商品買賣合同通用15篇
隨著法律知識的普及,能夠利用到合同的場合越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編為大家整理的商品買賣合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
商品買賣合同1
賣方:(以下簡稱甲方),身份證號:
買房: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于____區(qū)麥架鄉(xiāng)下堰村陰陽寨皂角旁(劉家門口),房屋占地面積約為211.2平方米,院子占地面積約為100平方米,房屋為三屋樓,一樓為4個門面,
2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為700平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本合同附件;
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣壹佰壹拾萬元整(XXX);
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 特別約定:
1、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本合同附二、三樓平面圖;
第十一條 本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)二份;
甲方(簽。篲________ ___ 住 址(工作單位):聯(lián) 系電話:________________
乙方(簽。篲_________ ______________________ ____________________ 聯(lián)系電話:_____ ___________
簽訂日期:________年____月____日簽訂時間:________年____月____日
商品買賣合同2
甲方:_______
乙方:________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的房屋坐落于德州市德城區(qū)_____________________樓單元號,該房屋產(chǎn)權證尚未辦理開發(fā)商為______________,建筑面積__________平方米,附屬設施為:____ 。
第二條:付款方式
1.雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為________________________元整。此房原價款為元,甲方已經(jīng)向開發(fā)商繳清{見附件},乙方支付首付款后,甲方負責去開發(fā)商處辦理乙方與開發(fā)商的換名手續(xù)。
2.協(xié)議生效后,乙方向甲方支付首付款_____________元整,5日內(nèi)甲方為乙方辦理與開發(fā)商的更名手續(xù),屆時乙方享有甲方初始購房的一切權利。
3.甲方如不能辦理初始購房變更手續(xù),在本協(xié)議生效10日內(nèi)返還乙方首付款。
4.余款__________元整,甲方在辦理初始購房變更手續(xù)改為乙方名字后經(jīng)乙方核實,由銀行直接劃撥至甲方賬戶。
5.買賣上述房產(chǎn)因甲方未經(jīng)房產(chǎn)局辦理網(wǎng)簽交易手續(xù),因此過戶歸乙方的程續(xù)中不產(chǎn)生費用,如有費用,均由甲方承擔繳納,乙方不承擔房屋開發(fā)商處甲方應繳納未繳納的任何費用。
第三條:房屋交易中的保密義務
甲乙雙方均應積極配合辦理開發(fā)商的過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方,交易完成后半年內(nèi)雙方任何乙方不得將交易情況泄露給第三方,如有違反導致另一方損失的違約方應承擔賠償義務。
第四條:雙方責任
1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方應在條件具備后的_____年_____月_____日前將該房產(chǎn)鑰匙交付乙方。
3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接后發(fā)生的其他費用由乙方承擔。
第五條:在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應書面通知對方,征得對方同意后簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
第六條:違約責任本合同簽訂后,雙方不得違約,如違約承擔守約方全部損失。
第七條:其他約定______________________ _____
第八條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力,經(jīng)雙方簽字之日起即生效。
甲方:_______乙方:________
___年___月___日年___月___日
商品買賣合同3
為正確、及時審理商品房買賣合同糾紛案件,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國擔保法》等相關法律,結合民事審判實踐,制定本解釋。
第一條 本解釋所稱的商品房買賣合同,是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(以下統(tǒng)稱為出賣人)將尚未建成或者已竣工的房屋向社會銷售并轉移房屋所有權于買受人,買受人支付價款的合同。
第二條 出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售合同,應當認定無效,但是在起訴前取得商品房預售許可證明的,可以認定有效。
第三條 商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關設施所作的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內(nèi)容,當事人違反的,應當承擔違約責任。
第四條 出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣合同擔保的,如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同,應當按照法律關于定金的規(guī)定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由,導致商品房買賣合同未能訂立的,出賣人應當將定金返還買受人。
第五條 商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備《商品房銷售管理辦法》第十六條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同。
第六條 當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由,請求確認合同無效的,不予支持。
當事人約定以辦理登記備案手續(xù)為商品房預售合同生效條件的,從其約定,但當事人一方已經(jīng)履行主要義務,對方接受的除外。
第七條 拆遷人與被拆遷人按照所有權調(diào)換形式訂立拆遷補償安置協(xié)議,明確約定拆遷人以位置、用途特定的房屋對被拆遷人予以補償安置,如果拆遷人將該補償安置房屋另行出賣給第三人,被拆遷人請求優(yōu)先取得補償安置房屋的,應予支持。
被拆遷人請求解除拆遷補償安置協(xié)議的,按照本解釋第八條的規(guī)定處理。
第八條 具有下列情形之一,導致商品房買賣合同目的不能實現(xiàn)的,無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:
(一)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;
(二)商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人。
第九條 出賣人訂立商品房買賣合同時,具有下列情形之一,導致合同無效或者被撤銷、解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:
(一)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;
(二)故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實;
(三)故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。
第十條 買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的,應予支持。
第十一條 對房屋的轉移占有,視為房屋的交付使用,但當事人另有約定的除外。
房屋毀損、滅失的風險,在交付使用前由出賣人承擔,交付使用后由買受人承擔;買受人接到出賣人的書面交房通知,無正當理由拒絕接收的,房屋毀損、滅失的風險自書面交房通知確定的交付使用之日起由買受人承擔,但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。
第十二條 因房屋主體結構質(zhì)量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結構質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
第十三條 因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
交付使用的房屋存在質(zhì)量問題,在保修期內(nèi),出賣人應當承擔修復責任;出賣人拒絕修復或者在合理期限內(nèi)拖延修復的,買受人可以自行或者委托他人修復。修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣人承擔。
第十四條 出賣人交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符,合同有約定的,按照約定處理;合同沒有約定或者約定不明確的,按照以下原則處理:
(一)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%),按照合同約定的價格據(jù)實結算,買受人請求解除合同的,不予支持;
(二)面積誤差比絕對值超出3%,買受人請求解除合同、返還已付購房款及利息的,應予支持。買受人同意繼續(xù)履行合同,房屋實際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由出賣人承擔,所有權歸買受人;房屋實際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款及利息由出賣人返還買受人,面積誤差比超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
第十五條 根據(jù)《合同法》第九十四條的規(guī)定,出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應予支持,但當事人另有約定的除外。
法律沒有規(guī)定或者當事人沒有約定,經(jīng)對方當事人催告后,解除權行使的合理期限為三個月。對方當事人沒有催告的,解除權應當在解除權發(fā)生之日起一年內(nèi)行使;逾期不行使的,解除權消滅。
第十六條 當事人以約定的違約金過高為由請求減少的,應當以違約金超過造成的損失30%為標準適當減少;當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額。
第十七條 商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法,違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:
逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。
第十八條 由于出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應當承擔違約責任:
(一)商品房買賣合同約定的辦理房屋所有權登記的期限;
(二)商品房買賣合同的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;
(三)商品房買賣合同的標的物為已竣工房屋的,自合同訂立之日起90日。
合同沒有約定違約金或者損失數(shù)額難以確定的,可以按照已付購房款總額,參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
第十九條 商品房買賣合同約定或者《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條規(guī)定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿后超過一年,由于出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權登記,買受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
第二十條 出賣人與包銷人訂立商品房包銷合同,約定出賣人將其開發(fā)建設的房屋交由包銷人以出賣人的名義銷售的,包銷期滿未銷售的房屋,由包銷人按照合同約定的包銷價格購買,但當事人另有約定的除外。
第二十一條 出賣人自行銷售已經(jīng)約定由包銷人包銷的房屋,包銷人請求出賣人賠償損失的,應予支持,但當事人另有約定的除外。
第二十二條 對于買受人因商品房買賣合同與出賣人發(fā)生的糾紛,人民法院應當通知包銷人參加訴訟;出賣人、包銷人和買受人對各自的權利義務有明確約定的,按照約定的內(nèi)容確定各方的訴訟地位。
第二十三條 商品房買賣合同約定,買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的,對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的,當事人可以請求解除合同,出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。
第二十四條 因商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除,致使商品房擔保貸款合同的目的無法實現(xiàn),當事人請求解除商品房擔保貸款合同的,應予支持。
第二十五條 以擔保貸款為付款方式的商品房買賣合同的當事人一方請求確認商品房買賣合同無效或者撤銷、解除合同的,如果擔保權人作為有獨立請求權第三人提出訴訟請求,應當與商品房擔保貸款合同糾紛合并審理;未提出訴訟請求的,僅處理商品房買賣合同糾紛。擔保權人就商品房擔保貸款合同糾紛另行起訴的,可以與商品房買賣合同糾紛合并審理。
商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除后,商品房擔保貸款合同也被解除的、出賣人應當將收受的購房貸款和購房款的本金及利息分別返還擔保權人和買受人。
第二十六條 買受人未按照商品房擔保貸款合同的約定償還貸款,亦未與擔保權人辦理商品房抵押登記手續(xù),擔保權人起訴買受人,請求處分商品房買賣合同項下買受人合同權利的,應當通知出賣人參加訴訟;擔保權人同時起訴出賣人時,如果出賣人為商品房擔保貸款合同提供保證的,應當列為共同被告。
第二十七條 買受人未按照商品房擔保貸款合同的約定償還貸款,但是已經(jīng)取得房屋權屬證書并與擔保權人辦理了商品房抵押登記手續(xù),抵押權人請求買受人償還貸款或者就抵押的房屋優(yōu)先受償?shù),不應當追加出賣人為當事人,但出賣人提供保證的除外。
第二十八條 本解釋自20xx年6月1日起施行。
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行后訂立的商品房買賣合同發(fā)生的糾紛案件,本解釋公布施行后尚在一審、二審階段的,適用本解釋。
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行后訂立的商品房買賣合同發(fā)生的糾紛案件,在本解釋公布施行前已經(jīng)終審,當事人申請再審或者按照審判監(jiān)督程序決定再審的,不適用本解釋。
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》施行前發(fā)生的商品房買賣行為,適用當時的法律、法規(guī)和《最高人民法院〈關于審理房地產(chǎn)管理法施行前房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營案件若干問題的解答〉》。
商品買賣合同4
工商備案號:
蘇州市商品房買賣合同
編號:蘇房商X合同XXXXXXXXXXXX
蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局 制定
二〇一四年印制
特別告知
一、本合同文本是示范文本,由蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局制定,適用于蘇州市新建商品房買賣。
二、本合同簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證或者商品房屋初始登記證明及其他有關證書和證明文件。上述文件的真實性、合法性及該商品房屋是否存在重復銷售(預售)和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,買受人可向有關部門進行查閱。
三、當事人應當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以通過補充條款的形式進行調(diào)整。
四、商品房買賣是一種民事法律行為,涉及的標的額較大、專業(yè)性較強、法律規(guī)范較多,為更好地維護當事人的權益,在簽訂合同前應當充分了解合同條款,本合同示范文本可在蘇州市商品房銷售網(wǎng)上管理系統(tǒng)()查閱,在簽訂合同時應當慎重,合同條款力求簽訂得具體、全面、嚴密,必要時可向律師事務所、公證處等專業(yè)機構咨詢。合同簽訂并網(wǎng)上備案后,合同當事人按照約定應該向房屋所屬區(qū)域房產(chǎn)登記部門申請預告登記。
五、簽訂本合同前,買受人應當仔細閱讀合同條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內(nèi)容。本合同文本、〖 〗中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方當事人應當協(xié)商確定。選定的內(nèi)容顯示“X X X X X X”或“〖X X X X X X方在合同中約定的違約責任及違約金額應當公平對等。
六、預售的商品房是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)正在建設中的或已建成但未經(jīng)初始登記的房屋,該商品房的面積、交房日期、質(zhì)量等方面都存在著不確定因素;房屋買賣雙方在簽約前,應對本合同相關內(nèi)容進行必要的了解。
七、雙方當事人在簽訂合同時要對本合同每份原件認真核對,以確保各份合同內(nèi)容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份合同原件。
八、出賣人在銷售商品房時必須嚴格遵守中華人民共和國建設部《商品房銷售管理辦法》第十一條之規(guī)定:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房,不得采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
九、出賣人在出售商品房時,有義務告知買受人頂層有可能安裝無線基站等事項。
十、本合同網(wǎng)簽密碼分為草稿密碼和合同密碼,草稿密碼和合同密碼均由買受人設臵,由大小寫英文字母和阿拉伯數(shù)字單一或交替組成,密碼字符7-20個,密碼中間不得出現(xiàn)空格或其他符號。
買受人設臵草稿密碼,表示買賣雙方對草稿合同全部內(nèi)容的認同,如有錯誤可以修正。買受人設臵合同密碼,表示買賣雙方對電子合同全部內(nèi)容的認同。合
同密碼一經(jīng)設臵,商品房銷售網(wǎng)上管理系統(tǒng)自動禁止對電子合同內(nèi)容進行任何更改。
十一、雙方當事人簽訂合同并經(jīng)備案后,可利用合同編號及當事人持有的密碼,在蘇州市商品房銷售網(wǎng)上管理系統(tǒng)查詢合同的真實性及備案情況。
十二、出賣人在簽訂合同前,應當按照相關規(guī)定將本合同電子模板中空白部分預先擬定的條款,以及合同附件預先擬定的補充條款內(nèi)容向房屋所屬區(qū)域的工商管理部門備案。
蘇州市商品房買賣合同
主管部門提示:在簽署本合同之前,買受人應仔細閱讀本合同封面之《特別告知》!
為切實保障當事人的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在住房與城鄉(xiāng)建設部、國家工商行政管理總局商品房銷售合同示范文本的基礎上,充分吸收國內(nèi)其他有關城市商品房銷售合同示范文本的先進理念,結合我市實際,由蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局制定本合同示范文本。
買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就商品房買賣事宜,訂立本合同。
第一部分 合同主體
出賣人: 注冊地址: 郵政編碼:營業(yè)執(zhí)照注冊號: 企業(yè)資質(zhì)證書號碼: 法定代表人: 聯(lián)系電話:委托代理人: 聯(lián)系電話:銷售代理機構: 注冊地址: 營業(yè)執(zhí)照注冊號: 代理機構備案證書號:
法定代表人: 聯(lián)系電話:電子信箱: 郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:出生日期: 國籍/地區(qū):
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 郵政編碼:
【簽訂合同時】【產(chǎn)權登記時】約定共有方式
合同約定共有方式:【共同共有】【按份共有】份額: 法定代理人(一): 國籍:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號:聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:郵政編碼: 法定代理人(二): 國籍:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號:聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:郵政編碼: 委托代理人(機構):
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯(lián)系(注冊)地址:聯(lián)系電話:(買受人若為成年人,填寫以下信息:)
配偶:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:未成年子女:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:(買受人若為未成年人,填寫以下信息:)
父親:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:母親:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:未成年兄弟姐妹:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:出生日期: 國籍/地區(qū):
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話: 郵政編碼:
【簽訂合同時】【產(chǎn)權登記時】約定共有方式
商品買賣合同5
根據(jù)《物業(yè)管理條例》第二十條“建設單位與物業(yè)受人簽訂的買賣合同應當包含前期物業(yè)服務合同約定的內(nèi)容”的規(guī)定,現(xiàn)將前期物業(yè)服務合同約定的主要內(nèi)容補充如下:
一、本物業(yè)已按規(guī)定通過招投標的方式選聘(或經(jīng)物業(yè)所在地xxxxxxxxxx產(chǎn)行政主管部門批準,采用協(xié)議方式選聘)xxxxxxxxxxxxxxxx物業(yè)管理有限公司對其實施專業(yè)化的物業(yè)管理,簽訂了《前期物業(yè)管理服務合同》,并報xxxxxxxxxxxxxxx房地產(chǎn)行政主管部門備案(合同備案號:)。
二、物業(yè)管理企業(yè)對下列事項實施管理與服務
(一)房屋建筑共用部位(含公共建、構筑物)的維修、養(yǎng)護和管理;
(二)房屋共用設施設備(含附屬配套)的維修、養(yǎng)護、運行和管理;
(三)公共綠地、花木的養(yǎng)護和管理;
(四)公共環(huán)境秩序(清潔衛(wèi)生、道路交通、車輛停放和公共安全)維護和管理;
(五)房屋裝修管理;
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他服務內(nèi)容。
三、前期物業(yè)管理服務合同期限。
《前期物業(yè)管理服務合同》原則上不約定具體時間期限!肚捌谖飿I(yè)管理服務合同》自簽訂之日起生效,至業(yè)主委員會與業(yè)主大會選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂的《物業(yè)服務合同》生效止。
四、雙方權利義務
開發(fā)建設單位的權利義務:
在物業(yè)銷售之前制定業(yè)主臨時公約,并向買受人明示;
制定前期物業(yè)管理方案;
按規(guī)定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;
按規(guī)定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關圖紙和資料等;
按時繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;
接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;
不得將物業(yè)保修責任、因質(zhì)量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的責任轉嫁給受托的物業(yè)管理企業(yè)或第三方;
法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利義務。
物業(yè)受人的權利義務:
遵守《業(yè)主臨時公約》的規(guī)定;
遵守物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環(huán)境衛(wèi)生的維護等方面的規(guī)章制度;
按時繳納物業(yè)管理各項費用;
在物業(yè)裝修前,持相關材料向本物業(yè)受托的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,并簽訂《住宅室內(nèi)裝修管理服務協(xié)議》;
因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應恢復原狀,造成損失的,應依法承擔賠償責任;
法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利義務。
五、物業(yè)管理服務費用及相關費用。
(一)物業(yè)買受人應承擔下列物業(yè)管理費用及相關費用,并按時繳納。
1、物業(yè)管理服務費xxxxxx元/月·㎡(建筑面積):
A、多層住宅xxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
B、小高層住宅xxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
C、高層住宅xxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
D、商鋪xxxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
E、寫字樓xxxxxxxxx元/月·㎡(建筑面積);
F、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、維修專項資金xxxxxx元/月㎡(建筑面積),計xxxxxxx元;
3、建筑裝潢垃圾清運費(一次性)xxxxxxxx元/㎡(建筑面積),計xxxxxx元;
4、停車費按物價部門規(guī)定支付;
5、公攤費用(共有部位、共用設備設施日常運行費用)由業(yè)主或物業(yè)使用人按其擁有的建筑面積按實分攤計算,按月向相關職能部門或受其委托的物業(yè)管理公司交納。
(二)業(yè)主或物業(yè)使用人自用部位、自用設施的維修養(yǎng)護及其它特約服務的費用,由業(yè)主或物業(yè)使用自行支付。
(三)保修期內(nèi)屬保修范圍的維修、養(yǎng)護費用由開發(fā)建設單位承擔。
(四)業(yè)主委員會成立之前,不屬于保養(yǎng)范圍的物業(yè)共用部位、共用設施設備的維修、更新、改造的費用,由業(yè)主按其擁有的權屬分額共同承擔。
(五)本物業(yè)經(jīng)綜合驗收合格自交付之日起物業(yè)管理費由業(yè)主或物業(yè)使用人繳納,在此之前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設單位繳納;由于特殊情況未經(jīng)綜合驗收而交付使用的,綜合驗收合格前的物業(yè)管理費由開發(fā)建設單位繳納。
六、本補充協(xié)議為商品房買賣合同的一部分,具有同等效力。
七、買受人物業(yè)座落:xxxxx區(qū)xxxxx幢xxxxxx幢(座)室。
建設單位(蓋章)
法定代表人(蓋章)
買受人(簽章)
年月日
注:1、買受人為單位的、應由單位法定人簽章,并加蓋單位印章;
2、詳細內(nèi)容見《前期物業(yè)服務合同》。
商品買賣合同6
供方:
需方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方向甲方購買___繼電器產(chǎn)品事宜達成如下協(xié)議:
一、購買產(chǎn)品清單:合計:
二、甲方的權利和責任:1、甲方保證所供貨物質(zhì)量符合乙方要求。2、甲方負責更換已經(jīng)燒毀的繼電器,不再收取任何費用。
三、乙方的權利和責任:1、乙方應按本合同規(guī)定的條款如期支付貨款給甲方。
四、運輸和安裝:甲方負責將設備運輸至乙方指定的地點,并負責安裝更換,相關費用由甲方承擔。
五、付款方式:1、乙方需預付合同總金額的60%,合計給甲方,設備到場經(jīng)甲方驗收合格后。再付總貨款的30%,合計:元,剩余20%,待甲方安裝調(diào)試完成后,____日內(nèi)支付完畢,合計:25000.00元給甲方。
六、售后服務:甲方銷售之產(chǎn)品,質(zhì)保期為________年。甲方銷售之產(chǎn)品,如屬甲方選用其他廠家之產(chǎn)品由甲方系統(tǒng)集成,則按照該廠家的售后服務條款執(zhí)行。以上條款若屬乙方使用不當或由不可抗因素造成,則不屬于質(zhì)保范圍。甲方銷售之產(chǎn)品實行________年保修,質(zhì)保期后相關維修費用由乙方承擔。
七、違約責任:甲方產(chǎn)品安裝調(diào)試后節(jié)電率達不到預期效果,節(jié)電率每下降一個百分點,售價也同比例下調(diào)。乙方必須按合同規(guī)定條款支付貨款,如拖延不付,甲方有權拆走設備,乙方必須賠付合同金額30%的違約金給甲方。
八、其它事項:本合同雙方簽字蓋章后生效,未盡事宜由雙方協(xié)商解決。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、備注條款:
甲方:
銀行帳號:
公司地址:簽訂人____日期:
乙方:
銀行帳號:
公司地址:簽訂人____日期:
商品買賣合同7
供方:
需方:
1、交貨方式,地點:項目施工地點。
2、運輸,包裝費用負擔:供方負責,卸貨及產(chǎn)品自身安裝由需方負責。
3、驗收標準及提出異議期限:按國家標準驗收,提出異議期限為收貨之日起5天內(nèi),如5天內(nèi)無書面異議,視為型號、數(shù)量、質(zhì)量均合格。
4、結算方式:貨到現(xiàn)場付合同總額的80%(計人民幣27,600.00元),安裝完畢付合同總額的15%(計人民幣5,175.00元),余5%做為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后無息付清(合人民幣:1,725.00元)。
5、違約責任:需方逾期付款則每天加收未付款千分之四的違約金;
供方逾期交貨則按每天未交貨物總額的千分之四承擔罰金。
6、解決合同糾紛方式:可以協(xié)商解決,協(xié)商不成,合同雙方均可向供方所在地的法院提起訴訟。
7、其他約定事項:質(zhì)保期12個月,如質(zhì)量出現(xiàn)問題,供方必須在三小時內(nèi)到達現(xiàn)場盔行維修。
8、需方將設備安裝完畢,第一次調(diào)試必須有供方客戶服務人員到現(xiàn)場指揮,需方應在調(diào)試之日三天之前用書面通知供方。如需方未盡通知義務而自行調(diào)試所引起的不良后果,均由需方自負。
9、本合同未盡事宜,經(jīng)合同雙方協(xié)商同意,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有相同的法律效力。本合同簽訂后雙方之間的任何補充協(xié)議或凡沒有加蓋供方公章的均屬無效,對供方無任何約束力。
10、乙方向甲方開合格發(fā)票。
供方:
需方:
商品買賣合同8
訂貨方:____________________________________住所地:____________________________________法定代表人:________________________________委托代理人:________________________________稅務登記:__________________________________開戶銀行:__________________________________帳號:______________________________________
供貨方:____________________________________住所地:____________________________________法定代表人:________________________________委托代理人:________________________________稅務登記:__________________________________開戶銀行:__________________________________帳號:______________________________________
雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等、互利的基礎上,達成如下協(xié)議:
第一條商品價格
一、商品的價格:進貨價格:乙方以出廠價、批發(fā)價、供貨價,并給予單面折扣_________%為甲方的進貨價格。售貨價格:由甲方參考乙方提供的建議零售價及市場價格自行決定。
二、乙方應當向甲方提交蓋有乙方公司公章的商品報價單。乙方若調(diào)高商品價格,必須提前____日向甲方發(fā)出書面的“商品報價變更通知單”通知甲方,并經(jīng)甲方書面確認后方可按新的商品報價單執(zhí)行,否則甲方仍然有權按原商品報價單約定的價格向乙方發(fā)出訂貨單訂貨,乙方仍然有義務按原商品報價單約定的價格向甲方供貨。
三、乙方應當向甲方提交蓋有乙方公司公章的生鮮食品報價單。乙方若調(diào)高商品價格的,必須提前____日向甲方發(fā)出書面的商品報價變更通知單通知甲方,并經(jīng)訂貨書面確認后方可按新的商品報價單執(zhí)行,否則甲方仍然有權按原商品報價單約定的價格向乙方發(fā)出定貨單訂貨,乙方仍然有義務按原商品報價約定的價格向甲方供貨。
四、乙方保證不得以高于其向_________地區(qū)同等級超市出售的商品的價格向甲方提供商品。如果乙方比其向甲方提供的商品報價單更低的價格或更優(yōu)惠的條件向_________同等級超市出售同種商品的,則甲方有權根據(jù)乙方出售給_________同等級超市同種商品的價格之最低者,相應調(diào)低向乙方所下訂貨單上的商品價格,并據(jù)此計算向乙方支付貨款的金額,對于已支付的貨款,則由乙方退還由于上述價格差異而多支付的貨款給甲方,或者由甲方從尚未支付的其他貨款中扣除。
第二條訂貨
一、甲方將根據(jù)乙方提供的商品報價信息,就每一個特定商品的訂貨提交訂貨單,訂貨單上明確商品名稱,規(guī)格,數(shù)量,包裝,價格,交貨地點,交貨時間等條款。
二、甲方有權在訂貨單發(fā)出后的3個工作日內(nèi)撤回或修訂訂單。
三、乙方收到訂貨單后,若對訂貨單上的價格,數(shù)量等條款有異議,應于收到訂貨單之日起____日內(nèi)書面通知甲方,未書面通知的則視為完全同意訂貨單的條款。
第三條商品要求甲方向乙方采購的商品包括該商品本身以及該商品的包裝,簡介,使用方法說明書,警示說明書,保證書,售后服務卡等其他有關資料和該類商品所須之隨附義務。乙方向甲方提供的商品及其銷售符合國家法律法規(guī),符合國家,地區(qū),行業(yè)標準及雙方確認的其他標準或樣品,完全符合本合同以及甲方提交的訂單要求,并保證:
一、產(chǎn)品質(zhì)量
1、不存在危及人身,財產(chǎn)安全的危險,符合保障人體健康和人身,財產(chǎn)安全的國家標準,行業(yè)標準。
2、具備產(chǎn)品應當具備的使用性能,對產(chǎn)品存在使用性能的瑕疵作出說明。
3、符合在產(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標準,符合以廣告,產(chǎn)品說明,實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
二、產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上的標識真實,并符合下列要求:
1、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明。
2、有中文標明的產(chǎn)品名稱,生產(chǎn)廠廠名和廠址。
3、根據(jù)產(chǎn)品的特點和使用要求,需要標明產(chǎn)品規(guī)格,等級,所含主要成分的名稱和含量的用中文相應予以標明。需要事先讓消費者知曉的,在外包裝上標明,或者預先向消費者提供有關資料。
4、限期使用的產(chǎn)品,在顯著位置清晰的標明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效日期,
5、使用不當,容易造成產(chǎn)品本身損壞或者可能危及人身,財產(chǎn)安全的產(chǎn)品,有警示標志或者中文警示說明。
三、乙方保證不存在以下欺詐行為
1、在商品中摻雜,摻假,以假充真,以次充好,或者以不合格商品冒充合格商品。
2、生產(chǎn)國家明令淘汰的商品或者銷售失效,變質(zhì)的商品。
3、偽造商品的產(chǎn)地,偽造或者冒用他人的廠名,廠址,偽造或者冒用認證標志,名優(yōu)標志等質(zhì)量標志。
4、銷售的商品應當檢驗,檢疫而未檢驗、檢疫或者偽造檢驗,檢疫結果。
四、乙方發(fā)現(xiàn)其提供的商品或者服務存在嚴重缺陷,即使正確使用或者接受服務仍然可能對人身,財產(chǎn)安全造成危害的,保證立即告知甲方,并采取防止危害的措施。
五、乙方向消費者提供有關商品或者服務的信息真實,沒有引人誤解的虛假宣傳,沒有發(fā)布虛假廣告,欺騙和誤導消費者,使購買商品或者接受服務的消費者的合法權益受到損害的行為。
六、乙方提供的食品符合衛(wèi)生標準,提供的專供嬰幼兒的主,輔食品符合營養(yǎng),衛(wèi)生標準,提供的食品添加劑,食品容器,包裝材料和食品用工具,設備以及洗滌劑,消毒劑符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定。
七、乙方提供的商品沒有侵犯他人專利以及以非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品,以非專利方法冒充專利方法等侵犯他人專利權。
八、乙方提供的商品沒有侵犯他人著作權或者與著作權有關的權利。
九、進口商品:
1、乙方提供的進口商品,必須向甲方提供中國________出入境檢疫局出具的監(jiān)管證,同時提供海關衛(wèi)生檢測合格證明及商檢報告
2、乙方必須提供中華人民共和國出入境檢驗檢疫衛(wèi)生證書,且每批次商品應當有對應的衛(wèi)生附表。
3、每個最小包裝上必須粘貼進口商品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗標志,并按國家相關規(guī)定在商品包裝上貼有詳細的產(chǎn)品中文說明、代理商名稱、地址及電話。
十、乙方提供的商品產(chǎn)地若屬__________________以外地區(qū),除向甲方提供當?shù)叵嚓P證明、檢測報告外,還須向甲方提供進京銷售證明及_________市相關檢測單位的檢測報告。
十一、乙方提供的所有商品應當印有符合國家規(guī)定的條形碼及中文標識。且乙方將商品發(fā)送到甲方指定地點前,商品外包裝上已印好或貼上符合國家規(guī)定的可用條形碼及中文標識,若乙方將商品發(fā)送到甲方指定地點時未能完成上述工作的,則甲方有權拒絕收貨。
十二、乙方提供的所有商品清潔,整齊,包裝完好,適宜銷售,送貨時不得有任何包裝破損或潮濕,變色,凡有保質(zhì)期的商品如果保質(zhì)期大于六個月的,乙方商品送達甲方指定收貨地時其商品保質(zhì)期距到期日的時限不得少于保質(zhì)期規(guī)定的一半,否則甲方有權拒收,如果商品保質(zhì)期小于六個月,則不應少于其保質(zhì)期的三分之二,否則甲方有權拒收。
十三、乙方因違反以上第一款至第十款的承諾而侵犯消費者的人身與財產(chǎn)安全、知情權,消費者因購買,使用乙方提供給甲方的商品收到人身,財產(chǎn)以及其他合法權益損害而向甲方要求賠償?shù),甲方賠償后,有權向乙方追償。甲方追償?shù)慕痤~包括:甲方賠償給消費者的全部金額,甲方因賠償事件而支出的全部費用,包括但不限于:商品修理費,退還商品運輸費,鑒定部門的鑒定費,檢驗檢疫部門的檢驗費,仲裁費,訴訟費,律師費,差旅費,交通費。甲方所支付資金的利息,利息的起算時間從每一筆資金支出的當天算起,利率按銀行同期貸款利率的300%計算。如果因此而影響甲方的商業(yè)信譽,導致甲方的客流量減少,銷售額下降的,甲方有權向乙方要求賠償因此而受到的損失。
十四、乙方因違反本條第三,六,七,八,九,十款的承諾,導致其提供給甲方的商品被國家執(zhí)法部門扣留,查封,沒收的,甲方有權要求乙方返還已支付的貨款,停止向乙方支付尚未支付的所有貨款,并要求乙方賠償甲方因此而受到的一切損失。
十五、甲方有權對提供生鮮食品的乙方的衛(wèi)生情況,運輸條件,產(chǎn)品質(zhì)量進行定期或不定期抽查。如果乙方的食品生產(chǎn)經(jīng)營過程,食品添加劑,食品容器,包裝材料和食品用具,設備等不符合法定以及雙方約定的食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的,甲方有權單方解除本合同。
十六、如乙方有違反上述所做的承諾之一的,甲方有權單方面解除本合同,停止向乙方支付尚未支付的所有貨款,并要求乙方賠償甲方因此而受到的一切損失。
第四條送貨原則
一、乙方嚴格按甲方提交的定貨單確定的商品名稱,數(shù)量,規(guī)格,包裝,地點,按時向甲方送貨。
二、乙方在向甲方交貨時要攜帶甲方提交過的訂貨單以及與之相對應的乙方送貨單。甲方收貨部門驗貨后,向乙方出具“甲方訂貨單的第四聯(lián)”,并在乙方送貨單上簽字蓋章,并留存上述底單備查。如果訂貨單與送貨單的“數(shù)量”等項目不一致,則以訂貨單的為準。盡管甲方收貨部門在乙方的送貨單上簽字蓋章,但是這并不表明甲方對送貨單上的“單價”及“金額”的確認,而只是對送貨單上的“數(shù)量”等條款的確認,乙方不得將送貨單上的金額作為向甲方結算貨款的依據(jù),也不得將送貨單上的金額作為向甲方主張其他權利的依據(jù)。送貨單上所列商品的單價以與之相對應的訂貨單價作為該商品的單價。
三、乙方應按訂單按時交貨。乙方如要求變更送貨期,應至少提前3天向甲方提交書面要求,并征得甲方書面同意方可運抵。
如果乙方延期交貨,甲方有權拒收,由此產(chǎn)生的運輸?shù)荣M用由乙方自負。
乙方交貨每延遲一天,應向甲方支付該訂貨單含稅金額_________%的違約金。
如果乙方提前交貨,甲方也有權拒收,但會盡量安排收貨,乙方交貨每提前一天,應向甲方支付該收貨金額_____%的倉儲占用費。甲方可在乙方的貨款中扣除本款所述的違約金及倉儲占用費。
第五條收貨原則
一、甲方或甲方指定的收貨人有權拒收所有違反本合同以及訂單條款的商品。對此,乙方應無條件及時運返該商品,并自負運費和承擔相應責任,由此給甲方造成的相應損失,乙方應承擔賠償責任。
二、甲方或甲方指定的收貨人有權要求乙方對包裝損壞商品給予及時調(diào)換并有權拒收。被拒收的商品乙方應及時運返,對甲方造成的相應損失乙方應承擔賠償責任。
第六條交貨及驗收
一、交貨
1、交貨時間:乙方在接到甲方訂貨通知后,應在___內(nèi)送到。
2、交貨地點:乙方應將商品送到甲方的營業(yè)場所或甲方指定的其他地點。
3、運輸及保險費用由乙方承擔。
二、驗收
1、驗收由甲方商管課人員會同超市工作人員,依據(jù)甲方開立的訂貨單進行驗收。如發(fā)現(xiàn)乙方提供的商品在質(zhì)量、包裝、標識、有效期等方面存在不合格情況,甲方有權拒收。乙方應將商品運回,并承擔相應的費用及責任。
2、乙方同意向甲方提供有正確的北__通用產(chǎn)品條碼___商品條碼的商品,否則甲方有權拒收無正確條碼的商品。稱重商品條碼由乙方按照甲方提供的標準自行制作粘貼,費用由乙方承擔。
3、在交貨時,驗收由甲方與乙方雙方人員共同參加,根據(jù)《訂貨單》做外觀和數(shù)量上的清點,并進行抽驗,乙方因故不在場時,由甲方本著誠信的原則自行驗貨,驗貨結果視為乙方認可。
4、對于不能立即驗貨的`商品,甲方應妥善保管商品和包裝,乙方全權委托甲方在消費者選購時開箱驗貨。
第七條退換貨
一、消費者從甲方購買乙方提供的商品,造成消費者財產(chǎn)損害的,甲方按照消費者的要求退貨后,有權將該商品無條件地退回給乙方。
二、消費者從甲方購買乙方提供的商品,屬于國家規(guī)定或者乙方承諾實行“包修,包換,包退”的,甲方按照消費者的要求退貨后,有權將該商品無條件地退回給乙方。
三、消費者從甲方購買乙方提供的商品,在保修期內(nèi)兩次修理仍不能正常使用的,甲方按照消費者的要求退貨后,有權將該商品無條件退回給乙方。
四、消費者從甲方購買乙方提供的商品,依法經(jīng)有關行政部門認定為不合格的,甲方按照消費者的要求退貨后,有權將該商品無條件退回給乙方。
五、食品的退貨與換貨
1、凡符合以下基本條件,甲方提出退貨要求的,乙方均應無條件退貨保質(zhì)期至少還有_________天外包裝完整,無破損
2、凡符合以下基本條件,甲方提出換貨要求的,乙方均應無條件換貨,對于有保質(zhì)期的食品,凡是甲方在離保質(zhì)期到期日______天前以書面形式通知乙方的,乙方應無條件退貨或換貨,否則已過保質(zhì)期的商品貨款甲方有權單方從應支付乙方的貨款里自動沖減。
3、若乙方不同意退、換貨的,應與甲方進行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。
六、非食品的退貨與換貨非食品類的商品若出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權退貨。退還商品由乙方承擔運費,若此運費甲方先行支付,則乙方應在貨物運返之日起兩日內(nèi)支付運費或甲方在應支付貨款里沖減。
七、退貨換貨的業(yè)務流程
1、甲方采用向乙方提交“退貨單”的方式,通知乙方所需退換商品的名稱,規(guī)格,包裝,數(shù)量,價格,時間,地點。
2、退貨單之日起,乙方須在5個工作日從甲方的營業(yè)場所提取該退貨單所列的商品,并由乙方授權人員簽字或蓋章確認。
3、如果乙方未能在規(guī)定的時間內(nèi)將該條所述的退換商品提走,也沒有向甲方提交書面的延期提貨通知書的,則視為乙方放棄了上述退換商品的所有權,甲方可以自由處理該退換商品,所得收入歸甲方所有,并將上述退換商品的貨款從應付乙方的貨款中扣除。
八、凡符合上述所約定的退還貨條件,在任何時間內(nèi),乙方均不得以貨款的支付問題、訴訟等理由予以拒絕。
九、上述甲方向乙方提交“退貨單”的方式包括但不限于:
1、傳真:從甲方將退貨單發(fā)送至乙方的傳真機之時起1小時后視為有效提交。
2、電子郵件:從甲方將退貨單發(fā)送至乙方指定的電子郵件之時起視為有效提交。
3、特快專遞:從乙方任何人員簽收回執(zhí)后視為有效提交。
4、掛號信:從乙方任何人員簽收回執(zhí)后視為有效提交。
第八條進貨方式與貨款結算
一、進貨與結算方式:甲乙雙方可選擇下列之一種進貨與結算方式:
1、□經(jīng)銷:貨款結算:甲方結算部門根據(jù)“訂貨單”確定乙方的實際供貨數(shù)量,并根據(jù)訂貨單確定乙方所提供商品的單價,再根據(jù)這兩者確定乙方的送貨金額,扣除所約定的退貨金額以及按本合同或雙方以其他方式約定的費用后,即為應付乙方的貨款金額。
2、□代銷:貨款結算:甲方收到乙方的貨物后,以實際賣出的數(shù)量向乙方進行結算。甲方結算部門根據(jù)“訂貨單”確定乙方的實際供貨數(shù)量,并根據(jù)訂貨單確定乙方所提供商品的單價,再根據(jù)這兩者確定乙方的送貨金額,扣除所約定的退貨金額以及按本合同或雙方以其他方式約定的費用后,即為應付乙方的貨款金額。
二、貨款到期日的計算方法:可由雙方選擇以下任何一種方式來確定:
1、□收貨后_________天內(nèi)支付
2、□月結
3、□收貨后_________天內(nèi)付款_________%天內(nèi)付款_________%、
三、本合同期滿,若乙方終止與甲方合作,應以書面形式向甲方提出結算申請。經(jīng)雙方核對后,甲方向乙方出具結算通知書,乙方在收到結算通知書后____日內(nèi)對貨款進行確認。如對貨款結算有異議,應于收到結算通知書____日內(nèi)向甲方提出,逾期則視為乙方對結算通知單無異議。
四、乙方有下列情形之一者,甲方有權暫停支付乙方貨款:
1、乙方未按本合同及訂單的約定送貨
2、乙方所送貨物不符合本合同及訂單的約定
3、乙方所送貨物在甲方店內(nèi)連續(xù)4周的銷售額為零
4、乙方未按本合同或雙方的其他約定向甲方交納全部費用
5、乙方未按本合同的約定清理退貨或換貨
6、乙方連續(xù)三個月不送貨或連續(xù)三次送貨缺貨率在30%以上的
7、乙方在促銷期內(nèi)不送貨的。
五、乙方知道并遵守甲方的貨款結算支付須知。甲方的貨款結算支付須知詳見附件一。
六、如因乙方發(fā)票未及時送達、發(fā)票填寫不符合國家規(guī)定,或者未按甲方的結算支付須知及時提交相關票據(jù)而造成未能按時支付貨款,責任由乙方自行承擔。
七、甲方對乙方的發(fā)票要求:乙方應按甲方結算程序要求按時向甲方開具增值稅發(fā)票。
第九條滯銷商品的處理在帳期到達之前十天內(nèi),雙方需對商品的銷售情況進行檢查。對于滯銷商品雙方同意按下列方式處理:______________、
第十條丟失、破損、殘次商品的補償對于丟失、殘次、破損商品雙方同意按下列方式處理:______________________、
第十一條新品優(yōu)惠
一、新品是指甲方向乙方首次采購的商品。
二、為協(xié)助甲方盡早將新品上架,擴大銷售份額,乙方同意向甲方提供以下優(yōu)惠:
1、新品特別價格折扣:新品的所有首月訂貨單均享受其貨款_________%的價格折扣。
2、新品特別付款期:新品首月訂貨單特別付款期自動延長_________天。
三、上述條款不包括商品首次進店合作。
第十二條銷售獎勵
一、從合同生效時起至合同期限屆滿,乙方將以返傭的形式作為對甲方的銷售獎勵。
二、兌現(xiàn)上述返傭的結算周期是:□每一結款期□季度□半年□全年
三、返傭的計算方法:□實際送貨金額的_________%□一次性支付_________元,但不能低于實際送貨金額的2%、
四、返傭的支付方式:□現(xiàn)金□支票□貨款扣除□電匯
第十三條費用為促進商品的銷售和業(yè)務發(fā)展,乙方同意向甲方交納下列費用:
一、合作費凡新廠商要求進店銷售其商品,甲方將其相關資料錄入電腦系統(tǒng),并納入正規(guī)管理,視銷售規(guī)模的大小,乙方需交納一次性合作費補償由于供貨商某些不規(guī)范的行為:如政府部門檢查不合格等給甲方造成的損失。雙方約定此項費用為__________________元,用于合作成本分攤及補償。
二、消費者權益保證金
1、乙方同意向甲方支付_________元,作為消費者權益保證金。本合同簽訂之日起_________內(nèi),由乙方一次納。該保證金于本合同終止,乙方撤場后三個月無息返還給乙方。
2、如因乙方商品質(zhì)量等問題而引起顧客索賠,甲方有權以該保證金支付賠償金。保證金不足賠償?shù)牟糠,由乙方補足。甲方扣除保證金后,乙方須在接到通知后七天內(nèi)將保證金補足到上述款約定的數(shù)額。逾期未補足的,甲方有權從乙方銷售款中扣除差額部分補足保證金數(shù)額。
三、新品推廣費乙方增加新品時,應向甲方一次納新品推廣費,_________元每個新品。甲方應在商場內(nèi)接到新品后優(yōu)先將新品陳列在貨架明顯位置上一個月,一個月后恢復正常陳列。支付日期為新品陳列前一周內(nèi)。
四、特殊陳列費為滿足乙方做商品特價刺激消費者購買,同時突出乙方產(chǎn)品品牌形象,甲方在超市內(nèi)開辟空間提供陳列進行乙方產(chǎn)品促銷及產(chǎn)品展示。如乙方需要該項服務,應與甲方另行簽訂促銷陳列協(xié)議。
五、郵報費甲方定期會消費者做宣傳頁,乙方在其上設立自己的廣告頁面,樹立品牌形象。每個版位________元,甲方全年計劃推出_____期,乙方確定參加期,郵報費總計金額為_________元
六、促銷費甲方為促進乙方商品銷售,組織促銷活動。經(jīng)雙方協(xié)商,乙方向甲方交納促銷成本費_______元,并于合同簽訂之日起____日內(nèi)支付
七、水、電、物業(yè)及庫房管理費乙方商品在超市內(nèi)銷售產(chǎn)生的水、電費每月_________元,必須于次月____日前支付。乙方商品在超市內(nèi)銷售產(chǎn)生的物業(yè)管理費、庫房管理費每月_________元,必須于次月_________前支付。
八、上述費用的支付方式:□現(xiàn)金□支票□貨款扣除
九、如乙方不支持上述費用,應按每年度銷售金額的_________%作為甲方的銷售獎勵向甲方支付費用。
第十四條合同期限本合同有效期自________年____月____日起至________年____月____日止。
第十五條爭議的解決因本合同產(chǎn)生的一切爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,由_________市_________人民法院管轄。
第十六條其他
一、本合同自雙方簽字蓋章并由甲乙雙方加蓋騎縫章之日起生效。
二、本合同未盡事宜,雙方應另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
三、本合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
四、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同共計_________頁,其中合同主文_________頁,附件_________頁。
第十七條本合同以“□”的為選擇項,適用的劃“√”,不適用的劃“215”。
第十八條乙方在簽訂本合同時須提供包括但不限于以下文件
一、法人營業(yè)執(zhí)照副本或個體工商戶營業(yè)執(zhí)照復印件
二、組織機構代碼證復印件
三、法定代表人身份證明或身份證復印機
四、稅務登記證及一般納稅人資格證復印件
五、商標注冊證明、使用許可證明及授權代理證明復印件
六、相關專利權屬證明復印件
七、營業(yè)代理人之授權委托書及身份證
八、進口商品商檢證明、關稅證明或進口商品報關單
九、與經(jīng)營商品有關的法律法規(guī)所規(guī)定的證件。注:上述文件均需復印件兩份并加蓋公章。
第十九條本合同附件包括附件
一:供貨商對帳、結帳須知。附件
二:供貨商送貨須知。
甲方______________乙方_____________
授權代表人________授權代表人________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:__________________簽訂地點:__________________
商品買賣合同9
原告:天津市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所:天津xxxxxxxxxxx
負責人:xxxxxxxxxxxx 職務:董事長
被告:天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司
住所:天津xxxxxx,郵編xxxx
負責人:xxxx 電話:xxxxxx
被告:zzzzzzzzz公司
住所:天津市xxxxxxxx
負責人:xxxxxxx 電話:xxxxxxxxxxxxxxx
訴訟請求:
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權登記手續(xù);
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產(chǎn)權登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;
3、訴訟費用由二被告承擔;
事實和理由:
20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業(yè)有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統(tǒng)稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業(yè)提供連帶保證責任。
20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權登記手續(xù)。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業(yè)的違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業(yè)應當賠償原告因此遭受的經(jīng)濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續(xù)辦理完畢。
以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協(xié)議》、《預售款專用收據(jù)》、《補充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務,并承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。
此致
天津市xxxx人民法院
具狀人:
年 月 日
商品買賣合同10
原告: ,男, 漢族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: 。
被告: ,住 。
法定代表人: 。
訴訟請求:
1,請求判令被告繼續(xù)履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》;
2,請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金,暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3,本案訴訟費用由被告承擔。
事實及理由:
年 月 日,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致簽訂了《商品房買賣合同》。合同第三條,“原告購買被告商品房為第 層 號房,該房屋建筑面積共 平方米”。
第五條,“計價方式及價款,1,按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米 元,總金額 元”。
第七條,“付款方式及期限,原告在簽訂本合同時一次性付清房款”。
第十六條,“被告承諾與 年 月 日前,取得前款規(guī)定的土地房屋權屬證書,交付給原告”。被告不能在前款約定期限內(nèi)交付權屬證書,雙方同意按照下列約定處理:2,約定日期起90日后,被告仍不能交付權屬證書或者登記證明的,雙方同意按下列1,2項目處理:“(2)原告不退房,被告自約定日期至實際交付權屬證書或登記證明之日止,按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂后,原告按照合同的約定,于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定,在 年 月 日前,不僅未交付房屋,也未將土地,房屋權屬證書交付給原告,致使原告到目前為止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行合同義務,均未果。
原告認為,合同簽訂后原被告雙方應充分履行合同義務,被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書的行為已經(jīng)嚴重違約。因此,為維護本人合法權益,特訴至人民法院請求支持我方訴請。
此致
區(qū)人民法院
具狀人:
年 月 日
商品買賣合同11
甲方:(買方)____________________
乙方:(賣方)____________________
簽訂地點:________________________
一、成交房屋:_____________________________________________________
二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計劃。
三、房屋交付日期:_______年______月______日。
四、雙方協(xié)商房屋單價一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元,電視天線費每戶____________元。
六、預購付款結算辦法
1.簽訂協(xié)議時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行協(xié)議,無權請求返還定金。乙方不履行協(xié)議,應當雙倍返還甲方定金。協(xié)議履行完定金可抵作購房價款。
2.自簽訂協(xié)議后,甲方應在10日內(nèi)預付第一次購房價款。工程主體完工后預付第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。
甲方逾期付款,按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行協(xié)議,應提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋,甲方亦可解除協(xié)議。乙方在___日內(nèi)返還預收房款,不計利息。
八、本協(xié)議自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑒證后正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的,由乙方在限期內(nèi)負責維修。
十、產(chǎn)權歸屬:_______________________________________________________
十一、如需提供擔保,另立協(xié)議擔保書,作為本協(xié)議附件。
十二、解決協(xié)議糾紛的方式:___________________________________________
十三、本協(xié)議正本二份,副本_______份。
十四、其他約定事項:______________________________________________ __
甲方(買方)______________ 乙方(賣方)_____________
單位名稱(章)____________ 單位名稱(章)___________
地址:______________________ 地址:_____________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_______________
委托代理人:________________ 委托代理人:_______________
電話:______________________ 電話:_____________________
開戶銀行:__________________ 開戶銀行:_________________
賬號:______________________ 賬號:_____________________
郵政編碼:__________________ 郵政編碼:_________________
鑒(公)證意見:__________________
鑒(公)證機關(章)____________
經(jīng)辦人:__________________________
商品買賣合同12
出賣人(以下簡稱甲方):
法定代表人:聯(lián)系電話:
注冊地址:郵政編碼:
營業(yè)執(zhí)照號碼:
開戶行:賬號:
委托代理人(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構):
法定代表人:聯(lián)系電話:
注冊地址:郵政編碼:
營業(yè)執(zhí)照號碼:
房地產(chǎn)經(jīng)紀機構資格證書編號:
開戶行:賬號:
買受人(以下簡稱乙方):
國籍/法定代表人:身份證(護照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:
地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話:
委托代理人:
國籍/法定代表人:身份證(護照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:
地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房地產(chǎn)交易管理條例》、《天津市房屋權屬登記條例》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況
該商品房銷售許可證號:
商品房座落:區(qū)、縣路、道、街。
設計用途,建筑結構,建筑層數(shù)為層。建筑面積平方米,其中:套內(nèi)建筑面積平方米,公共部位分攤建筑面積平方米。
商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。
商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為年,自年月日至年月日止。
第二條商品房價款
商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為元(幣種:),價款為元(幣種:),計(大寫)。
第三條商品房交付及交付日期
商品房竣工,經(jīng)驗收合格后方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不
得交付使用。
甲方于年月日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第種方式處理:
1、變更合同。
2、解除合同。
第四條乙方付款形式及付款時間
雙方約定,乙方按下列第種形式付款,商品房正在新建商品房預售資金監(jiān)管中的,乙方應將全部商品房價款存入甲方新建商品房預售資金監(jiān)管賬號::
1、一次性付款的,乙方應于年月日前,一次性存入商品房全部價款元。
2、貸款付款的,乙方應于年月日前,一次性存入商品房首付款元,其余價款辦理貸款。
3、分期付款的,乙方應于年月日前,一次性存入商品房首付款元;年月日前,一次性存入商品房二次付款元;年月日前,一次性存入商品房尾款元。
第五條甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在日內(nèi)的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方在向甲方追究已付款利息的同時,還有權按照下列第種約定,追究甲方違約責任:
1、合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的?向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的?向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。
第六條乙方逾期付款的處理
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,逾期在日內(nèi)的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第種約定,追究乙方違約責任:
1、合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的?向甲方支付違約金。
2、解除合同。乙方應每日按商品房價款的?向甲方支付違約金。
第七條商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權證記載面積為法定依據(jù)。商品房建筑面積與甲方銷售建筑面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建筑面積與銷售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條商品房質(zhì)量及保修責任
甲方交付的商品房的質(zhì)量和設備等應符合國家有關規(guī)定和甲方的承諾(見附件三),未達到國家規(guī)定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
在乙方正常使用情況下,甲方應按照如下約定履行保修責任:
1、地基基礎和主體結構。
2、墻體。
3、防水。
4、墻面、地面。
5、門窗、五金件。
6、電梯。
7、消防設施、設備。
8、通訊設備。
9、供冷熱系統(tǒng)設備。
10、二次供水設施。
11、電器插座、開關、管線。
12、精裝修。
因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第九條商品房配套設施運行的約定
下列配套設施運行日期約定如下:
1、上水。
2、下水。
3、供電。
4、燃氣(氣源種類)。
5、暖氣。
上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在日內(nèi)采取補救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,并且每項還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十條商品房設計變更的約定
甲方未征得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環(huán)境布局(見附件四)。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內(nèi)與乙方協(xié)商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除合同。解除合同的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接
商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續(xù),提供房屋質(zhì)量保證和使用說明的相關材料,交接房屋鑰匙。
第十二條商品房權屬登記
雙方約定,在下列第種期限內(nèi),辦結房屋權屬轉移登記:
1、自初始登記完畢之日起日。
2、訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。
3、。
由于甲方的原因,未能在上述期限內(nèi)辦結房屋權屬轉移登記的,按下列第種約定處理:
1、合同繼續(xù)履行。甲方應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十三條商品房預告登記
雙方按下列第種約定,辦理房屋權屬預告登記:
1、乙方向房屋權屬登記機關申請房屋權屬預告登記。
第十四條前期物業(yè)管理
甲方已向乙方明示已經(jīng)備案的《天津市前期物業(yè)管理服務合同》及《業(yè)主公約》,乙方對該合同及公約相關內(nèi)容予以書面確認,并承諾遵守。
第十五條權屬糾紛和債權債務糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十六條爭議處理
本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第種方式處理:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第十七條合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見附件六)。
附件一至附件六均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十八條合同份數(shù)
本合同連同附件共頁,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十九條合同生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。
甲方:乙方:
年月日年月日
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
附件一:商品房屋平面圖
附:商品房方位圖;分門分層平面圖(1:100或1:200),將該商品房圈紅,加蓋騎縫章。
附件二:商品房抵押、租賃等情況
________________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
附件三:商品房質(zhì)量、設備等情況
________________________________________________________
________________________________________________________
附件四:商品房房屋設計、環(huán)境布局等情況
_______________________________________________________
附件五:建筑節(jié)能
各項能源消耗指標:
節(jié)能措施及保護:
保溫工程保修期:
附件六:補充合同
______________________________________________________
合 同 登 記 備 案 欄
經(jīng)辦人:
年月日
商品買賣合同13
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
甲方根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關規(guī)定,通過xx方式,取得北京市xx區(qū)(縣)xx地塊的土地使用塊,土地面積為xx平方米,土地使用年限xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止,國有土地使用證號為xx。甲方在上述地塊上建設的xx現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權證(證號為xx)。經(jīng)北京市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,北京市商品房銷售許可證號為xx。乙方自愿購買甲方的xx房屋,房屋用途為xx。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉讓給乙方。雙方經(jīng)協(xié)商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條xx房屋,建筑面積為xx平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積xx平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權過戶之日起至xx年xx月xx日止。
上述面積已經(jīng)房地局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣xx元,價款合計為(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整(小寫:元)。乙方預付的定金xx元,在乙方最后一次付款時轉為購房價款。
第三條乙方同意在本契約簽定xx日內(nèi)將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:
銀行帳號:
第四條甲方同意在xx年xx月xx日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質(zhì)量監(jiān)督部門出具的《北京市建設工程質(zhì)量合格證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:xx。甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設工程質(zhì)量條例》及有關規(guī)定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會或業(yè)主管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽定本契約后三十日內(nèi),持本契約和有關證件到北京市xx房地產(chǎn)交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關規(guī)定申領房地產(chǎn)權屬證件。辦理上述手續(xù)時發(fā)生的稅費,由雙方依照有關規(guī)定繳納。
第七條本契約生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之xx(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過xx日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率人民幣計算。
第八條本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之xx(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過xx日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充協(xié)議,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第(大寫數(shù)字)種方式解決糾紛。
(一)提交北京仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本xx份,房地產(chǎn)交易管理部門壹份。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
法定代表人:
法定代表人:
身份證號碼:
身份證號碼:
地址:
地址:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
郵政編碼:
郵政編碼:
代理人:
代理人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
商品買賣合同14
出售人:_____
代理人:_____(以下簡稱甲乙方)買受人:_____
雙方根據(jù)《市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關規(guī)定,簽訂本合同。
1.甲方同意將坐落在市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價的_____%________年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。
3.乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。
4.乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫)_____元。
5.乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。
7.乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
9.甲乙雙方按規(guī)定辦理有關手續(xù),交付有關手續(xù)費和產(chǎn)權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。樣書.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。樣本.本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
12.本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):_____乙方(簽章):_____代表人(簽章)____
____年____月____日立于
商品買賣合同15
甲方:商貿(mào)有限公司 乙方: 甲乙雙方本著共同發(fā)展、誠實守信、互惠互利的原則,為了明確甲乙雙方的責任和義務,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、雙方責任: 甲方責任:
1、甲方所供酒水飲料產(chǎn)品,必須符合產(chǎn)品的質(zhì)量標準,如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或者達不到標準,乙方無條件退貨或換貨。
2、甲方需按乙方所需產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量按時送貨,不得以任何借口拒絕送貨時間。
3、在本合作協(xié)議書有效期內(nèi),甲方調(diào)整產(chǎn)品價格,應及時通知乙方,經(jīng)雙方協(xié)商按市場價格定價,在同等條件下以優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的原則。
4、甲方負責送貨到乙方指定的地點,由甲方承擔運輸費用。 乙方責任:
1、乙方每月必須提供準確、真實的銷售情況,并及時向甲方業(yè)務反應。
2、按照雙方協(xié)商的結算方式在合同期內(nèi)結算貨款。
二、結算方式:
以甲方送貨單為準,甲乙選擇:□現(xiàn)結;□周結; □月結;為甲乙雙方結算周期。甲乙雙認可若選擇周結,則每周二結算上周貨款,若選擇月結則每月____日結算上月貨款。
三、供貨種類:
三、合同期限:
本協(xié)議有效期限自________年____月____日至________年____月____日止。
四、本協(xié)議未盡事項,甲乙雙方另行協(xié)商,本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方代表簽字生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。
五、甲乙雙方若產(chǎn)生爭議,應本著和平友好的方式解決。若和解不成,可向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
甲方(簽章) 乙方(簽章) ________年____月____日
【商品買賣合同】相關文章:
商品買賣合同04-24
商品買賣合同03-22
商品買賣合同05-28
商品買賣合同模板09-16
手商品買賣合同09-07
石材商品買賣合同09-07
標準商品買賣合同10-06
商品買賣合同(大全)06-30
商品混凝土買賣合同04-22
標準商品買賣合同10-22