違約責(zé)任:
第13條 爭議的解決方式
13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交大連仲裁委員會仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條 不可抗力
14.1雙方關(guān)于不可抗力的約定:
第15條 保險
第16條
本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù):
第17條
合同備案、鑒證
合同備案、鑒證:(現(xiàn)場簽字)
發(fā)包方:
法定代表人:
身份證號:
承包方:
法定代表人:
身份證號:
第18條
合同日期
裝修合同 篇4
合同編號:______
發(fā)包人:
承包人:
本工程設(shè)計人:電話:
施工隊負(fù)責(zé)人:電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條、工程概況
工程地點:___________________。
工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
工程期限____天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條、發(fā)包人義務(wù)
開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源,電源;
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場,竣工驗收。
第五條、承包人義務(wù)
施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通;
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條、工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條、材料的提供
由發(fā)包人提供的`材料,設(shè)備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
由承包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條、工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
工程量變化和設(shè)計變更;
不可抗力;
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不
順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條、工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條、工程款支付方式
雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
工程進度過半指:________________________________________。
其他支付方式:_______________________________________。
工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條、違約責(zé)任
合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_______仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條、幾項具體規(guī)定
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖____把,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條、其他約定事項:_______________________
第十六條、附則
本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,____________部門____份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字): 承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
________年____月____日 ________年____月____日
裝修合同 篇5
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負(fù)責(zé)裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫xx付款后,白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負(fù)責(zé)任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質(zhì)不高,或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導(dǎo)致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復(fù)費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn),裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴(yán)重不合格,存在衛(wèi)生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見,就是推托責(zé)任,說裝修的問題應(yīng)找木工趙**和水泥工王**而不應(yīng)由其負(fù)主要責(zé)任,還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用。
【審理結(jié)果】
人民法院接受此案后,委托建設(shè)監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,認(rèn)定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復(fù)費用15750元。同時,調(diào)查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照,不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理,認(rèn)定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復(fù)費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認(rèn)定和的責(zé)任問題;二是侵權(quán)損害賠償責(zé)任的承擔(dān)。
1.合同有效性的認(rèn)定及無效合同的責(zé)任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門進行資質(zhì)審查,并取得資質(zhì)證書后,方可在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)承包工程!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定,凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見,本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔(dān)家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應(yīng)的民事行為能力而成為無效合同,根據(jù)上述法規(guī)定,該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認(rèn)定無效后,雙方應(yīng)將財產(chǎn)關(guān)系回復(fù)到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應(yīng)將其所取得的財產(chǎn)返還給對方,F(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應(yīng)全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結(jié)合,成為孫xx房屋的添附價值,故此部分工程款無需返還,白xx應(yīng)返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當(dāng)事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導(dǎo)致孫xx所需付出的修復(fù)費用,和因白xx施工導(dǎo)致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,依法應(yīng)予賠償。
2.侵權(quán)損害賠償?shù)呢?zé)任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構(gòu)成了對樓下居住戶的侵權(quán),施工人員應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應(yīng)承擔(dān)此侵權(quán)責(zé)任,所以本案中要修復(fù)費用,理應(yīng)償還。
裝修合同 篇6
委托方(甲方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話:_____________
承接方(乙方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話:_____________
工程項目:__________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:________________________________________________
2. 居室規(guī)格: ____ 室____ 廳____ 廚____ 衛(wèi),施工建筑面積____平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)
4.工程價款(金額大寫):________________元整,該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款,裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注:所有與裝潢相關(guān)的人工費用和工程材料費用,均由乙方承擔(dān)。如在施工工程中,乙方提出其他費用支付要求,甲方均有權(quán)拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工,甲方有權(quán)終止合同并追究相關(guān)違約責(zé)任。)
5. 工程開工日期:_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程總天數(shù):______天
第二條:施工內(nèi)容
1.客廳:鞋柜一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關(guān)。
2.主臥:衣柜一個(帶梭門)加吊柜、陽臺衣柜一個(帶梭門)加吊柜、床頭柜兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關(guān)。
3.次臥:衣柜一個(帶梭門)加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書柜一個、床頭柜兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關(guān)。
4.廚房:下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無煙灶臺、安裝排風(fēng)扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關(guān)、防水處理。
5.衛(wèi)生間:下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關(guān)、防水處理。
6.強弱電安裝具體要求:所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網(wǎng)線)要穿管走,電線要地線,強電的線路不能在地下接,要接入配電盒內(nèi)(插座、天關(guān)內(nèi)),插座面板要用五眼,開關(guān)帶五眼插座,另裝配電箱(空開)六組。
7.墻面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳膠漆必須嚴(yán)格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墻面處理要做到橫平豎直,陰陽角要調(diào)直。
8.訂做整體櫥柜:由乙方委托專門廠家訂做整體櫥柜,標(biāo)準(zhǔn)為750元/直米,若超出該費用標(biāo)準(zhǔn),多出部分則由甲方承擔(dān)。特別規(guī)定:整體櫥柜背后必須鋪滿墻磚,臺面材料為石英石,柜面為PU板。
第三條:裝潢工程材料
序號品名品牌/規(guī)格價格備注1電線武漢二廠銅芯線 2插座、開關(guān)飛雕牌 底盒、面板
上下水管偉星PP-R水管、
聯(lián)塑PPC下水管
絕對不能有滲漏4木芯板鷹冠牌16mm厚95元/張級別:E15衛(wèi)生間及廚房的墻磚、地磚300*300或330*330 墻磚、地磚不可混用6衛(wèi)生間洗臉臺 500帶鏡子、柜子、毛巾架、掛鉤7鋁扣板奧普/友邦/品格/寶蘭/奧華 8排風(fēng)扇 200兩個9廚房、衛(wèi)生間雙層玻璃門1.2m厚鋁合金門500 10主、次臥門、門窗 600含門套、窗套、門鎖、門吸11衛(wèi)生間防水膠、防水涂料鄰樂/西卡/德國漢高 12家具木器漆多樂士5合1清味木器色漆 底漆、面漆同一品牌13墻面乳膠漆多樂士5合1金裝環(huán)保漆 底漆、面漆同一品牌14膠水漢港白乳膠 墻面、家具用15堵漏王、填縫劑 16大便器 坐式帶水箱17混水閥 廚房、廁所各一18輔材 釘子、砂紙、裝飾五金第四條:材料供應(yīng)
1. 乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價,且為正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝修工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3. 材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,需經(jīng)甲方認(rèn)可。
5.工程價款包含材料費,若甲方自行購買材料費用應(yīng)從總款中減除。
第五條:付款方式
開工支付______元,水電完工驗收合格后付__
____元,泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元,交房驗收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六條:其他事項
1.安全問題:乙方嚴(yán)格按照安全施工進行,如出現(xiàn)安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方自簽訂日起生效。
甲方(業(yè)主): 乙方(包方):
簽約日期: 簽約日期:
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
賓館裝飾裝修合同范本-裝修合同07-25
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10