樓頂防水施工合同樣本

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的樓頂防水施工合同樣本 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

樓頂防水施工合同樣本 1

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》 及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內(nèi)

　　2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水

　　3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、 包文明施工。

　　三、 主材選用及工程價(jià)款等：

　　1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的.合格證書、材料檢 驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進(jìn)場開工 。

　　2、單價(jià)為 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計(jì)1638平方米），共計(jì)73710元。

　　四、 工期：20xx年xx月xx日—xx日。

　　五、 工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計(jì) 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體 改性瀝青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報(bào)告。

　　六、合同價(jià)款與支付方式 按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米45 元。不再另計(jì)任何費(fèi)用。 達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)， 由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　八、其他事項(xiàng)：

　　1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

　　年月日：

樓頂防水施工合同樣本 2

　　甲方：______________

　　乙方：____________

　　依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)

　　2、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水

　　3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價(jià)款等：

　　1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工

　　2、全部包工包料，單價(jià)為40元/平方。

　　3、面積：按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算。

　　四、工期：按甲方項(xiàng)目部所安排的進(jìn)度施工。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)

　　品合格證書和性能檢測報(bào)告。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗(yàn)收通過之日起計(jì)為五年。

　　六、合同價(jià)款與支付方式

　　按承包人實(shí)際完成的.、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米鋪貼面積40元。不再另計(jì)任何費(fèi)用。

　　達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。

　　九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　十、其他事項(xiàng)：

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方： ____________乙方：____________

　　____________年____________月____________日____________年____________月____________日

樓頂防水施工合同樣本 3

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的.原則，結(jié)合湖北省武漢市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點(diǎn)：____________

　　3、施工方案及材料說明：

　　第二條工期：

　　第三條工程質(zhì)量要求及工作范圍

　　1、保證材料質(zhì)量及工程質(zhì)量

　　2、第四條

　　第五條安全施工

　　乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護(hù)措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險(xiǎn)。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。

　　第六條驗(yàn)收及付款方式

　　乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期五年，五年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。

　　第七條付款方式

　　工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算，先付50%余下30%經(jīng)下雨不漏水驗(yàn)收后付款，剩下20%為質(zhì)量保證金，一年后付清。

　　第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)： ____________乙方(蓋章)：____________

　　甲方代表：(簽字)____________乙方代表(簽字)____________

　　____________年____________月____________日

樓頂防水施工合同樣本 4

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的`原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補(bǔ)作防水處理再鋪?zhàn)哉尘聿摹?/p>

　　第二條工期：____________--____________

　　第三條工程質(zhì)量要求及工作范圍

　　第四條合同價(jià)款：

　　第五條安全施工

　　乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護(hù)措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險(xiǎn)。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。

　　第六條驗(yàn)收及付款方式

　　乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。

　　第七條付款方式

　　工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算.

　　第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

　　甲方代表：(簽字) ____________乙方代表(簽字)____________

　　____________年____________月____________日

【樓頂防水施工合同樣本】相關(guān)文章：

樓頂防水施工合同06-23

樓頂防水施工合同5篇04-23

樓頂防水施工合同7篇02-13

樓頂防水施工合同(7篇)02-13

樓頂防水簡單版施工合同范本10-28

樓頂防水施工簡單合同（通用7篇）08-11

樓頂防水合同09-27

防水施工承包合同樣本02-07

樓頂防水工程的簡單合同范本12-23