簡單建筑施工合同協(xié)議范文
隨著社會不斷地進步，需要使用協(xié)議的場合越來越多，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。大家知道協(xié)議的格式嗎？下面是小編為大家收集的簡單建筑施工合同協(xié)議范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
簡單建筑施工合同協(xié)議范文1
合同編號：XXXXXXX
發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間：XXXXXXX
簽約地點：XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質(zhì)量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX
3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期：
(1)開工：XXXX年XX月XX日;
(2)竣工：XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式：XXXXXXXX
6、工程質(zhì)量標準：XXXXXXXX
7、工程價款：共計人民幣XXXX元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質(zhì)保金XXX元，質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期：XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發(fā)包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
�、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責任義務
�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�;
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求;
�、茇撠煱l(fā)包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
�、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償?shù)攸c。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發(fā)包人提供設計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設計人交付設計文件，并由發(fā)包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的'規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX
委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
簡單建筑施工合同協(xié)議范文2
發(fā)包方：XXXXXXXXX建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關(guān)于工程項目勞務承包管理暫行規(guī)定》。甲方?jīng)Q定將XX公司XX工程項目部的勞務分包給乙方，為規(guī)范管理，明確職責，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務施工項目內(nèi)容范圍如下：
該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業(yè)。
二、本合同期限：
從20xxX年XX月XX日起至20xxX年XX月XX日止。
三、工程質(zhì)量標準：
所有分項工程質(zhì)量確保優(yōu)良
四、勞務管理費的上繳及付款方式：
1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質(zhì)量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付XXXX，裝修完工前付XXXX。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關(guān)的證件及資質(zhì)，配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
協(xié)調(diào)處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責：
1、全面履行XX公司與XX建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質(zhì)量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜，雙方通過協(xié)商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，經(jīng)雙方簽字生效，至工程完工，雙方結(jié)清勞務管理費后失效。
甲方：XXXX乙方：XXXX
甲方代表：XXXX乙方代表：XXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
簡單建筑施工合同協(xié)議范文3
發(fā)包方：XXXXXXXXX(以下簡稱甲方)
承包方：XXXXXXXXX(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把XXXXXXXXX工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
(一)工程項目
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包造價：XXXXXXXXX元(大寫：XXXXXXXXX)
(二)工程期限
根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期XXXXXXXXX天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期為20xxX年XX月XX日至20xxX年XX月XX日，總工期XXXXXXXXX天。
(三)本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工。
(四)工程價款支付及結(jié)算
本工程按進度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準。
(五)其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權(quán)利
(1)甲方負責制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(2)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;
(3)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;
(4)甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權(quán)利
(1)乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責任人，必須嚴格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;
(2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險，并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;
(3)乙方應對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護工作;
(4)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現(xiàn)場。
(六)其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中，大家注意的重點是合同的內(nèi)容，對施工企業(yè)而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業(yè)執(zhí)照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷執(zhí)照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先，要審查合同內(nèi)容是否合法，有無違反法律法規(guī)的強制規(guī)定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執(zhí)行性。各評審部門要根據(jù)自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現(xiàn)有資質(zhì)能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內(nèi)容應特別注意以下內(nèi)容：
1、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態(tài)約定;
2、雙方權(quán)利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規(guī)定是否清楚，能否影響工期;
3、對用戶提出的技術(shù)標準及質(zhì)量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項;
4、價款、支付條件及方式、結(jié)算方式、公司能否滿足及接受;
5、索賠程序是否明確可行;
6、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現(xiàn)矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協(xié)商的程度;
7、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險;
8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經(jīng)驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規(guī)的特殊要求，并進行交底和指導履行;
9、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內(nèi)容，不要簽義務多、責任重、權(quán)利少這類一邊倒的合同，例如合同只規(guī)定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內(nèi)容。
甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX
法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
【簡單建筑施工合同協(xié)議范文】相關(guān)文章：
建筑施工合同12-02
建筑施工合同模板04-07
建筑工程施工合同示范文本11-19
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑工程施工合同12-02
建筑施工合同范本(15篇)03-30
建筑施工用工合同范本03-28
建筑工程施工擔保合同02-07
建筑施工勞動合同15篇02-20