- 水電工程施工合同書(shū) 推薦度:
- 電工施工合同 推薦度:
- 電工施工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
電工施工合同(集合15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多,它也是實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。合同有不同的類(lèi)型,當(dāng)然也有不同的目的,下面是小編精心整理的電工施工合同,希望能夠幫助到大家。
電工施工合同1
發(fā)包單位: (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)法定代表人: 地址:
承包單位: (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)法定代表人: 地址:
風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則。經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條:工程地點(diǎn):________________________。
第二條:工程內(nèi)容:________________________。
第三條:承包方式:乙方包工包料。
第四條:工程價(jià)款及調(diào)整
1、工程價(jià)款:_______元。
2、發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整:
。1)甲方代表確認(rèn)的工程量增減;
(2)甲方代表確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(3)工程造價(jià)管理部門(mén)公布的價(jià)格調(diào)整;
(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關(guān)損失;
(5)合同條款以外得其他增減或調(diào)整。
第五條:付款方式
1、工程款支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬。
2、工程付款:該工程由乙方墊資,工程竣工后政府安排資金到位,甲方一次性支付工程款。
3、本工程稅金由乙方到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)自行繳納。
第六條:合同工期
1、雙方商定總工期為_(kāi)______天。開(kāi)工日期:________年____月____日;風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書(shū)中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工程可以順延。
(1)甲方不能按合同約定提供開(kāi)工條件;
。2)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。3)工程款未按時(shí)支付;
。4)不可抗力(如地震臺(tái)風(fēng)火災(zāi)等)。
3、由甲方責(zé)任造成的工期延誤,甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費(fèi)用,相應(yīng)順延工期。
4、乙方如無(wú)正當(dāng)理由拖延工期,每超過(guò)一天罰款元,反之每提前一天獎(jiǎng)勵(lì)元。但獎(jiǎng)罰累計(jì)不超過(guò)總造價(jià)得2%。
第七條:工程質(zhì)量要求風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格對(duì)工程使用的材料和工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝,進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查,作好質(zhì)量檢查記錄,并向甲方遞交自檢報(bào)告。
2、乙方的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須取得省級(jí)以上計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū),并經(jīng)州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)可,方可從事質(zhì)量檢測(cè)工作,檢測(cè)人員必須持證上崗。
第八條:材料設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、本工程所需材料、設(shè)備一般由承包方組織供應(yīng),按規(guī)定需群眾投工投勞備運(yùn)砂石料等,承包方應(yīng)積極配合。
2、所有材料、設(shè)備、成品、半成品均附有合格證,都要經(jīng)甲方檢查驗(yàn)收,簽交物資驗(yàn)收合格單,方可進(jìn)場(chǎng),已進(jìn)場(chǎng)的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場(chǎng)證書(shū),不得運(yùn)出場(chǎng)外。
3、已進(jìn)場(chǎng)的物資,若發(fā)現(xiàn)不合格,供料一方必須迅速將其運(yùn)出場(chǎng)外。
4、沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)試驗(yàn)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等,均不得用于本工程,若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果,由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任
1、甲方:
(1)進(jìn)場(chǎng)前天內(nèi),甲方必須將施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場(chǎng)地,并在乙方進(jìn)場(chǎng)前辦妥本工程報(bào)建和消防以及施工許可證等有關(guān)手續(xù);
。2)負(fù)責(zé)解決施工場(chǎng)地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;
。3)按時(shí)支付工程款項(xiàng);
。4)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關(guān)系及施工次序,保證乙方順利施工;
(5)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底;
(6)組織施工現(xiàn)場(chǎng)的隱蔽工程變更工程的驗(yàn)收和簽證工作;
。7)負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
。8)組織工程竣工驗(yàn)收工作。
2、乙方:
(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進(jìn)度情況;
(2)做好施工安全防范措施,確保施工安全;
。3)負(fù)責(zé)做好材料、設(shè)備的`采購(gòu)和保管工作;
。4)遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定,經(jīng)甲方代表同意,需辦理有關(guān)手續(xù)的,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,因乙方責(zé)任造成的罰款除外;
(5)參加工程竣工驗(yàn)收工作。
第十條:保修風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專(zhuān)用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。保修期限:工程竣工驗(yàn)收合格及甲方在驗(yàn)收證書(shū)簽字之日起計(jì)算,按國(guó)家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為_(kāi)____個(gè)月。
第十一條:工程停建或緩建:
1、因政策調(diào)整,人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏、緩建,是合同不宜繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂工程停緩建協(xié)議。
2、工程停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好已完工和已購(gòu)材料設(shè)備器具的保護(hù)及移交工作,并將自有機(jī)械設(shè)備,以及人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,并支付撤出的一切費(fèi)用,同時(shí)按合同支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。
3、已訂貨的材料設(shè)備器具等款項(xiàng),由甲方承擔(dān),應(yīng)退貨的由訂貨方負(fù)責(zé)退貨,不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。
第十二條:違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過(guò)明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
1、乙方不能按甲方的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工要求施工,甲方有權(quán)終止合同。
2、按經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)規(guī)定,如工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,甲方有權(quán)要求乙方對(duì)工程限期處理或返工,費(fèi)用乙方自理。不按甲方意見(jiàn)返工,甲方有權(quán)不支付費(fèi)用。
3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔(dān),由甲方造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、施工中若發(fā)現(xiàn)乙方不能按設(shè)計(jì)要求和工期組織施工或保證施工質(zhì)量,進(jìn)度達(dá)不到要求時(shí),甲方有權(quán)終止合同,變更施工隊(duì)伍,由此所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第十三條:糾紛處理承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),提請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)調(diào)解,調(diào)解無(wú)效時(shí),可向____________人民法院起訴。
第十四條:其它
1、如甲方要求變更工程內(nèi)容,改變安裝范圍及條件,應(yīng)征得乙方的同意,并辦理書(shū)面簽證工程竣工驗(yàn)收后按實(shí)際工程量結(jié)算,否則乙方有權(quán)拒絕設(shè)計(jì)和施工。
2、工程款項(xiàng)必須匯入合同指定的乙方銀行帳號(hào),否則因此引起的法律糾紛由甲方負(fù)責(zé)全部責(zé)任。
第十五條:合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗(yàn)收交接和竣工結(jié)算后,除有關(guān)保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿(mǎn)后有關(guān)保修條款終止。
第十六條:本合同一式____份,其中:甲方____份,乙方___份,均具有同等法律效力。
發(fā)包單位:
法定代表人:___
_____年____月____日
承包單位:
法定代表人:____
____年____月____日
電工施工合同2
甲 方:
乙 方:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則,為了明確雙方的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系,經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)就乙方承接甲方安防監(jiān)控工程事宜達(dá)成如下條款,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
工程范圍:網(wǎng)絡(luò)綜合布線(xiàn)
工程內(nèi)容:設(shè)備購(gòu)置、系統(tǒng)綜合布線(xiàn)、設(shè)備安裝和調(diào)試
簽約地點(diǎn):
第二條 設(shè)備要求及設(shè)備清單
乙方向甲方所提供的設(shè)備應(yīng)當(dāng)是全新的且是合同指定的產(chǎn)品。
設(shè)備清單詳見(jiàn)本合同的附件1,該設(shè)備清單由雙方在簽訂本合同時(shí)一并予以確認(rèn),經(jīng)簽字蓋章后作為本合同不可或缺的部分。
第三條 工程款及支付方式
本合同項(xiàng)下的工程款總額為¥ 元整,大寫(xiě):人民幣 整。 甲方應(yīng)在合同簽署之日起3個(gè)工作日內(nèi),將款項(xiàng)按下列支付方式支付至以下其中一個(gè)賬戶(hù)。
1.對(duì)公賬戶(hù):開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):廣州市申爵利電子科技有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行:建設(shè)銀行廣州海珠支行 賬號(hào):440021330
2.對(duì)私賬戶(hù):開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):曾祥輝
開(kāi)戶(hù)銀行:交通銀行 賬號(hào):62226xxxxxxx3462569
工程款支付方式為:
1、本合同簽定后 3 日內(nèi),甲方支付乙方總工程款的 30% 作為預(yù)付款,即¥ 元整,大寫(xiě):人民幣 整。預(yù)付款到位后乙方開(kāi)始安排設(shè)備的采購(gòu),并根據(jù)甲方通知后按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。
2、乙方接甲方通知進(jìn)場(chǎng)后,開(kāi)始施工后的5天內(nèi)甲方按照工程進(jìn)度支付乙方總工程款的 30% ,即¥ 元整,大寫(xiě):人民幣 整。
3、乙方對(duì)工程安裝調(diào)試完畢后,由甲、乙雙方相關(guān)人員組建驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收,驗(yàn)收合格并穩(wěn)定運(yùn)行一周后,經(jīng)雙方簽字確認(rèn),甲方應(yīng)在 5 日內(nèi)支付乙方總工程款的 35% ,即¥ 元整,大寫(xiě):人民幣 元整。剩余工程款總額的 5% 做為兩年質(zhì)保金,保修期一年屆滿(mǎn)后 5日 內(nèi)支付5%,¥ 元整,大寫(xiě):人民幣 元整即給乙方。
4、上述工程款包括工程設(shè)備、部件及其運(yùn)輸、安裝、調(diào)試和兩年期的設(shè)備保修、維護(hù)費(fèi)用,但不包括經(jīng)甲方同意所增加的預(yù)算外工料費(fèi)用。乙方已經(jīng)全面考察甲方場(chǎng)所,并保證本合同附件表格中所列設(shè)備及工料已經(jīng)足夠滿(mǎn)足安裝設(shè)施所需。對(duì)于超出部分,甲方不予承擔(dān)相關(guān)工料費(fèi)用。
第四條 工程建設(shè)期限
合同簽訂,預(yù)付款到位后,根據(jù)甲乙雙方商定日期,最多不超過(guò)7天入場(chǎng),整個(gè)施工工期為 天( 年 月 日開(kāi)工, 年 月 日以前乙方按照設(shè)計(jì)要求完成設(shè)備安裝調(diào)試,并能正常投入使用)
第五條 產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調(diào)試要求
1、乙方按照要求向甲方提供符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正品設(shè)備,不得以任何理由以次充好。未經(jīng)甲方同意不得隨意更改方案,并提供各設(shè)備有關(guān)品質(zhì)證明書(shū),合格證,說(shuō)明書(shū),相關(guān)軟件資料文件等。
2、乙方保證本項(xiàng)目所供產(chǎn)品為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝,內(nèi)外包裝完好無(wú)損,若不能達(dá)到要求,甲方有權(quán)立即要求乙方更換合格產(chǎn)品直至合同解除。由此帶來(lái)的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)乙方提供供貨證明,經(jīng)甲方驗(yàn)收,不得以次充好,以假充真,如發(fā)現(xiàn)非正品一律以一賠十。
3、在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)在5個(gè)工作日內(nèi)完成安裝布局設(shè)計(jì)圖紙,在甲方對(duì)設(shè)計(jì)圖紙確認(rèn)后,方能開(kāi)始設(shè)備安裝、調(diào)試,要求做到布局合理、布線(xiàn)規(guī)范,便于使用和維護(hù),符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方付清總工程款的 60% 后,應(yīng)負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)安裝和調(diào)試的必要條件,做好施工方的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,積極為乙方提供良好的工作環(huán)境。條件具備后,甲
5、系統(tǒng)安裝、調(diào)試過(guò)程中如有不符合技術(shù)要求的,應(yīng)立即返工直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
6、乙方施工過(guò)程中需保證以下起碼標(biāo)準(zhǔn):
(1)所有線(xiàn)路封閉,不存在任何管線(xiàn)外露;
(2)所有隱蔽工程在甲方檢驗(yàn)并書(shū)面確認(rèn)后進(jìn)行隱蔽;
(3)所有線(xiàn)路排線(xiàn)科學(xué)、有序,不存在任何可能導(dǎo)致線(xiàn)路混亂不清、短路的情況。
7、由甲方提供安裝場(chǎng)地和電源。
第六條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證
1、布線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn):乙方綜合布線(xiàn)方案,嚴(yán)格遵照國(guó)際《綜合布線(xiàn)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50311-20xx。
2、乙方所供設(shè)備均以生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),該等設(shè)備應(yīng)能達(dá)到系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的要求,若不能達(dá)到要求,甲方有權(quán)要求乙方立即更換產(chǎn)品,由此帶來(lái)的損失由乙方承擔(dān)。
3、乙方對(duì)綜合布線(xiàn)、設(shè)備質(zhì)保期限為兩年。
4、工程完工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方保證在甲方提出后24小時(shí)內(nèi)派人員檢修。
第七條 工程設(shè)備的驗(yàn)收
1、甲方付清預(yù)付款后,乙方應(yīng)及時(shí)將工程設(shè)備及其部件運(yùn)送到甲方指定的地方,乙方應(yīng)要求甲方驗(yàn)收后書(shū)面確認(rèn),由乙方負(fù)責(zé)保管,領(lǐng)料。
2、甲乙雙方在工程結(jié)束后,將根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的書(shū)面驗(yàn)收單進(jìn)行設(shè)備、部件和安裝工程費(fèi)款項(xiàng)結(jié)算。
第八條 技術(shù)支持及售后服務(wù)
1、在系統(tǒng)正式投入施工后,乙方保證派遣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按施工的不同階段指導(dǎo)實(shí)施,并保證進(jìn)度。
2、乙方的施工安裝調(diào)試應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行,并接受甲方的監(jiān)督。
3、乙方為甲方培訓(xùn)2名操作人員,要求能達(dá)到正確使用和維護(hù)設(shè)備。
4、乙方承諾質(zhì)保期內(nèi)如遇產(chǎn)品質(zhì)量和系統(tǒng)調(diào)試問(wèn)題,經(jīng)電話(huà)面授無(wú)法解決的,乙方將在5小時(shí)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行故障排查和解決有關(guān)問(wèn)題。
第九條 驗(yàn)收和移交
1、系統(tǒng)調(diào)試開(kāi)通壹周內(nèi),由乙方書(shū)面通知甲方組織驗(yàn)收,并提供相關(guān)資料。甲乙雙方主管部門(mén)組成驗(yàn)收小組,驗(yàn)收小組由雙方各指派2名人員組成,驗(yàn)收小組對(duì)系統(tǒng)作全面驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后各方簽字確認(rèn),簽注驗(yàn)收結(jié)論,并由乙方移交給甲方。
2、如甲方在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)收的,則視為默認(rèn)工程驗(yàn)收通過(guò)。
第十條 設(shè)備保修
1、乙方所提供合同內(nèi)設(shè)備,從驗(yàn)收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按規(guī)定處理。在質(zhì)保期內(nèi),若產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或維修。質(zhì)保期滿(mǎn)后,設(shè)備維修時(shí),乙方按成本計(jì)算。更換的產(chǎn)品必須為新品,且質(zhì)保期從更換之日起算。
2、出現(xiàn)簡(jiǎn)單技術(shù)問(wèn)題時(shí),乙方應(yīng)提供電話(huà)咨詢(xún),4小時(shí)內(nèi)解決問(wèn)題。電話(huà)咨詢(xún)無(wú)法解決的,對(duì)復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題,乙方應(yīng)24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)重大技術(shù)問(wèn)題應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。若48小時(shí)仍不能排除故障的,則應(yīng)由乙方提供不低于原設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的備用產(chǎn)品保證乙方的正常使用。
3、系統(tǒng)開(kāi)通后壹年內(nèi)如出現(xiàn)使用故障,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,如故障是因人為或意外引起的,需調(diào)換的設(shè)備或零件的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
第十一條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)中途變更工程的規(guī)模、設(shè)備規(guī)格、安裝地點(diǎn)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失;
(2)無(wú)合理理由,中途解除合同,甲方支付乙方違約金,違約金為未履行部分工程款總額的40%;
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供場(chǎng)地等輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工期間的損失;
(4)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)根據(jù)逾期款額和預(yù)期期限按照日千分之五向乙方償付違約金;
(5)甲方拒絕接收設(shè)備和部件,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的的來(lái)往運(yùn)費(fèi)及額外產(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等乙方實(shí)際所發(fā)生的損失;
(6)由于保管不善致使乙方提供的設(shè)備及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)乙方的以下行為構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)更換、重做、維修等義務(wù)外,直接影響甲方正常工作進(jìn)展,或有其他嚴(yán)重違約情形的',甲方可單方解除合同,并不承擔(dān)相應(yīng)的賠付責(zé)任:
A、提供的設(shè)備不符合附件清單所列明細(xì)或技術(shù)要求;
B、未按合同規(guī)定的期限交付工程;
C、未按合同規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)要求交付工程。
(2)乙方未提供設(shè)備保質(zhì)、保修服務(wù),或乙方提供的保質(zhì)、保修服務(wù)未達(dá)到合同約定要求的,甲方除要求乙方繼續(xù)承擔(dān)相關(guān)義務(wù)外,可拒絕支付質(zhì)保金。
(3)乙方未能按時(shí)完成項(xiàng)目工程的按照調(diào)試,影響甲方正常工作開(kāi)展的,乙方按照每天工程款總額的0.5%作為逾期滯納金支付給甲方;甲方?jīng)]有按照工程進(jìn)度支付相應(yīng)款項(xiàng)給乙方的,每逾期一天按照工程款總額的0.5%的滯納金支付給乙方。
(4)因乙方提供的設(shè)備及零配件質(zhì)量問(wèn)題或施工過(guò)程中的疏漏導(dǎo)致甲方損失,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十二條 責(zé)任免除
1、因甲方不正確的保管、使用、操作等行為引起的產(chǎn)品乃至系統(tǒng)問(wèn)題,應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任。
2、發(fā)生不可抗力造成一方或雙方損失的,均應(yīng)當(dāng)免除對(duì)方責(zé)任。但應(yīng)當(dāng)采取積極措施盡量減少損失,損失擴(kuò)大的,由該方承擔(dān)責(zé)任。
第十三條 合同的變更和解除
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十四條 施工期間出現(xiàn)乙方員工工傷事故,由乙方自行負(fù)責(zé)。施工期間出現(xiàn)如乙方損壞甲方財(cái)產(chǎn),由乙方照價(jià)賠償。
第十五條 合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權(quán)代表簽字之日起生效。
2、本合同在設(shè)備保修、維護(hù)期屆滿(mǎn)之日終止。
第十六條 糾紛處理及其他
1、本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),依法向合同簽訂地人民法院起訴。
2、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。附件與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表簽字:年 月 日
代表簽字: 年 月 日
電工施工合同3
甲方:
乙方:
依照中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑小安裝工程及維修承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方簽訂合同如下:
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程建設(shè)地點(diǎn):烏恰縣文化體育廣播電視和旅游局
3、工程內(nèi)容:施工維修
5、承包形式:包工包料
第二條合同工期:年月日至年月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
第四條合同價(jià)款
第五條合同價(jià)(大寫(xiě)):
。ㄐ(xiě)):合計(jì):元
第五條甲方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可單方終止合同并責(zé)令乙方賠償一切損失。
2、在乙方保證質(zhì)量完成全部工程后支付工程款的義務(wù)。
第六條乙方權(quán)利和義務(wù)
1、要求甲方提供圖紙和施工方案,協(xié)同辦理開(kāi)工前的手續(xù)。
2、所有的.施工材料必須是合格產(chǎn)品。
3、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格造價(jià)具體以建筑工程預(yù)算書(shū)為準(zhǔn)。
4、乙方必須按要求施工、如期完工、保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)。工程完工后及時(shí)清除場(chǎng)地內(nèi)的全部雜物。
第七條付款方式
1、竣工后經(jīng)驗(yàn)收合格一次性付清。
第八條未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決
以上合同除不可抗力外和自然災(zāi)害無(wú)權(quán)無(wú)過(guò)失單方解除合同。
合同份數(shù):一式三份
后附詳細(xì)清單
發(fā)包方(蓋章):承包方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
合同訂立時(shí)間:合同訂立時(shí)間:
電工施工合同4
甲方: 乙方:x
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際,甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就本工程施工事宜協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng):x行政中心幼兒園10KV配電工程電力線(xiàn)管非開(kāi)挖110PE線(xiàn)管頂管工程
2、工程地點(diǎn):x行政三路
3、承包范圍:本次110PE電力穿線(xiàn)管頂管工程所需的所有工作內(nèi)容
4、承包方式:包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數(shù)為:5天。即從20x年9月13日20x年9月17日
第三條 甲方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)向乙方免費(fèi)提供施工現(xiàn)場(chǎng)材料、機(jī)具堆放場(chǎng)地、施工用水用電接駁點(diǎn)。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同約定及時(shí)支付工程款。
第四條 乙方應(yīng)承擔(dān)的工作與責(zé)任
1、乙方在本合同生效后,應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)做好開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作,施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號(hào)、化工、供熱、排水管線(xiàn)。查找,收集管線(xiàn)資料,借助管線(xiàn)儀查找。將管線(xiàn)的位置、深度、走向用油漆標(biāo)記在地面上。用坐標(biāo)紙繪制管線(xiàn)分布平面圖、剖面圖備用;在施工過(guò)程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方應(yīng)在施工場(chǎng)地做初步地質(zhì)調(diào)查,查清地層結(jié)構(gòu),地質(zhì)成份,地下水埋深。目前,鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工,要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工,必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現(xiàn)場(chǎng)的水源,現(xiàn)場(chǎng)缺水,施工前備好水。
4、負(fù)責(zé)辦理本頂管工程相關(guān)的.一切政府批文、批件及相關(guān)法律、法規(guī)手續(xù),若因此造成的責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5、乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的設(shè)備和人身安全,做好防盜、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、嚴(yán)格遵守電力部門(mén)的有關(guān)規(guī)定,不準(zhǔn)私自開(kāi)啟,操作電力門(mén)的電氣設(shè)備,如有違反,造成一切責(zé)任及損失由乙方自己承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)主動(dòng)配合甲方進(jìn)行階段工程質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收,做好記錄。
8、乙方保證工程質(zhì)量,嚴(yán)格按有關(guān)行政主管部門(mén)的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范、技術(shù)要求施工,按期完成工程內(nèi)容。
9、乙方應(yīng)文明施工,做到工完、料凈、場(chǎng)地清,費(fèi)用已包含在工程總價(jià)中。
第五條 工程價(jià)款及支付
1、本工程包干價(jià),單價(jià)為x元/米,按水平方向直線(xiàn)長(zhǎng)度結(jié)算。
2、本工程施工完畢,驗(yàn)收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結(jié)清工程款。
第六條 工程質(zhì)量驗(yàn)收
1、驗(yàn)收方式:乙方應(yīng)向甲方提供本工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,材料質(zhì)檢合格證書(shū)。工程應(yīng)滿(mǎn)足甲方符合電力質(zhì)量要求布線(xiàn)的通暢管道,對(duì)驗(yàn)收不合格的工程應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修理、更換、其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物,通過(guò)多方努力確實(shí)不能頂管成功達(dá)到電力管穿線(xiàn)要求,乙方無(wú)條件撤離現(xiàn)場(chǎng)并不能要求甲方支付任何工程款。
2、驗(yàn)收時(shí)間:甲方接到乙方完工報(bào)告后2日內(nèi)組織竣工驗(yàn)收,逾期不組織竣工驗(yàn)收,則視為本工程質(zhì)量全部合格。
第七條 違約責(zé)任
如一方擅自終止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的義務(wù),應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因此而給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 爭(zhēng)議的解決方式
如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致意見(jiàn),任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充合同、補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
授權(quán)代表人:
授權(quán)代表人:
電話(huà):
電話(huà):
簽章日期: 年 月 日
簽章日期: 年 月 日
電工施工合同5
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,就××××××××工程達(dá)成如下協(xié)議,為了明確甲、乙雙方各自的權(quán)利、責(zé)任義務(wù),根據(jù)國(guó)家合同法及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成以下條款:
一、工程名稱(chēng):××××××××廠(chǎng)房吊頂工程
二、工程地點(diǎn):×××××××××××號(hào)
三、吊頂單價(jià):含17%增值稅均價(jià)46元/㎡
此價(jià)格含主材、輔料及配件和人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、搭架等全部費(fèi)用。
四、吊頂材料:天誠(chéng)牌600×600紙面防潮石膏板(石膏板須提供消防檢驗(yàn)合格資料)、得地50×14×1.0主龍骨、五杰牌T24烤漆黑線(xiàn)凹槽副龍骨、∮8鍍鋅絲桿。實(shí)到材料如與所提供的樣品不符,甲方有權(quán)責(zé)令乙方更換材料或單方解除施工合同,所造成工期延誤按第六條執(zhí)行。
五、工程價(jià)款及工程結(jié)算:工程預(yù)算以施工圖工程量為準(zhǔn),預(yù)算額××××元,最終根據(jù)完成的實(shí)際工程量及合同單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
六、工程工期:根據(jù)甲乙雙方商定,乙方備料5天,于20xx年11月8日進(jìn)場(chǎng)施工,20××年××月25日前完成所有工程安裝。在乙方安裝過(guò)程中,如遇不可抗拒自然因素,工期順延。如乙方原因造成工期延誤,甲方在工程結(jié)算時(shí)按照延期天數(shù)扣除乙方工程預(yù)算總價(jià)0.5%每天的工程結(jié)算款。
七、付款方式:
(1)工程付款:乙方人員、材料全部到場(chǎng)后5天內(nèi),甲方支付乙方預(yù)算總價(jià)款40%,竣工驗(yàn)收合格后,乙方提供全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票給甲方,甲方在收到全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票并扣除工程總價(jià)5%質(zhì)保金后付清余款。
(2)工程保質(zhì)期:保修期限為一年,自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。工程保修期內(nèi)若工程未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題甲方應(yīng)如數(shù)退還乙方質(zhì)保金。
八、雙方責(zé)任:
甲方:
1、提供施工圖紙1套。
2、提供乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的施工通電及施工場(chǎng)地。
3、監(jiān)督乙方做好現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)工作,協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系。
乙方:
1、嚴(yán)格按甲方要求進(jìn)行施工,不得隨意更改設(shè)計(jì),若出現(xiàn)責(zé)任事故其責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失一切由乙方承擔(dān)。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)后,在1天內(nèi)編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì),施工技術(shù)措施,質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施并上報(bào)甲方備案。
3、乙方在施工期間,做好安全生產(chǎn)、文明施工,尊重甲方單位駐派人員,并處理好與各施工單位的關(guān)系。
4、乙方不得將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位或個(gè)人施工。
九、質(zhì)量驗(yàn)收:
1、乙方在工程安裝過(guò)程中,嚴(yán)格按照甲方要求和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,如未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)要求乙方返工,直至符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程安裝質(zhì)量檢查、驗(yàn)收的簽證單,作為工程款結(jié)算支付的依據(jù)。
3、乙方在施工過(guò)程中,無(wú)條件服從監(jiān)理工程師和甲方的質(zhì)量檢查。
4、由乙方自行采購(gòu)的材料,必須提供質(zhì)量檢驗(yàn)合格資料,堅(jiān)決杜絕使用不合格的材料。
十、安全管理:
1、乙方必須認(rèn)真貫徹國(guó)家的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī),牢固樹(shù)立安全生產(chǎn),責(zé)任重于泰山的高度責(zé)任感,建立完善的安全管理機(jī)構(gòu),嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,加強(qiáng)安全管理工作,強(qiáng)化安全技術(shù)措施的.實(shí)施,并接受甲方和地方安檢部門(mén)的監(jiān)督和檢查。
2、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)特殊工種人員的安全管理工作,堅(jiān)持持證上崗。
3、對(duì)于從事高空作業(yè)的施工人員,必須設(shè)置必要的安全設(shè)施和配備防護(hù)用品,對(duì)于危險(xiǎn)地段,設(shè)置必要的警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施。
4、乙方必須重視施工現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)和消防防火工作,杜絕發(fā)生安全責(zé)任事故。如果施工中發(fā)生機(jī)械設(shè)備損壞、材料損失以及施工人員安全事故,所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
十一、違約、仲裁:
1、甲、乙各方不得無(wú)正當(dāng)理由拒不履行合同。如一方違約,對(duì)方有權(quán)按《經(jīng)濟(jì)合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,違約方必須賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。違約金按工程承包預(yù)算總價(jià)10%進(jìn)行處罰。
2、甲、乙雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí),雙方友好協(xié)商解決,當(dāng)不能協(xié)商時(shí),可按當(dāng)?shù)胤捎嘘P(guān)程序執(zhí)行,其發(fā)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。
十二、其他:
1、乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部施工人員的教育和管理,保持好施工設(shè)施和施工場(chǎng)地的環(huán)境衛(wèi)生。
2、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
電工施工合同6
為明確責(zé)任,保障雙方利益,保證工程的順利進(jìn)行,甲方與乙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎(chǔ)上,按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),根據(jù)本工程的具體情況,于 年 月 日在 簽署本合同。
鑒于:
1.甲方委托乙方負(fù)責(zé) 工作。
2.乙方承諾按照甲方的要求,依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的合同價(jià)格,在本合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)、保量的完成上述工作,圖紙范圍內(nèi)如有錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng),概由乙方自行承擔(dān)。
3.乙方作為有經(jīng)驗(yàn)的承包商,在投標(biāo)及簽訂本合同前已充分了解、研究并考慮到現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和行業(yè)等現(xiàn)狀、 (總承包工程)項(xiàng)目的'進(jìn)展情況、全部施工圖紙、技術(shù)說(shuō)明、承包范圍、工地周邊環(huán)境、交通道路、現(xiàn)場(chǎng)條件、包裝運(yùn)輸及二次搬運(yùn)、人員、材料、機(jī)械、安全施工、冬(雨)季施工、夜間及節(jié)假日施工、外地施工、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期間的氣候影響、甲方對(duì)工期和質(zhì)量的要求、設(shè)計(jì)及工程變更、成品和半成品的保護(hù)、檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收、樣品、工程管理、工程保險(xiǎn)、所有稅費(fèi)的規(guī)定和繳納等因素。
甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1.工程概況
1.1.工程名稱(chēng):
1.2.工程地點(diǎn):
1.3.承包范圍:
1.4.本工程采用總承包方式,包人工、包材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗(yàn)、包維護(hù)、包風(fēng)險(xiǎn)、包驗(yàn)收合格、包質(zhì)保期維修。
1.5.本工程乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意不得分包,乙方若擬對(duì)部分工程采取分包,須上報(bào)甲方,征得甲方書(shū)面同意后方可實(shí)施,并實(shí)行分包對(duì)乙方負(fù)責(zé),乙方對(duì)甲方負(fù)責(zé)的責(zé)任制。由乙方對(duì)全部工程的質(zhì)量、安全、工期、文明施工等負(fù)完全責(zé)任。
2.工期及施工進(jìn)度
2.1.本工程絕對(duì)日歷工期為 日,
開(kāi)工日期: ;
竣工日期: 。
以上日期如有變化,以監(jiān)理單位的進(jìn)場(chǎng)通知或甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。
2.2.以上工期已充分考慮可能出現(xiàn)的除雙方約定的不可抗力外各種外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。
3.合同價(jià)款
本合同為固定總價(jià)合同,合同總價(jià)為 元(大寫(xiě): )。
4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
5.附則
5.1.本合同采用漢語(yǔ)語(yǔ)言文字書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。
5.2.本合同適用中國(guó)內(nèi)地現(xiàn)行的法律、法規(guī)。
5.3.本合同自甲乙雙方法定代表人或其合法的委托代理人簽字,加蓋甲乙雙方公章,且乙方向甲方提交履約保函后生效。
5.4. 本合同一式 份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí) 份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(公章): 承包方(公章):
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
法定代表人(或授權(quán)人): 法定代表人(或授權(quán)人):
主管領(lǐng)導(dǎo): 主管領(lǐng)導(dǎo):
經(jīng)辦人:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日 年 月 日
電工施工合同7
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃?xì)庥邢薰,住所地__________
法定代表人:__________,職務(wù)經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號(hào)民事判決,現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請(qǐng)求:
請(qǐng)求依法撤銷(xiāo)原判,發(fā)回重審,或查明事實(shí)后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對(duì)內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰驹V訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由:
原判認(rèn)定事實(shí)不清,要求上訴人承擔(dān)本案連帶責(zé)任于法無(wú)據(jù)。
首先,原判認(rèn)定內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰綺______項(xiàng)目部是內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼清e(cuò)誤的。
內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄔO(shè)立的法人企業(yè),自公司成立以來(lái),從未設(shè)立任何項(xiàng)目部,更未設(shè)立河南__項(xiàng)目部。原判認(rèn)為“_______燃?xì)夤镜腳______項(xiàng)目部與_______簽訂合作協(xié)議”無(wú)事實(shí)根據(jù)。上訴人認(rèn)為,內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰九c內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部不是同一主體,不存在隸屬關(guān)系,也無(wú)法律上的任何利害關(guān)系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開(kāi)展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù),但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的.河南_____建設(shè)工程有限公司,雙方簽訂有《建設(shè)工程施工合同》。上訴人與河南_______建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項(xiàng)目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔_項(xiàng)目部簽訂的燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議與上訴人無(wú)關(guān),原判將河南__項(xiàng)目部認(rèn)定為上訴人的公司屬牽強(qiáng)附會(huì)。
上訴人認(rèn)為,本案應(yīng)當(dāng)舉證證明內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部是否具有民事主體資格,是否具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,設(shè)立內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)是誰(shuí)。以上問(wèn)題弄清楚了,其他問(wèn)題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定,查明以上事實(shí)舉證責(zé)任在被上訴人張_______一方。原判在沒(méi)有查明以上事實(shí)的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱(chēng)就認(rèn)定是上訴人公司的行為是不負(fù)責(zé)任的。
其次,原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無(wú)據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過(guò)程中受到傷害,應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設(shè)工程有限公司,河南_______建設(shè)工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒(méi)有建筑資質(zhì)的王_______,對(duì)于張_______在工作中受到的傷害應(yīng)當(dāng)由王_______承擔(dān)賠償責(zé)任,河南_______建設(shè)工程有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任,現(xiàn)原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任有悖法律規(guī)定。
總之,原判認(rèn)定事實(shí)不清,要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無(wú)據(jù)。望二審法院依法準(zhǔn)入上訴人上訴請(qǐng)求。
此致
_______中級(jí)人民法院
上訴人:_______燃?xì)庥邢薰?/p>
_____年_____月_____日
電工施工合同8
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號(hào)碼:
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
身份證號(hào)碼:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家其他法律、法規(guī),經(jīng)過(guò)甲、乙雙方充分協(xié)商,本著平等、公正、自愿的原則,簽訂本協(xié)議,雙方共同遵守,嚴(yán)格履行。
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍及施工內(nèi)容:消防弱電穿線(xiàn)、安裝、調(diào)試(不含配電室氣體滅火)
四、計(jì)價(jià)方式:按設(shè)備每點(diǎn)元計(jì)算(以消防主機(jī)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn))。以上價(jià)格不含稅、不開(kāi)發(fā)票。
五、施工工期:以主合同工期一致、滿(mǎn)足甲方進(jìn)度要求,并不影響項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃。
六、承包方式:人工費(fèi)承包。
七、工程材料要求:
1、本工程材料由甲方提供,乙方對(duì)不符合要求的材料可提出異議,若甲方同意使用,由此造成的責(zé)任、損失,由甲方自行承擔(dān)。
2、甲方進(jìn)場(chǎng)材料必須符合現(xiàn)行“施工驗(yàn)收規(guī)范”規(guī)定,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
3、甲方進(jìn)場(chǎng)材料必須按規(guī)定及時(shí)送檢、提供合格證及檢驗(yàn)報(bào)告等,需經(jīng)監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,乙方方可進(jìn)行施工。
4、乙方應(yīng)節(jié)約用水用電,對(duì)甲方的各種材料合理使用,不得浪費(fèi),做到工完場(chǎng)清,垃圾自行清理,由于乙方原因,破壞土建已經(jīng)完成的成品,由乙方負(fù)責(zé)賠償,所有由乙方施工的項(xiàng)目,必須做好成品保護(hù),直至竣工驗(yàn)收合格并移交給建設(shè)單位后為止。
八、結(jié)算方式及付款方式:
1、乙方應(yīng)在每月1日前申報(bào)上個(gè)月(1-31日)完成工程量,合同外工程量應(yīng)另列計(jì)算清單并說(shuō)明原因,由甲方審核后并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表評(píng)定合格后每月15-20日支付進(jìn)度款。每月按進(jìn)度支付已完成工作量的80%人工費(fèi)。
2.工程完工消防驗(yàn)收合格并移交給建設(shè)單位后,乙方編制工程人工費(fèi)用結(jié)算書(shū)經(jīng)甲方審核后一個(gè)月內(nèi)再付17%,預(yù)留3%作為人工保修費(fèi)
3工程量分析(穿線(xiàn)部分占總工程量的35%,設(shè)備安裝部分占總工程量的35%,設(shè)備調(diào)試部分占總工程量的30%)
九、工程質(zhì)量:
本工程質(zhì)量要求為合格工程(相關(guān)職能部門(mén)規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)),乙方必須按照施工圖紙、有關(guān)圖集及施工驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)施工,若因乙方原因造成驗(yàn)收不合格,乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十、文明、安全施工:
1、乙方參加施工人員必須穿著整齊,嚴(yán)禁赤膊進(jìn)場(chǎng),文明施工。
2、乙方安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)自己施工區(qū)域內(nèi)安全巡查,監(jiān)督工作,做到安全施工。
3、做到使用材料堆放有序及做好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理工作,保持施工場(chǎng)所整潔衛(wèi)生,當(dāng)日工完場(chǎng)清。
4、由于乙方施工原因造成的安全事故,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。、
十一、乙方按圖施工完成后,若甲方要求變更或增加的施工項(xiàng)目,則費(fèi)用另計(jì)。
十二、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)按工程進(jìn)度及時(shí)支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方承擔(dān),乙方有權(quán)暫停施工,追討已施工完成部分工程款;若驗(yàn)收合格后,甲方仍未按合同約定支付工程款,乙方有權(quán)暫停甲方使用所安裝消防設(shè)施,直至甲方按約定付款時(shí)為止,所造成的一切責(zé)任損失均由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)及時(shí)提供材料,如材料原因造成的.經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)提前報(bào)送材料清單,以便甲方有足夠的時(shí)間采購(gòu)。
3、甲方免費(fèi)提供乙方水、電、施工條件,工具由乙方自理。
4、乙方在施工過(guò)程中,必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求,甲方的《施工組織設(shè)計(jì)》及“技術(shù)安全交底”要求進(jìn)行施工操作,保證所施工的工程質(zhì)量達(dá)到合同所約定的質(zhì)量要求,若施工質(zhì)量達(dá)不到合同要求和圖紙要求,乙方必須無(wú)條件返工整改至符合要求。
5、所有安裝必須配合土建工程施工,服從建設(shè)單位或監(jiān)理單位合理安排,保證按期完成。
如乙方無(wú)法按期完成工程進(jìn)度,甲方有權(quán)單方提出清退處理,乙方不得有異議,并按已完成工作量的60%給予結(jié)算.
6、乙方在施工過(guò)程中,必須做到節(jié)約用料,若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)材料現(xiàn)象,甲方有權(quán)給予處罰。
7、工程完工后,乙方提供技術(shù),配合、協(xié)助甲方組織驗(yàn)收。
十三、其他事項(xiàng):
1、施工圖紙中的廣播算半個(gè)點(diǎn)數(shù),多線(xiàn)盤(pán)按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算,其他點(diǎn)數(shù)以消防主機(jī)顯示點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)。
2、7、8、9#樓上部如出現(xiàn)預(yù)埋管道堵塞及漏埋,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方并以書(shū)面形式體現(xiàn),以便甲方處理。
3、地下室如出現(xiàn)管道堵塞及漏埋,由乙方自行處理,甲方楖不負(fù)責(zé)。
十四、本合同未競(jìng)事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議效力同等,若協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
十五、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即產(chǎn)生法律效力。本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,效力等同。工程款付清后,本合同自行失效。
甲方:乙方:
開(kāi)戶(hù)行:開(kāi)戶(hù)行:
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
簽訂日期:簽訂日期:
電工施工合同9
合同編號(hào):
XX小區(qū)送電工程建設(shè)協(xié)議書(shū)
工程名稱(chēng): XX小區(qū)二期送電工程 建設(shè)單位:XX開(kāi)發(fā)有限公司
實(shí)施單位:
簽訂日期:
茲因建設(shè)需要,甲乙雙方就本合同所列供電工程的辦理業(yè)務(wù),為經(jīng)雙方自愿,協(xié)商一致,簽定本合同,并共同履行。
合同雙方當(dāng)事人:
建設(shè)單位:XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
法定代表人(簽章): 聯(lián)系電話(huà):
委托代理人(簽章): 聯(lián)系電話(huà):
實(shí)施單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
負(fù)責(zé)人(簽章):
委托代理人(簽章): 聯(lián)系電話(huà):
第一條:乙方承擔(dān)的送電工程建設(shè)任務(wù)
工程名稱(chēng):XX送電工程
工程地址:XXXXXXX
工程竣工后按實(shí)際面積計(jì)算,費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)增減。
第二條:甲乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任如下:
(一)甲方負(fù)責(zé)按照供電部門(mén)審定的設(shè)計(jì)圖紙建設(shè)小區(qū)配電室、箱變的土建房屋、基礎(chǔ)、小區(qū)紅線(xiàn)內(nèi)電力土建管線(xiàn)、橋架、樓內(nèi)通道的建設(shè)。
。ǘ┮罁(jù)供電部門(mén)提供的高壓供電方案配合乙方到規(guī)劃部門(mén)辦理路由批復(fù)手續(xù)。
乙方責(zé)任如下:
。ㄒ唬┚用褡≌簭墓╇娋(xiàn)路(或變電站、開(kāi)閉站的電纜接頭)至居民表計(jì)以上的所有供配電設(shè)施。
。ǘ┕ㄔO(shè)施:從供電線(xiàn)路至計(jì)量點(diǎn)以上的所有供配電設(shè)施。
(三)送電工程費(fèi)包括以上兩條供配電設(shè)施的前期、設(shè)計(jì)、材料和設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試等費(fèi)用。
(四)乙方在施工過(guò)程的安全由乙方負(fù)責(zé)。
第三條:合同金額及付款方式
經(jīng)雙方商議,合同總金額為人民幣 XXX元,大寫(xiě)肆佰陸拾陸萬(wàn)元整。(甲方前期購(gòu)買(mǎi)的變壓器等裝臵費(fèi)用150萬(wàn)元,施工建設(shè)完工后資產(chǎn)無(wú)償移交給供電部門(mén)。)
甲方先交伍拾萬(wàn)元做為前期費(fèi)用。
如甲方交款逾期則工程送電日期順延。
第四條:規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定及違約責(zé)任
合同簽訂后,如有任何變更,甲方應(yīng)在有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)同意之日起3日內(nèi),書(shū)面通知乙方,如乙方已開(kāi)始設(shè)備材料采購(gòu),則本合同價(jià)款不變,如乙方還未開(kāi)始進(jìn)行設(shè)備材料采購(gòu),則按照變更后的工程量重新商定合同金額。
第五條:質(zhì)量保證
(一)乙方應(yīng)保證所建設(shè)的配套電力設(shè)施建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
(二)甲方應(yīng)保證按照乙方審定的設(shè)計(jì)圖紙向乙方提供配電設(shè)施用房及線(xiàn)路通道,并能滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,同時(shí)符合電力部門(mén)安全運(yùn)行要求。
第六條:甲方應(yīng)按約定的時(shí)間和要求完成以下工作:
(一)提供施工條件:甲方負(fù)責(zé)配合乙方進(jìn)行配電施工。辦理施工所需各種證件、批件和臨時(shí)用地;向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線(xiàn)路資料,保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;協(xié)助解決甲方紅線(xiàn)內(nèi)對(duì)乙方施工有干擾的外部條件。施工場(chǎng)地具備施工條件的要求及完成的`時(shí)間:開(kāi)工前使施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件,開(kāi)工后繼續(xù)協(xié)調(diào)遺留問(wèn)題。
。ǘ┨峁﹫(chǎng)地條件:負(fù)責(zé)辦理紅線(xiàn)內(nèi)青苗、樹(shù)木賠償,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理地下管線(xiàn)和臨近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹(shù)名木的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)房屋拆遷,清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。
。ㄈ┨峁┧娂敖煌l件:負(fù)責(zé)開(kāi)通公共通道與施工場(chǎng)地間的道路,滿(mǎn)足施工運(yùn)輸?shù)男枰。?fù)責(zé)在開(kāi)工前將紅線(xiàn)內(nèi)施工所需的水、電接至施工場(chǎng)地,滿(mǎn)足供應(yīng)需要。
。ㄋ模┨峁┘夹g(shù)資料:向乙方提供工程地質(zhì)報(bào)告以及水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)控制點(diǎn)等技術(shù)資料,并組織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底及現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)。甲方對(duì)其提供的上述資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
。ㄎ澹⿲(duì)已完工紅線(xiàn)內(nèi)的電力管線(xiàn),甲方應(yīng)協(xié)調(diào)其他施工單位注意保護(hù),如有損壞,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。
(六)提供開(kāi)放式、無(wú)遮攔的居民及底商的電表箱安放位臵,方便居民及底商客戶(hù)使用。
甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤,承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)支出及各項(xiàng)損失。
第七條:乙方應(yīng)按約定的時(shí)間和要求完成以下工作:
。ㄒ唬┐_保工程進(jìn)度與質(zhì)量:按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行施工,建立健全施工質(zhì)量保證體系。
。ǘ┮曳皆诩追郊t線(xiàn)內(nèi)施工,需接受甲方的調(diào)度安排,如因此引起工程延誤,則工期順延;甲方提供紅線(xiàn)內(nèi)其他管線(xiàn)圖,乙方注意對(duì)沿線(xiàn)已完工程進(jìn)行保護(hù),如有損壞,應(yīng)及時(shí)修復(fù)或賠償相關(guān)費(fèi)用。
(三)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)。
第八條:工程延期
對(duì)以下造成竣工日期推遲的延誤,工期應(yīng)相應(yīng)順延。
。ㄒ唬 工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
。ǘ 一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò) 8小時(shí)。
。ㄈ 不可抗力。
。ㄋ模 自甲方項(xiàng)目資料齊全遞交規(guī)劃部門(mén)之日起,建設(shè)工程規(guī)劃許可手續(xù)未在二個(gè)月內(nèi)辦理完畢。
(五) 約定或甲方代表同意順延的其它情況。
第九條:送電日期
甲方交納全部付款后,組織人員施工送電。
第十條:協(xié)議期限
協(xié)議期限自雙方簽字蓋章之日起,至合同履行完畢為止。
第十一條:違約
甲方不按約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)、支付款項(xiàng)及發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟(jì)支
電工施工合同10
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方): 工程(部分) 施工承包合同
甲方經(jīng) 文批準(zhǔn),建設(shè) 工程,已于 年 月 日經(jīng)過(guò)招投標(biāo),由乙方中標(biāo)承包。按照《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程項(xiàng)目批準(zhǔn)單位:
4、承包范圍和內(nèi)容:
5、 其他需要約定的工程概況內(nèi)容
第二條 工程期限
1、本工程開(kāi)工日期------年-------月-------日,竣工日期-----年----月-----日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延,并用書(shū)面形式確定順延期限。
(1)甲方在合同規(guī)定開(kāi)工日期前未能提供施工場(chǎng)地,道路、水、電源未能接通而影響施工。
(2)甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的設(shè)備、材料在交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有缺陷,需要修、配、改、代、換而影響進(jìn)度的。
(3)因設(shè)計(jì)變更而延誤工期的。
(4)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電累計(jì)8小時(shí)以上而影響進(jìn)度。人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第三條 工程總價(jià)
1、 本工程承包總價(jià)為人民幣-----------元。大寫(xiě)
2、工程的承包方式為按甲方審定的本工程預(yù)算總額承包,包工包料(其中:不含 )。
3、 預(yù)算、結(jié)算編制依據(jù):
4、遇下列情況,承包總價(jià)可作相應(yīng)調(diào)整:
(1)本工程承包總價(jià)為暫估價(jià),經(jīng)雙方確認(rèn)暫估價(jià)有變化;
(2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的費(fèi)用變化;
(3)經(jīng)雙方審查確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或工程量變更;
(4)經(jīng)甲方批準(zhǔn)在施工中增加了工程項(xiàng)目;
第四條 工程承包價(jià)款的支付與結(jié)算
1、本合同生效后,甲方向乙方支付工程預(yù)付款----------萬(wàn)元。
2、甲方收到乙方的工程進(jìn)度月報(bào)后,在-------天內(nèi)按核實(shí)的工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款,工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)的---------%時(shí),逐步按比例開(kāi)始扣回預(yù)期付款。
3、工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)的--------%時(shí),不再按進(jìn)度付款。待工程竣工驗(yàn)收合格、竣工資料交齊后的-------天內(nèi)支付到合同總價(jià)的--------%,其余-------%的價(jià)款留做質(zhì)保金,待質(zhì)保期滿(mǎn)后,未發(fā)生乙方責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題,甲方一次付清。
4、工程竣工驗(yàn)收合格后------內(nèi),乙方將竣工資料(含發(fā)生的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更竣工資料)送交甲方,經(jīng)甲方審核后辦理結(jié)算手續(xù)。
第五條 設(shè)備、材料供應(yīng)
1、以下設(shè)備、材料的供應(yīng)和費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),乙方在甲方指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取并負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)及運(yùn)輸費(fèi)用:
2、除甲方供應(yīng)以外的其他設(shè)備、材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)和費(fèi)用。
3、甲、乙雙方所提供的設(shè)備、材料在設(shè)備、材料到貨前一天應(yīng)相互及時(shí)通知,雙方組織有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱檢查、質(zhì)量驗(yàn)收。
4、甲、乙雙方所提供的設(shè)備、材料,必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并有產(chǎn)品合格證才能用于工程。任何一方認(rèn)為對(duì)方提供的材料、設(shè)備需要復(fù)驗(yàn)的,應(yīng)允許復(fù)驗(yàn)。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由要求復(fù)驗(yàn)方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的,由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)其復(fù)驗(yàn)、退換、返工、停窩工等一切費(fèi)用。
第六條 工程分包
1、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包。經(jīng)甲方同意分包的專(zhuān)業(yè)工程,乙方必須將分包人資質(zhì)交甲方備案后,乙方才可與符合資質(zhì)的分包人簽訂分包合同,否則,乙方將承擔(dān)違約責(zé)任,甲方將扣除分包部分合同款的 %的違約金。
2 、乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。
3、工程分包不能解除乙方任何責(zé)任與義務(wù)。乙方應(yīng)在分包場(chǎng)地派駐相應(yīng)管理人員,保證本合同的履行。分包人的任何違約行為或疏忽導(dǎo)致工程損害或給甲方造成其它損失,乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。
第七條 雙方權(quán)利、義務(wù)
1、甲方的義務(wù)和責(zé)任
(1)遵守法律、法規(guī)和規(guī)章
甲方應(yīng)在其實(shí)施本合同的全部工作中遵守與本合同有關(guān)的法律、并承擔(dān)由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責(zé)任。
(2)提供施工場(chǎng)地,提供開(kāi)工條件。
(3)提供設(shè)備材料
甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供合同約定應(yīng)由甲方提供的設(shè)備、材料及其他實(shí)物。
(4)發(fā)布開(kāi)工通知
甲方委托監(jiān)理工程師按合同規(guī)定的日期前向乙方發(fā)布開(kāi)工通知。
(5)提供已有的水文和地質(zhì)勘探資料
甲方應(yīng)向乙方提供已有的與本合同工程有關(guān)的水文和地質(zhì)勘探資料,對(duì)資料的真實(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),不對(duì)乙方使用上述資料所作的分析、判斷和推論負(fù)責(zé)。
(6)及時(shí)提供圖紙
甲方委托監(jiān)理工程師在合同規(guī)定的期限內(nèi)向乙方提供施工圖紙,并組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底。
(7)支付合同價(jià)款
甲方應(yīng)按合同規(guī)定支付合同價(jià)款和調(diào)整合同價(jià)款。
(8)工程竣工驗(yàn)收
甲方委托監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)或自行組織工程的竣工驗(yàn)收工作。
2、乙方的義務(wù)和責(zé)任
(1)遵守法律、法規(guī)和規(guī)章,按時(shí)完成各項(xiàng)承包工作。乙方應(yīng)在其負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作中遵守與本合同工程有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章,并保證甲方免于承擔(dān)由于乙方違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責(zé)任。
(2)提交施工組織設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和施工資料,并配合設(shè)計(jì)完成竣工圖。
(3)乙方應(yīng)按合同規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間要求,編制施工組織設(shè)計(jì)、施工措施計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和由乙方負(fù)責(zé)的施工資料,報(bào)送監(jiān)理工程師審批,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和施工方法的完備和可靠負(fù)全部責(zé)任;工程竣工后及時(shí)提交施工圖和有關(guān)變更、洽商,配合設(shè)計(jì)院完成竣工圖,否則乙方將承擔(dān)違約責(zé)任。
(4)施工準(zhǔn)備
乙方應(yīng)在接到開(kāi)工通知后及時(shí)按照施工組織設(shè)計(jì)要求,調(diào)遣人員和調(diào)配施工設(shè)備、材料進(jìn)入工地,按施工總進(jìn)度要求完成施工準(zhǔn)備工作。
(5)執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令
乙方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)出的與合同有關(guān)的任何指令,按合同規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間完成全部承包工作。
(6)文明施工
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定文明施工,并應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中提出施工全過(guò)程的文明施工措施計(jì)劃。
(7) 保證工程質(zhì)量
乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工圖紙和本合同中規(guī)定的質(zhì)量要求完成各項(xiàng)工作,對(duì)因自身原因引起的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。
(8)保證工程施工和人員的安全
乙方應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)定認(rèn)真采取施工安全措施,確保工程和由其管轄的人員、材料,設(shè)施和設(shè)備的安全,并應(yīng)采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財(cái)產(chǎn)遭受損害,對(duì)因自身原因引起的安全問(wèn)題負(fù)責(zé)。
按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護(hù)設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
對(duì)出現(xiàn)重大人身傷亡事故、重大設(shè)備事故和其他重大事故的,一經(jīng)確認(rèn),并對(duì)此而產(chǎn)生的后果負(fù)責(zé)。
(9) 保證工程施工進(jìn)度
乙方應(yīng)在保質(zhì)量、保安全的前提條件下,按照合同上的施工進(jìn)度要求按期完工,對(duì)因自身原因引起的總工期滯后,并對(duì)為此而產(chǎn)生的后果負(fù)責(zé)。
(10)環(huán)境保護(hù)
乙方應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章,并應(yīng)采取必要措施保護(hù)工地及其附近的環(huán)境,免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財(cái)產(chǎn)損失。
(11)采取有效措施
實(shí)施地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)交通、施工噪音、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的管理規(guī)定,并按相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。手續(xù)辦理完畢后,乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方。如因乙方的責(zé)任,造成甲方因上述事宜罰款,乙方還應(yīng)向甲方賠償因此產(chǎn)生的損失。因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件限制,對(duì)環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應(yīng)由乙方會(huì)同甲方事先報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
(12)設(shè)備及材料保管
乙方應(yīng)按照與甲方簽訂的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及材料代保管合同要求,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及材料進(jìn)行保管,但乙方不得擅自通知設(shè)備和材料廠(chǎng)家提前或推遲設(shè)備和材料的合同交貨期。
(13)報(bào)送工程進(jìn)度
每月 25日 前向甲方報(bào)送工程進(jìn)度月報(bào)表一式二份(包括工程量、工作量和形象進(jìn)度等)和《甲方供應(yīng)設(shè)備材料》月供應(yīng)計(jì)劃一式二份。
(14)完工清場(chǎng)和撤離
乙方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成工地清理并按期撤退其人員、施工設(shè)備和剩余材料。否則,甲方可代其處理。
(15) 工程維護(hù)和保修
工程在移交甲方前,乙方應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)照管和維護(hù),移交后乙方應(yīng)承擔(dān)保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)工作.若工程移交時(shí)尚有部分未完工程需在保修期內(nèi)繼續(xù)完成,則乙方還應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)該未完工程的照管和維護(hù)工作,直至完工后移交給甲方為止。
(16)完成工程總結(jié)
乙方應(yīng)在工程竣工投運(yùn)后(以工程啟動(dòng)時(shí)間安排為準(zhǔn))一月內(nèi),完成針對(duì)自身在本工程中對(duì)合同的執(zhí)行情況的工程總結(jié),并以電子文件(1份)和書(shū)面形式(四份)上交甲方。
第八條 合同適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律適用
合同文件的法律是國(guó)家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
施工應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。國(guó)家、電力行業(yè)沒(méi)有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第九條 施工圖紙要求
1、根據(jù)工程施工要求,甲方可向乙方提供完整的施工圖紙,并保證圖紙準(zhǔn)確且具有滿(mǎn)足施工要求的設(shè)計(jì)深度,乙方做好圖紙保密工作。
2、乙方如有要求增加圖紙份數(shù),甲方應(yīng)按約定的時(shí)間予以復(fù)制、交付,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準(zhǔn)確或設(shè)計(jì)深度不能滿(mǎn)足施工要求,應(yīng)及時(shí)通知甲方代表,酌情按合同約定處理。
4、乙方未經(jīng)甲方同意,不得將工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿(mǎn)后,除乙方存檔需要圖紙外,應(yīng)將全部圖紙退還給甲方。
5、乙方應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)保存一套完整的圖紙,以供有關(guān)人員進(jìn)行工程查驗(yàn)時(shí)使用。
第十條 工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收
1、質(zhì)量目標(biāo):
(1)保證貫徹和實(shí)施工程主要設(shè)計(jì)的技術(shù)原則及國(guó)家、行業(yè)頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程;
(2)杜絕重大質(zhì)量事故和質(zhì)量管理事故的發(fā)生;
(3)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):分項(xiàng)、分部工程合格率 %;
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的建設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表和管理人員、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表的檢查和監(jiān)督,確保工程質(zhì)量達(dá)到一次驗(yàn)收合格。
3、乙方應(yīng)按工程進(jìn)度,及時(shí)提供關(guān)于工程質(zhì)量的`技術(shù)資料,如材料、設(shè)備合格證、 試驗(yàn)、試壓、測(cè)試、報(bào)告等資料。材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位和甲方同意并簽證后,方可使用。
4、為了確保工程質(zhì)量,甲方委托 按國(guó)家規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程工程監(jiān)理。乙方必須接受甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
5、乙方應(yīng)按質(zhì)量驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,并及時(shí)將工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果送甲方。隱蔽工程必須經(jīng)甲方派駐代表、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)代表檢查、驗(yàn)收簽章后,方可進(jìn)行下一道工序。
6、重新檢驗(yàn)
雖經(jīng)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收,當(dāng)甲方認(rèn)為需要對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開(kāi)孔,并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格,甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加費(fèi)用,并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格,乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用,工期不得順延。
7、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方。其處理方案,應(yīng)經(jīng)甲方、設(shè)計(jì) 單位、監(jiān)理單位及質(zhì)量監(jiān)督單位共同研究確定,并經(jīng)甲方、設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施,一切費(fèi)用由乙方自負(fù)。
8、由于施工原因造成的低于施工圖設(shè)計(jì)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)甲、乙雙方及設(shè)計(jì)單位確認(rèn)確需返工者,一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
9、工程竣工后,乙方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料,并在工程竣工前5天以書(shū)面形式通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間,由甲方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
10、工程竣工驗(yàn)收,應(yīng)以竣工圖紙及說(shuō)明書(shū)、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改通知、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
竣工驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求,需要返工的工程,應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的,按雙方驗(yàn)收時(shí)商定的時(shí)間,由乙方負(fù)責(zé)修好再進(jìn)行檢驗(yàn)?⒐と掌谝宰詈髾z驗(yàn)合格的日期為準(zhǔn)。
驗(yàn)收合格后,雙方簽署竣工驗(yàn)收證書(shū),并將工程移交給甲方。如甲方拖延接收,其保管費(fèi)用和造成的損失由甲方承擔(dān)。
11、已竣工未驗(yàn)收工程,在驗(yàn)收前由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方不得動(dòng)用,若甲方已經(jīng)使 用,即視同已驗(yàn)收,由于乙方原因,應(yīng)交工驗(yàn)收而不交不驗(yàn)的工程,除按拖延工期條款外,并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12、其他
(1)質(zhì)量管理乙方應(yīng)建立和健全質(zhì)量保證體系,配備專(zhuān)職的質(zhì)量檢查人員,建立完善的質(zhì)量檢查制度。
(2)按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方對(duì)工程使用的材料和工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝,進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查,詳細(xì)作好質(zhì)量檢查記錄。
(3)施工中出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,必須無(wú)償返工。對(duì)后序施工造成較大影響的,不論最終結(jié)果如何,或出現(xiàn)永久性質(zhì)量缺陷。
(4)因乙方責(zé)任造成施工不當(dāng),或因自身原因造成設(shè)備和材料不合格或損壞 ,應(yīng)由乙方更換、返工,增加的費(fèi)用和工期延誤由乙方承擔(dān)。
(5)質(zhì)量爭(zhēng)議
對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十一條 安全施工
1、按照國(guó)家《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定,乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供符合要求的安全施工資質(zhì)的有關(guān)文件。
2、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程(包括有關(guān)的電業(yè)安全工作規(guī)程),制定切實(shí)可行的安全工作方案和各項(xiàng)安全措施,確保施工安全。
3、工程項(xiàng)目開(kāi)工前,乙方應(yīng)對(duì)所屬施工人員及其他有關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn),并經(jīng)考試合格后方可上崗工作。
4、甲方認(rèn)為需要和乙方簽訂安全協(xié)議并交納安全保證金的,乙方應(yīng)與甲方簽訂安全協(xié)議并向甲方交納安全保證金。
5、甲方對(duì)乙方的施工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。甲方安全監(jiān)督人員對(duì)乙方施工提出的安全整改意見(jiàn),乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。
6、乙方應(yīng)制訂嚴(yán)格的安全施工方案并認(rèn)真執(zhí)行,乙方在完成本工程過(guò)程中因違反安全規(guī)定、規(guī)程或制定的安全措施不合理,不認(rèn)真執(zhí)行安全措施等原因造成的自身人員或第三人的人身或財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)無(wú)條件承擔(dān)全部賠償責(zé)任。由此給甲方造成損失的,乙方將按實(shí)際損失賠償給甲方。
第十二條 附則
1、本合同在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)未盡事項(xiàng),雙方按《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定協(xié)商解決,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、除合同另有規(guī)定或甲方書(shū)面同意外,乙方不得將工程的全部或部分分包或轉(zhuǎn)包給其他單位和個(gè)人。
3、如合同中任何一方有需要保密的技術(shù)、圖紙、資料,對(duì)方應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)。
4、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋合同專(zhuān)用章(或公 章)之日起生效,至工程竣工交驗(yàn),結(jié)清工程尾款,保修期滿(mǎn)后自行失效。
5、本合同正本------份,其中甲方執(zhí)------份,乙方執(zhí)------份,副本-------份,正、副本具有同等法律效力。
6、合同簽約地點(diǎn): **市**區(qū)
甲方(蓋章): 法定代表人: 委托代理人:
乙方(蓋章): 法定代表人: 委托代理人
簽約日日
電工施工合同11
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)___________
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)___________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱(chēng):地點(diǎn):___________。
二、承包方式___________。
三、甲方責(zé)任
甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開(kāi)工條件。
甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
四、乙方責(zé)任.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證!財(cái)富值雙倍檢索優(yōu)先專(zhuān)屬展現(xiàn)同行交流
因乙方原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問(wèn)題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
五、工程質(zhì)量、安全及保修
乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
六、爭(zhēng)議及解決辦法未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭(zhēng)議:第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的'仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
七、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
開(kāi)戶(hù)行:___________戶(hù)名:___________賬號(hào):___________
_____年_____月_____日
電工施工合同12
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),結(jié)合全合同具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、承包方式:
5、開(kāi)工日期:
6、竣工日期:
第二條:工程造價(jià)及結(jié)算方式
按工程內(nèi)容進(jìn)行施工。工程總造價(jià)為 萬(wàn)元(人民幣)。
第三條:雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
甲方須委派駐工地代表。
甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)確認(rèn)工程量,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,隱蔽工程和中間驗(yàn)收由乙方自檢合同后通過(guò)甲方驗(yàn)收,驗(yàn)收合格甲方在驗(yàn)收記錄上簽字后進(jìn)行隱蔽工程的繼續(xù)施工,驗(yàn)收不合格,乙方在限定時(shí)間內(nèi)重新交驗(yàn),同時(shí)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方責(zé)任
乙方委派駐工地代表及相關(guān)技術(shù)人員。
乙方嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,施工中乙方采購(gòu)的材料須符合相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工程施工和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)在特定的期限處理,費(fèi)用自負(fù)。
乙方在施工完畢后負(fù)責(zé)及時(shí)向電管部門(mén)辦理驗(yàn)收,報(bào)批,備案等所有用電手續(xù),及時(shí)接火通電,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,做到交鑰匙工程。
第四條:施工工期
施工工期 小時(shí)。
第五條:工程款支付
1、工程款支付方式:按工程進(jìn)度支付工程款。
2、工程竣工驗(yàn)收后,支付39000元,余下1000元留作保修金,待質(zhì)保期滿(mǎn)后再行支付。
第六條:工程施工的安全措施
1、乙方設(shè)置專(zhuān)職安全員。
2、安全施工。乙方要嚴(yán)格遵守《電業(yè)安全工程規(guī)程》,按《大修、基建、更改工程組織、技術(shù)、安全三大措施》有關(guān)規(guī)定,制定安全施工作業(yè),操作規(guī)程和嚴(yán)格的'安全防護(hù)措施。因措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條:違約責(zé)任
合同簽訂后,雙方不得隨意變更合同內(nèi)容,不得違約,乙方延期開(kāi)工或者延期竣工后,按延期每日向甲方支付20x元違約金。
第八條:工程保修和保修金的支付
工程保修期為 年,期間發(fā)生的工程質(zhì)量問(wèn)題乙方負(fù)責(zé)無(wú)償維修及更換,保修金1000元,自工程交付驗(yàn)收后一年內(nèi)付清。
發(fā)包人:(公章) 地址:法定代表人:委托代理人:工地代表:電話(huà)號(hào)碼:郵政編碼:
承包人:(公章)地址: 法定代表人: 委托代理人: 工地代表: 電話(huà)號(hào)碼: 郵政編碼: 合同訂立時(shí)間:
電工施工合同13
發(fā)包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,在甲乙雙方完全清楚理解本合同條款的基礎(chǔ)上,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方承擔(dān)xx公司弱電工程有關(guān)事宜達(dá)成一致,簽訂本合同供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:本工程實(shí)行包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包驗(yàn)收。
二、乙方承包范圍
完成報(bào)價(jià)表中所包含的全部?jī)?nèi)容,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)使用功能。
三、合同價(jià)款
本項(xiàng)目合同包干價(jià)人民幣大寫(xiě): (小寫(xiě):¥ 元)。
四、工程工期
開(kāi)工日: 年 月 日;
完工日: 年 月 日。
乙方根據(jù)開(kāi)工日期、完工日期、實(shí)際施工工期的變化,按照甲方的要求調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃及施工組織方案。在合同約定的完工工期不變的情況下,調(diào)整及采取相應(yīng)的措施而增加的'任何費(fèi)用,均已包含在本合同價(jià)款內(nèi)。
五、付款方式
本合同簽訂后,主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)經(jīng)抽檢符合要求后三個(gè)工作日內(nèi)甲方支付乙方合同價(jià)約 %,人民幣 元定金,竣工驗(yàn)收合格后三日內(nèi)將余款結(jié)清。
六、甲方責(zé)任及工作
1、甲方應(yīng)提供乙方正常進(jìn)場(chǎng)施工的工作條件,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的全面組織協(xié)調(diào)工作。
2、甲方向乙方提供施工用電接口,電源容量由乙方提供需要數(shù)據(jù),乙方掛表計(jì)量,費(fèi)用由乙方自理。
3、在設(shè)備安裝、調(diào)試開(kāi)始時(shí),甲方即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員,以掌握弱電系統(tǒng)整體情況。
4、甲方負(fù)責(zé)組織本工程施工圖紙答疑工作,提供相關(guān)技術(shù)資料和支持。
5、接到乙方的驗(yàn)收通知后,甲方應(yīng)積極配合并承擔(dān)規(guī)定由甲方支付的費(fèi)用,組織相關(guān)單位和人員按時(shí)參加驗(yàn)收工作。
七、乙方責(zé)任及工作:
1、乙方必須保證嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)表中規(guī)定的設(shè)備品牌及型號(hào)提供全新的、未使用過(guò)的材料及設(shè)備,驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)乙方所購(gòu)材料及設(shè)備與附件報(bào)價(jià)表中的品牌或型號(hào)不相符的或有瑕疵的,甲方有權(quán)要求更換,乙方承擔(dān)由此引起的工期及費(fèi)用損失。
2、甲方負(fù)責(zé)提供施工用電源接駁位置,但到具體用電作業(yè)區(qū)的接線(xiàn)及計(jì)量表由乙方自費(fèi)接駁、安裝。
八、竣工驗(yàn)收
1、乙方對(duì)工程質(zhì)量自檢合格并符合本合同要求后,通知甲方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。
2、工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格符合本合同要求,乙方清理好場(chǎng)地可辦理場(chǎng)地移交,竣工驗(yàn)收合格證之日為竣工日。
九、工程保修
自工程竣工驗(yàn)收合格符合合同要求并將工程、資料全部移交之日起開(kāi)始計(jì)算保修期,保修期為二年,保修期內(nèi)由乙方保修并承擔(dān)維修費(fèi)用。
十、爭(zhēng)議的解決
雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,當(dāng)雙方協(xié)商不能達(dá)成一致,任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力;手寫(xiě)涂改雙方未同時(shí)蓋章無(wú)效;在甲乙雙方履行完各自義務(wù)后自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
電工施工合同14
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)務(wù)院建設(shè)部有關(guān)建設(shè)工程管理的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合山西省有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng):徐莊新村東3排2號(hào)加層
1.2工程地點(diǎn):徐莊新村東3排2號(hào)
1.3工程內(nèi)容:加層磚混結(jié)構(gòu)
第二條 工期
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間: 20______年6月6日 ;
計(jì)劃完工時(shí)間: 20______年 7 月 6 日
第三條 工程質(zhì)量要求期。
本工程按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范施工,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
第四條 承包方式及合同價(jià)款
5.1承包方式:包工包料。
5.2合同價(jià)款(大寫(xiě)):肆萬(wàn)陸仟元整
第五條 甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及甲方義務(wù)
甲方義務(wù):
甲方向乙方提供水、電接入
第六條 乙方義務(wù)
在保證質(zhì)量的'前提下保證工期、保證安全生產(chǎn),乙方在施工中應(yīng)采取妥善安全措施,乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力,違反操作規(guī)程等造成的安全事故的責(zé)任。
第七條 材料和設(shè)備
工程所需材料和設(shè)備,均由乙方采購(gòu),產(chǎn)品質(zhì)量必須合格。
第八條 安全施工
乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
第九條 工程分包
本項(xiàng)工程合同涉及內(nèi)容均應(yīng)由乙方完成,不得分包。
第十條 合同的生效與終止
本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算甲方付款完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
第十一條 合同份數(shù)
本合同一式貳份,甲方持壹份,乙方持貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
電工施工合同15
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條、 工程項(xiàng)目:
1. 工程名稱(chēng):
2. 工程地點(diǎn):
3. 工程范圍及內(nèi)容:綜合布線(xiàn)工程
乙方具體負(fù)責(zé):
(1) 綜合布線(xiàn)工程中的配管、配槽、穿線(xiàn)、底盒安裝
第二條、 工程期限:
1. 開(kāi)工日期:
2. 完工日期:
第三條、 工程計(jì)價(jià)方式:
本工程采用竣工圖定額計(jì)價(jià)法。采用20xx年《建筑與建筑群綜合布線(xiàn)系統(tǒng)預(yù)算定額》、《通信建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法》、《通信建設(shè)工程施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》、《通信建設(shè)工程費(fèi)用及預(yù)算定額的使用說(shuō)明》。
按照《通信建設(shè)工程費(fèi)用及預(yù)算定額的使用說(shuō)明》的規(guī)定,本工程為通信線(xiàn)路工程二類(lèi)工程,相應(yīng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照二類(lèi)工程計(jì)取。
工程決算以竣工圖為準(zhǔn)。該工程的工程造價(jià)以竣工決算為基礎(chǔ),工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由審計(jì)部門(mén)依照定額確認(rèn),工程最終造價(jià)以審計(jì)部門(mén)認(rèn)定為準(zhǔn)。工程最終審定的審減率超過(guò)8%,則超出部分由乙方承擔(dān)審計(jì)費(fèi)用。(審計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為審減額的4%計(jì)取)
第四條、 承包工程付款方式:
1. 合同簽訂后,在乙方進(jìn)入工地施工之日起10日,甲方先向乙方發(fā)放工程造價(jià)經(jīng)審計(jì)審定后的部分工程款。
2. 其他工程費(fèi)按照形象進(jìn)度付款至70%,每月25日由乙方向甲方報(bào)當(dāng)月的工程結(jié)算書(shū),一式四份,甲方對(duì)乙方所報(bào)的`書(shū)面結(jié)算進(jìn)行審核,審核后
10日內(nèi)向乙方支付所報(bào)進(jìn)度款的70%。
3. 系統(tǒng)工程結(jié)束, 竣工并調(diào)試驗(yàn)收合格后,工程造價(jià)經(jīng)審計(jì)審定后,甲方向乙方支付到合同款總額的95%。
4. 甲方留乙方工程款的5%作為質(zhì)保金, 調(diào)試并竣工驗(yàn)收合格一年后如未有質(zhì)量問(wèn)題,甲方向乙方支付全部余款。
【電工施工合同】相關(guān)文章:
電工施工合同07-27
水電工施工合同11-10
電工施工合同20篇12-12
電工施工合同15篇12-12
電工施工合同范本12-24
電工施工合同(15篇)03-03
電工施工合同(精選15篇)03-03
弱電工程外包施工合同11-18
弱電工程施工合同06-23
電工施工合同(匯編15篇)03-03